Государственного контракта

Проект ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на поставку товара для нужд Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан

г. Казань «____» __________2012 г.

Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (указывается Положение об Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан, приказ Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан о назначении исполняющего обязанности руководителя, приказ Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан № 92 от 01.01.2001г. «О предоставлении права электронной цифровой подписи для осуществления полномочий в сфере размещения заказов»» или другие документы, подтверждающие полномочия Заказчика заключать настоящий государственный контракт), с одной стороны, и (наименование участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Поставщика заключать настоящий государственный контракт), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел запрос котировок цен гражданских противогазов и принял предложение Поставщика на сумму ___________ (_____________), включая НДС, заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В настоящем Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан;

(б) «Поставщик» означает _________________, с которым Заказчик заключил настоящий Контракт по результатам запроса котировок;

(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем Контракте есть ссылки, и являющимися его неотъемлемой частью;

(г) «Товары» означает товары, согласно приложению «Спецификация» к настоящему контракту, которые Поставщик должен поставить Заказчику на условиях настоящего Контракта;

(д) «Цена Контракта» означает цену в размере _________(____________), включая НДС, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту согласно приложению «Спецификация» к настоящему Контракту;

(е) «Место доставки» означает объект Заказчика по адресу: , куда Поставщик поставит Товары;

(ж) «Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

(з) «Производитель» для целей настоящего контракта означает юридическое лицо, указанное Поставщиком в качестве производителя товаров.

2. Предмет Контракта

2.1. Поставщик обязуется передать в обусловленные настоящим Контрактом сроки, производимые или закупаемые им товары, согласно приложению «Спецификация» к настоящему Контракту (Товары) Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные надлежащим образом Товары.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1.  Права и обязанности Поставщика

3.1.1. Поставщик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Поставщик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.1.2. Поставщик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки и передачу всей документации Заказчику, как определено в настоящем Контракте.

3.1.3. Поставщик обязан поставить Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта, а также несет ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

3.1.4. Поставщик обязан выставить Заказчику Акт сдачи-приемки Товаров в соответствии с пунктом 5.2.3 настоящего Контракта.

3.1.5. Поставщик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с поставляемыми Товарами.

3.1.6. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Поставщик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по поставке Товаров в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2.  права и обязанности Заказчика

3.2.1. Заказчик обязуется передать Поставщику необходимую для поставки Товаров документацию и информацию для надлежащего выполнения настоящего Контракта.

3.2.2. Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение Контракта в порядке и сроки, оговоренные в разделе 6 настоящего Контракта.

3.2.3. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4. Товары

4.1. Требования к качеству Товаров

4.1.1. Товары должны быть новыми 2012 года выпуска (не восстановленными, не бывшими в употреблении) и промышленного изготовления. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, стандартов, ТУ и подтверждаться документом (сертификат соответствия); не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

4.1.2. Товары должны быть пригодны для целей, для которых Товары такого рода обычно используются.

4.2. Страна происхождения

4.2.1. Товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку Товаров.

4.2.2. В данном случае «происхождение» означает место, где Товары были произведены. Считается, что Товары произведены, когда в результате изготовления, переработки или качественной и крупной сборки компонентов получается коммерчески признанный продукт, существенно отличающийся по своим базовым характеристикам, по назначению или использованию от своих комплектующих изделий.

4.2.3. В случае если Товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, имеют происхождение за пределами Российской Федерации, Поставщик должен подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.3. Упаковка

4.3.1.  Поставщик должен поставить Товары в таре и упаковке завода-изготовителя, соответствующей стандартам, техническим условиям.

4.3.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, химических и прочих повреждений.

4.4. Поставка и документация

4.4.1. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в Место доставки, указанное в настоящем Контракте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

4.4.2. Поставка Товаров Заказчику должна быть осуществлена в любой, определенный согласно пункту 4.4.1, день с понедельника по пятницу, с 10 до 16 часов по московскому времени (за исключением дней общегосударственных праздников).

4.4.3. Поставка Товаров до Места доставки, разгрузка Товаров и их установка включены в Цену Контракта и осуществляется силами и за счет Поставщика в течение срока, указанного в пункте 4.4.1 настоящего Контракта.

4.4.4.   Поставщик должен направить Заказчику вместе с Товарами следующую документацию на Товары:

(1) оригинал товарной накладной на поставляемые Товары с указанием цен – в 2 (двух) экземплярах;

(2) оригинал Акта сдачи-приемки Товаров, подписанный со стороны Поставщика – в 2 (двух) экземплярах;

(3) оригинал счета на оплату поставляемых Товаров – в 1 (одном) экземпляре;

(4) копии сертификатов соответствия Госстандарта России на все Товары, подлежащие сертификации со стороны Госстандарта России – в 1 (одном) экземпляре;

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товаров и, в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товаров.

4.4.6. Приемка Товаров по количеству производится при наличии документов, подтверждающих, что поставленные Товары произведены в Российской Федерации или ввезены на территорию Российской Федерации с таможенным режимом: выпуск Товара в свободное обращение по товарной накладной в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта.

4.4.7. Переход к Заказчику права собственности на принятые Товары происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товаров на принятые Товары.

4.5. Страхование

4.5.1. Поставщик по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать Товары, поставляемые в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

4.6. Гарантия на Товары

4.6.1. После оплаты Заказчиком Товаров в соответствии с пунктом 6 настоящего Контракта Поставщик должен установить гарантию на Товары. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные Поставщиком в рамках настоящего Контракта, являются новыми, неиспользованными, при доставке, установке и далее не будут иметь дефектов, связанных с материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном соблюдении Заказчиком правил использования Товаров, установленных Производителем.

4.6.2. Гарантийные обязательства Поставщика (далее – Гарантия) на Товары действительны в течение срока, установленного Производителем (далее – Гарантийный период).

4.6.3. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что Товары не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Поставщик обязан обеспечить замену некачественного товара на товар надлежащего качества в течение 3 (трех) календарных дней с даты поступления официального уведомления от Представителя Заказчика.

4.6.4. В случае выявления несоответствия Товаров требованиям настоящего Контракта Представитель Заказчика обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить Поставщика. В случае отказа в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания могут служить лишь нарушения Заказчиком правил хранения и/или использования Товаров.

4.6.5. Копия указанного уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Заказчика должна быть направлена по адресу, указанному в пункте 16.1 настоящего Контракта.

4.6.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 12 настоящего Контракта.

4.6.7. Гарантийный срок хранения Товаров устанавливается в течение 12 лет с момента приемки Товаров Заказчиком.

5. Процедуры приемки

5.1. Приемка Товаров по количеству

5.1.1. Представитель Заказчика на Месте доставки обеспечивает приемку Товаров по количеству в соответствии с указанным в товарной накладной объемом поставки. Приемка Товаров по количеству должна быть полностью завершена Заказчиком в день поставки.

5.2. Приемка Товаров по качеству

5.2.1. Заказчик имеет право в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Товаров осуществлять контроль и/или испытания для подтверждения соответствия Товаров требованиям настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

5.2.2. Заказчик, в случае выявления несоответствия Товаров требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Поставщика проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения недостатков, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.2.3. Приемка Товаров по качеству оформляется Актом сдачи-приемки Товаров, который подписывается Сторонами. Акт сдачи-приемки Товаров, подписанный со стороны Поставщика, направляется Поставщиком Заказчику вместе с Товарами.

5.2.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки Товаров должен вернуть Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки Товаров или направить мотивированный отказ от приемки Товаров с указанием замечаний и сроков их устранений.

6. Платежи

6.1. Заказчик оплачивает Поставщику 100 (сто) процентов Цены Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товаров и предоставления товарной накладной, счета, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик оплачивает Поставщику поставленные по настоящему Контракту Товары в российских рублях.

6.3. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

6.4. Единичные цены на поставляемые Товары, установленные приложением «Спецификация» к настоящему Контракту, и Цена Контракта должны оставаться неизменными весь срок действия настоящего Контракта.

6.5. Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Поставщика, указанный ниже:

________________________________________________________________

7. Использование контрактной документации и информации

7.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

7.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Поставщик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Товарами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8. Непреодолимая сила

8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Поставщика или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.3. Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

8.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9. Внесение изменений и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10. Платежи при расторжении

10.1.  При расторжении настоящего Контракта приемке Заказчиком и оплате Поставщику на условиях и по цене согласно приложению «Спецификация» к настоящему Контракту подлежат Товары, поставленные Поставщиком на Место доставки, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления Заказчиком Поставщика о расторжении настоящего Контракта.

10.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Поставщику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11. Неустойки

11.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

11.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.3. В случае взыскания с Поставщика неустойки, указанной в пункте 11.2 настоящего Контракта, Заказчиком выставляется требование о выплате неустойке, в котором в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Поставщик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки, и сроки перечисления неустойки.

11.4. Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно настоящему Контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

11.6. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 11.2 и 11.5 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту

12.Разрешение споров

12.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

12.2. При не достижении соглашения любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан для разрешения возникшего спора.

13. Официальный язык

13.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

14. Применимое право

14.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

15.1. Настоящий Контракт и обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты заключения настоящего Контракта.

15.2. Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Контракту, но не более чем до 31 декабря 2012 года.

16. Уведомления

16.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений: г. Казань, ул. Вишневского д. 31

Тел.: Факс:

Адрес Поставщика для направления уведомлений:

___________________________________________

16.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17. Налоги и пошлины

17.1. Поставщик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

18. Приложение к Контракту

18.1. Указанное ниже приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение «Спецификация».

19. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан,

р\с в ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г. Казань

, л\с .

Поставщик: __________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Заказчика От Поставщика

(Должность, Ф. И.О.) (Должность, Ф. И.О.

______________ ________________

Приложение к государственному контракту

на поставку товара для нужд УФК по Республике Татарстан

№______от «___» _________2012г.

Спецификация

Заполняется в соответствии с котировочной заявкой участника размещения заказа, с которым заключается настоящий Контракт.

№ п/п	Наименование Товара, его характеристики	Кол-во, ед. изм.	Цена за ед. с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
ИТОГО:

От Заказчика От Поставщика

(Должность, Ф. И.О.) (Должность, Ф. И.О.)

______________ ________________