МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (Управление Росреестра по Камчатскому краю) Ботанический пер., д. 4, а/я 10, г. Петропавловск-Камчатский, 683017 тел./ Е-mail: *****@***ru 30.11.2011 № 2.2-10/8010 |
ИЗВЕЩЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения контракта
по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ
пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Камчатскому краю
Уважаемые дамы и господа!
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (далее - Управление), почтовый адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 4, тел./, адрес электронной почты, размещает заказ путем запроса котировок на право заключения контракта по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления.
В этих целях, приглашаем Вас принять участие в размещении заказа путем запроса котировок, и сообщаем следующую информацию.
Предмет государственного контракта: выполнение монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления.
Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение ).
Место выполнения работ: Камчатский край, , помещения 2-го и 3-го этажей общей площадью 57,1 кв. м.
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: в стоимость работ должны быть включены все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), сборов, расходы на строительные материалы, необходимые для производства работ, а также на уплату других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.
Максимальная цена контракта:восемьдесят девять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек.
Обоснование максимальной цены контракта: Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет. Локальная ресурсная смета составлена базисно - индексным методом в Федеральных единичных расценках (ФЕР, ФЕРр).
Срок выполнения работ: 10 (десять) дней с момента подписания государственного контракта.
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия, выполняемых работ потребностям заказчика: Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами государственных стандартов и другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ, и не превышать стоимость соответствующих работ по смете.
Работы должны выполняться на основании лицензии в области пожарной безопасности «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на проведение деятельности: по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; по монтажу, ремонту и обслуживанию систем оповещения и эвакуации при пожаре.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленными законодательством Российской Федерации: правила охраны труда (СНиП от 01.01.2001 № «Безопасность труда в строительстве; СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.01 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной регистрации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Приобретение материалов (качество, маркировка, цвет) должно быть согласовано с Заказчиком.
Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа, место подачи котировочных заявок: в письменной форме г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 4, , в понедельник-четверг – с 9-00 до 18-00 (обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00), в пятницу – с 9-00 до 13-00, ФИО ответственного лица: , контактный тел./или в форме электронного документа по адресу электронной почты.
Форма и содержание котировочной заявки, поданной в форме электронного документа, должны соответствовать содержанию и форме заявки на бумажном носителе. Заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть подписана электронной цифровой подписью.
Котировочная заявка может быть подана по почте.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Срок подачи котировочных заявок: с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок до даты и времени окончания срока подачи котировочных заявок.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок - 18 часов 00 минут камчатского времени 07 декабря 2011 года.
Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок – 10 часов 00 минут камчатского времени 08 декабря 2011 года.
Срок и условия оплаты: Оплата выполненных работ (расчет) осуществляется после приемки результатов всего объема работ в соответствии с локальной сметой на выполнение работ, утвержденной Заказчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
Расчет производится безналичным путем в течение 10 банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Требования к гарантийному сроку: гарантия на выполненные работы – не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2).
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Участниками размещения заказа могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в т. ч. индивидуальные предприниматели.
Требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке:
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: | |
1. | наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; |
2. | идентификационный номер налогоплательщика; |
3. | наименование и характеристики выполняемых работ; |
4. | цена работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), сборов, расходах на строительные материалы, необходимые для производства работ, а также на уплату других обязательных платежей, связанных с выполнением работ. |
5. | согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок: |
Приложение: 1. Техническое задание на 3 листах;
2. Образец котировочной заявки на 4 листах;
3. Проект государственного контракта на 8 листах.
Руководитель Управления подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к запросу котировок по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
I.Общие требования
Техническим заданием предусмотрено выполнение монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю.
Подрядчик в течение 2 дней со дня подписания протокола обязан представить в адрес Заказчика смету для согласования и утверждения Заказчиком.
1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами государственных стандартов и другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ, и не превышать стоимость соответствующих работ по смете.
2. Гарантия на выполненные работы – не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2).
3. Дефекты и недоделки в результате выполнения работ, выявленные в процессе приемки работ, должны быть устранены Подрядчиком до приемки объекта в эксплуатацию.
4. У Заказчика отсутствуют помещения для складирования строительных материалов, бытовые помещения для персонала Подрядчика.
5. Подрядчик обязан после сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3-х дней вывести за пределы объекта принадлежащие ему материалы, оборудование, иное имущество и мусор.
II. Требования к качеству работ, техническим характеристикам используемого оборудования Подрядчиком:
1. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость государственного контракта. В случае нанесения повреждений персоналом Подрядчика имуществу Заказчика или третьих лиц при выполнении работ ответственность несет Подрядчик, устранение нанесенного ущерба производится за его счет.
2. Работы должны выполняться на основании лицензии в области пожарной безопасности «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на проведение деятельности: по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; по монтажу, ремонту и обслуживанию систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленными законодательством Российской Федерации: правила охраны труда (СНиП от 01.01.2001 № «Безопасность труда в строительстве; «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.04.01.87; Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.01 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").
4. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 5 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение»;
- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- Приказом МЧС России «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- РД 78.145-93. Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;
- РТМ 25.488-82. Минприбора СССР. Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом.
5. Порядок производства работ на территории объекта согласовывается с Заказчиком.
III. Требования к качеству предоставляемых подрядчиком материалов
1. Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
2. Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Приобретение материалов (качество, маркировка, цвет) должно быть согласовано с Заказчиком.
IV. Требования к соблюдению правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ
1. При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.
2. Ответственность за безопасное проведение работ несет Подрядчик.
3. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификацию для производства определенных видов работ.
V. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:
1. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых.
2. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с приложением счета и счета-фактуры. Срок проведения проверки и приемки выполненных работ, подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с приложением счета и счета-фактуры, устанавливается в течении 5 дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.
3. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков (дефектов) составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков, сроки устранения их Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты и недостатки своими силами, за свой счет и в установленные актом сроки.
4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы после подписания обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с приложением счета и счета-фактуры.
VI. Состав и объем работ:
1. Монтажные работы:
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | шт. | 1 |
2 | Аппарат настенный, масса от 0,15 до 0,2 т | шт. | 1 |
3 | Извещатель ПС автоматический, дымовой фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4 |
4 | Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) охранный | шт. | 1 |
5 | Извещатель ОС автоматический ударно – контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | шт. | 2 |
6 | Извещатель ОС автоматический ударно – контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 4 |
7 | Устройство оптико – (фото) электрическое, отражатель неподвижный. Датчик движения | шт. | 1 |
8 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
9 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,08 |
10 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,02 |
11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,02 |
12 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | шт. | 1 |
13 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | 1 м | 2 |
2. Пуско – наладочные работы:
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | шт. | 1 |
2 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 | шт. | 1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОБРАЗЕЦ
к запросу котировок по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | |
Бланк организации
от__________№____
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на право заключения государственного контракта
по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ
пожарно – охранной сигнализации
для нужд Управления
1. Сведения об участнике размещения заказа:
1. | Полное и сокращенное наименования организации: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) | |
2. | Организационно-правовая форма (для юридического лица) | |
3. | ИНН КПП ОГРН ОКПО | |
4. | Руководитель - ф. и. о., должность (для юридического лица) | |
5. | Юридический/ Почтовый адрес/ Сведения о месте фактического нахождении (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица) | |
6. | Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК | |
7. | Номер контактного телефона | |
8. | Факс | |
9. | Адрес электронной почты | |
10. | Контактное лицо | |
11. | Статус поставщика | субъект малого предпринимательства; учреждение или предприятие уголовно-исправительной системы; общероссийская общественная организация инвалидов; иной |
12. | Прочие сведения |
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, _______________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________,
((наименование должности), Ф. И.О.)
действующего на основании ___________________________________________
предлагает выполнить работы в полном соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок в следующем объеме и на следующих условиях:
2. Наименование, характеристики и объем выполнения работ:
выполнение монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления в соответствии с техническим заданием Заказчика, на основании разработанной участником размещения заказа локальной сметы на выполнение работ.
3. Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах: в стоимость работ должны быть включены все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), сборов, расходы на строительные материалы, необходимые для производства работ, а также на уплату других обязательных платежей, связанных с выполнением работ: (______________) рублей (_____) копеек. |
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок, влияющими на стоимость выполнения работ.
Настоящей заявкой на участие в запросе котировок подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, балансовая стоимость арестованного имущества не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае если наше предложение о цене государственного контракта будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать и исполнить государственный контракт с Заказчиком на выполнение работ в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения цены государственного контракта по истечении 7 дней со дня размещения на официальном сайте РФ, но не более 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
В случае если наше предложение цены государственного контракта будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и нашим предложением цены контракта.
Также подтверждаем: мы извещены о том, что сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта.
В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении государственного контракта на условиях наших предложений.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Управлением нами уполномочен _____________________________________________________________________
(информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
__________________ | _________________ | ____________ |
Должность участника размещения заказа (уполномоченного лица) | подпись, печать | Ф. И.О. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к запросу котировок по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ
пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
г. Петропавловск-Камчатский «___» ______ 20__ года
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (далее – Управление)
от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___, действующ__ на основании Положения об Управлении и Приказа ___ с одной стороны, и ___, являющ___ победителем запроса котировок на право заключения контракта по выполнению монтажа и пуско – наладочных работ пожарно – охранной сигнализации для нужд Управления, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ действующ__ на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, на основании результатов запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___ № __) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Подрядчик обязуется выполнить монтаж и пуско – наладочные работы пожарно – охранной сигнализации в помещениях 2 и 3 этажа, занимаемых Вилючинским отделом Управления, по адресу: из своего материала, своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием и разработанной Подрядчиком локальной сметой на выполнение работ, утвержденной Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ в полном объеме Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2 Объем работ, выполняемых Подрядчиком, устанавливается техническим заданием Заказчика (Приложение к настоящему Контракту) и разработанной Подрядчиком локальной сметой на выполнение работ (Приложение к настоящему Контракту), утвержденной Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена Контракта в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _____ 2011 № _ (Приложение
к настоящему Контракту) и разработанной Подрядчиком локальной сметой на выполнение работ, составляет ____ (____) рублей __ копеек.
2.2 Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования, стоимость выполненных работ, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, в том числе НДС, пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ, в соответствии с техническим заданием, расходы по вывозке мусора, расходы по обеспечению гарантийных обязательств (гарантия на выполненные работы), расходы на доставку материалов до места выполнения работ, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, условия оплаты, требования и условия, сформулированные в извещении о запросе котировок, а также расходы участника размещения заказа, связанные с инфляционными процессами.
2.3 Заказчик производит оплату Подрядчику после приемки результатов всего объема работ в соответствии с локальной сметой на выполнение работ, утвержденной Заказчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Контрактом, после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
2.4 Оплата работ по настоящему Контракту производится в течение 10 банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ в безналичном порядке. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ, счет, счет-фактура, выставленные Подрядчиком.
2.5. Цена Контракта является окончательной и не может быть изменена в ходе исполнения настоящего Контракта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1 Обеспечить Подрядчику доступ на объект, указанный в п. 1.1 настоящего Контракта, для проведения работ.
3.1.2 С участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ в сроки, установленные настоящим Контрактом, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.1.3 Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и в срок, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
3.2 Заказчик вправе:
3.2.1 В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.2.2 Контролировать соответствие объемов выполняемых Подрядчиком работ техническому заданию и утвержденной локальной сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и соблюдение Подрядчиком требований СНиП, ГОСТ, ТУ, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда.
3.2.3 Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Контракта, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, уведомив об этом Подрядчика в течение пяти рабочих дней, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.2.4 При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него:
- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, зафиксированных актом;
- возмещения вреда, возникшего из-за невыполнения и/или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, причиненного Заказчику и третьим лицам.
3.3 Подрядчик обязан:
3.3.1 Выполнить все работы качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, без привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и сдать результат работ Заказчику
в установленный срок.
3.3.2 Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии
с техническим заданием и утвержденной Заказчиком локальной сметой на выполнение работ с соблюдением требований ГОСТов, СНиПов и другой нормативно-технической документации, установленной для производства соответствующих работ, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда.
3.3.3 После окончания работ, сдать результат работ представителю Заказчика по акту.
3.3.4 По окончании работ вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории.
3.3.5 Подрядчик несет ответственность за нарушение требований по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в течение срока выполнения работ по настоящему Контракту.
3.3.6 За ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
3.4 Подрядчик вправе:
3.4.1 Самостоятельно, в соответствии с техническим заданием, определять способы и средства выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего Контракта.
3.4.2 Требовать оплату выполненных работ в порядке и в срок, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Срок выполнения работ по настоящему Контракту составляет 10 (десять) дней со дня его подписания.
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1 Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о выполнении работ в полном объеме не позднее следующего рабочего дня, после их окончания.
5.2 Заказчик обязан приступить к приемке результата работ не позднее одного рабочего дня с момента получения уведомления.
5.3 По результатам приемки работ Стороны оформляют акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемый обеими Сторонами.
5.4 Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.
5.5 Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, составляет акт, удостоверяющий приемку работ с описанием всех недостатков и ссылкой на предъявление требования об их устранении, в срок, определяемый Сторонами.
5.6 Заказчик, принявший выполненную работу без проверки и после обнаруживший недостатки (дефекты), которые могли быть установлены при приемке (явные недостатки), вправе предъявить в течение трех рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении явных недостатков (дефектов) выполненных работ.
5.7 Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в трехдневный срок по их обнаружению.
5.8 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
5.9 Гарантия качества результата работы со стороны Подрядчика, распространяется на всё, составляющее результат работы.
Результат работы Подрядчика должен в течение всего гарантийного срока 24 месяца соответствовать п. 3.3.2 настоящего Контракта.
Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту приемки выполненных работ.
5.10 При обнаружении, в период гарантийного срока эксплуатации, недостатков (дефектов), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5.11 После устранения обнаружившихся недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, Стороны подписывают акт устранения недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
6.2 За нарушение установленного по настоящему Контракту срока выполнения работ, срока устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей цены Контракта за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения работ.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка выполнения работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением условий настоящего Контракта, разрешаются Сторонами с использованием досудебного (претензионного) порядка разрешения споров.
7.2 Претензия направляется в письменной форме Стороне, нарушившей условия настоящего Контракта, и рассматривается в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. До истечения указанного срока Сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.
7.3 В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2 Срок исполнения обстоятельств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Контракту.
9.2 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу.
9.3 Все извещения, уведомления, требования и (или) иные соглашения между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны (юридическому адресу или адресу местонахождения), которой адресуется данное извещение, уведомление, требование или соглашение.
9.4 При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.
9.5 Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с исполнением настоящего Контракта, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по факсу по следующим адресам: Заказчику - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский, Ботанический переулок, 4, тел./
Подрядчику: ______________________________________________.
Стороны считаются надлежаще уведомленными в следующие сроки:
в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент вручения;
в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения.
9.6 Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.6.1 В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», вправе заключить Контракт с участником запроса котировок, сделавшим предпоследнее предложение о цене Контракта.
9.7 Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.
9.8 К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение (к экземпляру Подрядчика) Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ___ 2011 года № _.
Приложение Техническое задание
Приложение Локальная смета на выполнение работ.
10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
11.
Заказчик: | Подрядчик: |
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский пер. Ботанический, 4 тел./, 468-599 41_upr@rosreе***** ИНН// лицевой счет 03381А39410 в УФК по Камчатскому краю р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю | |
Заказчик: ___________________ (подпись) | Подрядчик: ____________ (подпись) |
М. П. М. П.
