Инструкция по участию в открытом Отборе № 13 (стр. 2 )

6.  Образец договора (Проект договора приложен информационно и подписывается с победителем по итогам проведения Отбора)

Проект договора

ДОГОВОР № _____________

на проведение комплексных работ по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на АЗС общества ____________________________ области.

г. Санкт-Петербург «___» _____________2013 г.

-Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение комплексных работ по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на АЗС общества ______________________ области, согласно списка объектов, указанных в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Выполняемые работы состоят из следующих этапов:

1.2.1. Разработка ТЗ, подготовка проектов на новые АЗС и согласование их с Заказчиком и со сбытовыми и сетевыми компаниями.

1.2.2. Монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с проектной документацией (Приложение к настоящему Договору), в том числе организация удаленного доступа к существующему серверу АИИС КУЭ, находящемуся по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 93, а также установка, обучение, настройка ПО _____________.1.2.3. Метрологические испытания АСКУЭ.

1.2.4. Подготовка ЭД (эксплуатационной документации).

1.2.5. Сдача в промышленную эксплуатацию в сбытовые компании,

1.2.6.Перезаключение договоров на переход на почасовые тарифы.

1.3. Монтажные и пусконаладочные работы по Настоящему Договору выполняются в соответствии с согласованным Техническим Заданием и разработанным на его основании проектом (Приложение к настоящему Договору).

1.4. Сдача АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию производится в соответствии с Техническими Условиями (в дальнейшем - ТУ) сбытовых и сетевых организаций по организации автоматизированного учета электрической энергии и мощности Подготовку документов согласно перечню документов, необходимых для ввода АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию, Заказчик и Исполнитель осуществляют совместными усилиями.

1.5. Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства по бесплатному ремонту или замене устройств, входящих в состав АИИС КУЭ и поставляемых Исполнителем в течение одного календарного года со дня подписания акта ввода АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства, отказы и неисправности которых вызваны небрежным обращением или ненадлежащим обслуживанием со стороны Заказчика или третьих лиц, а также, если устройство подвергалось ремонту и /или конструктивным изменениям без согласования с Исполнителем.

1.6. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что Заказчиком осуществлены следующие мероприятия, необходимые для начала Исполнителем монтажных работ по настоящему договору:

1.6.1. установлены измерительные трансформаторы тока, типа, номинала и класса точности согласно проектной документации;

1.6.2. организован доступ к сети Ethernet существующей ЛВС предприятия до УСПД, установленного в административном здании Заказчика.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить Исполнителю копии следующих документов:

- договоры на электроснабжение со всеми приложениями по всем АЗС;

- Однолинейные схемы электроснабжения ГРЩ 0,4 кВ по всем АЗС;

- Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по всем АЗС;

- технические условия на проектирование АИИС КУЭ, выданные сбытовыми и сетевыми организациями;

- Существующие ТЗ и проекты АИИС КУЭ на АЗС.

2.1.2. Провести за счет своих средств и своими силами следующие работы:

- предоставить Исполнителю SIM-карты для GSM-модемов для передачи данных в сбытовую компанию и опроса счетчиков;

- выполнить необходимые отключения оборудования и систем на время проведения работ;

- обеспечить подключение устанавливаемого компьютера к сети Internet;

- организовать допуск и доступ персонала для выполнения работ.

2.1.3. По окончании пусконаладочных работ уведомить Исполнителя о дате и времени проведения инструментальной проверки технических средств измерительного комплекса (опломбировка средств измерения электроэнергии) представителями сбытовой или сетевой организаций.

2.1.4. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Передать Заказчику результаты выполненных работ, исполнительную и техническую документацию в установленные Договором сроки.

2.2.3. Обеспечивать Заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, предоставлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.2.4. Отвечать за качество выполняемых по настоящему Договору работ.

2.2.5. Устранить в срок недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

2.2.6. Выполнить весь объем работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.7.  Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (Приложение к Договору).

2.2.8.  При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

2.2.9.  Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

2.2.10.  Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору, привлеченным субподрядчиком, за координацию его деятельности.

2.2.11.  Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

-  иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

-  иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ. При этом Исполнитель при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

2.2.12. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости качественного выполнения работ по объекту.

2.2.13. Исполнитель имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда, в частности не предоставление технической документации, препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1.  Общая стоимость работ по настоящему Договору, в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии №______________ от «____»_______2013 г. и утвержденным локальным сметным расчетом, с учетом понижающего коэффициента, предложенного Исполнителем, составляет ________________________ (_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____________ рублей.

3.2.  Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при исполнении обязательств по Договору, а также расходы по уплате налогов.

3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в несколько этапов:

- Аванс 30% - __________________ (_________________) рублей ___ копеек, от стоимости Договора, указанной в п. 3.1. Договора, оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Договора обеими сторонами;

- 40% - __________________ (_________________) рублей ___ копеек, от стоимости Договора, указанной в п. 3.1. Договора, оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента завершения монтажных работ;

- 20% - __________________ (_________________) рублей ___ копеек, от стоимости Договора, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней по факту завершения пуско-наладочных работ;

3.4. Окончательный расчет 10% - __________________ (_________________) рублей ___ копеек, от стоимости Договора, указанной в п. 3.1. Договора, производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента сдачи/приемки системы в промышленную эксплуатацию на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

3.5. Оплата работ осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.  Сроки выполнения работ

4.1.  Разработка ТЗ – не более 10 рабочих дней с момента подписания Договора.

4.2.  Согласование со сбытовыми и сетевыми организациями не более 30 рабочих дней после согласования с Заказчиком ТЗ.

4.3. Производство монтажных и пуско-наладочных работ - не более 30 календарных дней с момента оплаты аванса, указанного в п. 3.3. Договора;

4.4. Метрологические испытания – не более 10 рабочих дней с момента завершения пуско-наладки.

4.6. Подготовка эксплуатационной документации – не более 10 рабочих дней с момента завершения метрологических испытаний.

4.7. Сдача в промышленную эксплуатацию – не более 20 рабочих дней после завершения, метрологических испытаний, а также опломбирования средств измерения, входящих в состав АИИС КУЭ.

4.8. Перезаключение договоров электроснабжения с переходом на почасовые тарифы не более 30 рабочих дней, с момента сдачи в промышленную эксплуатацию.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Об окончании выполнения работ Исполнитель обязан уведомить Заказчика для направления представителя.

5.2. Приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3).

5.3. В течение 5-ти календарных дней со дня получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан возвратить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт или в тот же срок направить Исполнителю отказ приемки работы с указанием выявленных дефектов либо недостатков и сроков их устранения.

5.3. Если при приемке результатов работ будет обнаружено несоответствие их проекту, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть представлены Заказчиком в течение 5-ти дней.

5.4. Устранение выявленных дефектов либо недостатков производится Исполнителем за свой счет в срок до 30 дней.

5.5. Если при приемке работ будет выявлена необходимость доработки или конструктивных изменений отдельных узлов в отличие от первоначального технического задания, эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока исполнения работ и их стоимости.

5.6. Если во время выполнения работ Заказчик или Исполнитель найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы.

5.7. В случае досрочного выполнения работы Исполнителем стороны определяют порядок приемки и оплаты выполненных работ.

5.8. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель вправе приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после остановки. В этом случае стороны обязаны в 5-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и в случае необходимости определить порядок приемки и оплаты выполненных этапов работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе реальный ущерб, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору любая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны, допустившей просрочку, уплаты пени в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится в момент выставления письменной претензии или в день вступления в силу соответствующего судебного акта.

6.3. Иные случаи ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства.

6.4. Стороны вправе расторгнуть(отказаться от исполнения) Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством. При этом письменное уведомление о предстоящем досрочном расторжении Договора пострадавшая Сторона – инициатор досрочного расторжения, - должна направить виновной Стороне не позже, чем за 7 дней до даты предстоящего расторжения.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

7.2. Стороны несут ответственность согласно антикоррупционным обязательствам (Приложение к договору).

7.3. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

7.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

8. Разрешение споров

8.1. Споры, возникающие при исполнении и толковании настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения сторонами согласия, споры в установленном Законом порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы как то: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия или правительственная акция и т. д., при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий Настоящего Договора. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, немедленно информирует другую Сторону о начале или прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о данных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

10.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

10.4. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов Стороны уведомляют об этом друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.5. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.

10.6. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением.

10.7. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты: *****@ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате таблицы MS Excel, размещенной по адресу - http:/www. *****/html/spravka. zip.

10.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренный пунктом 10.7. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Исполнителю за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

-  задержки Исполнителем начала работ более чем на 30 (Тридцать) дней по причинам, зависящим от Исполнителя;

-  систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (Шестьдесят) дней;

-  несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 60 (Шестьдесят) дней;

-  аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

10.10.

10.11. По завершении гарантийного срока на работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В протоколе также записывается, что с даты подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

12. Приложения к Настоящему Договору

12.1. Приложение . Смета на выполнение ТЗ и рабочего проекта на АИИС КУЭ.

12.2. Приложение . Локальный сметный расчёт на выполнение работ по организации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ).

12.3. Приложение - Техническое задание.

12.4. Приложение - Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты

12.5. Приложение – Антикоррупционные обязательства.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель: Директор ________________ /_____________/

Заказчик: -Северо-Запад» Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, лит. А Тел. (8, Адрес и телефон для корреспонденции: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 93 , Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге р/с , к/с , , , ________________/______________/

Приложение (ЛОТ №1)

Список объектов -Северо-Запад»

Ярославская область (37 АЗС)
№ п/п	№ АЗС	Наименование объекта
1	1	г. Ярославль, Силикатное шоссе, 2
2	4	а
3	6	Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Галузиново, 226 км, слева от автодороги М-8 Холмогоры
4	8	Ярославская область, г. Ростов, 209 км трассы М 8
5	9	Ярославская обл., Переславский р-н, Перелесский сел. округ, д. Слободка
6	11	Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Щедрино
7	12	Ярославская обл., Переславский р-н, 135 км а/д М-8
8	13	г. Переславль, с. Ям
9	14	г. Ярославль, Московский проспект, М-8
10	15	Ярославль, окружная слева
11	16	Ярославль, окружная справа
12	29	г. Яр. обл., Ярославский м/о, М-8, 254 км
13	2	г. Ярославль, Костромское шоссе, 4
14	3	г. Ярославль, ул. Выставочная
15	7	г. Ярославль, ул. Шевелюха
16	18	Ярославль, Ленинградский пр., выезд в сторону Тутаева
17	20	Яр. обл., Ярославский р-н, Кузнечихинский с/с, п. Лесные поляны
18	49	Яросл. обл.,г. Данилов, ул. -а
19	50	Яросл. обл., Даниловский р-н, Данил. с/с, д. Мутыкалово
20	52	Яросл. обл. г. Тутаев, Промскладская зона, 8
21	58	п. Пречистое
22	78	г. Ярославль, Ленинградский пр-т
23	84	г. Ярославль, Ленинградский пр-т
24	10	Ярославская обл., г. Рыбинск, ул.9 Мая,45
25	23	Яр. обл., г. Рыбинск, Ярославский тракт,150
26	24	Яр. обл., 4
27	26	Яр. обл., г. Рыбинск, Пошехонский тракт, 15
28	27	Яр. обл., г. Рыбинск. ул. Труда, 116
29	30	Ярославская обл., Мышкинский р-н, г. Мышкин, ул. Угличская
30	62	Ярославская обл., с Н. Некоуз, пер. Нефтебазы, д. 1
31	66	Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, ул. Республиканская, здание 55
32	70	Яр. обл, г. Пошехонье, а/д Калязин-Череповец,316 км
33	83	Яр. обл, г.Рыбинск, ул.3-я Тарнопольская,20
34	17	ЯО, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Орлово
35	19	Влад. область, Александровский район, МО Краснопламенское С/П, вблизи д. Мякишево
36	21	ЯО, Ярославский район, на территории Пестрецовского сельского округа
37	22	ЯО, г. Ярославль, Дзержинский район, Промышленное шоссе, на пересечении с ул. Промышленная

Заказчик: Исполнитель: