Документация (стр. 6 )

* Столбцы заполняются указанием на вид (оригинал либо копия) и реквизиты документа, находящегося в составе заявки.

Опись содержимого второго тома заявки

На __ листах прилагается

Достоверность сведений подтверждаю:
(должность)	(подпись), М. П.	(ФИО)

Приложение 7

к документации об аукционе

регистрационный номер 1222А-2-10/76001

Том 2

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска

Документ	Оригинал/ копия*	Номер*	Дата*
1	2	3	4
документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копия такого поручения, по форме соответствующего образца приложения 2 к документации об аукционе)

* Столбцы заполняются указанием на вид (оригинал либо копия) и реквизиты документа, находящегося в составе заявки.

Опись содержимого второго тома заявки

На __ листах прилагается

Достоверность сведений подтверждаю:
(должность)	(подпись), М. П.	(ФИО)

Приложение 8

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-10/76001)

Требования к описанию участником размещения заказа

выполняемых работ

1. Требования к участнику размещения заказа выполняемых работ не установлены.

2. Не допускается указывать в заявке на участие в аукционе сведения о цене контракта. Цена контракта определяется в ходе открытого аукциона на основании предложений участников открытого аукциона.

Примечание: данное приложение №8 не подлежит включению в состав заявки на участие в аукционе и носит информационный характер, т. е. предназначено для разъяснения участникам размещения заказа порядка заполнения сведений о качестве работ в составе заявки на участие в аукционе.

Приложение 9

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-10/76001)

Государственный контракт № ________ (проект)

г. Нижний Новгород "___" _________ 2010 года

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области именуемое в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Положения с одной стороны и, ______________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик", в лице ___________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, решением аукционной комиссии (протокол от ____________ 2010 года № _______) заключили настоящий государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта для государственных нужд (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту помещений для размещения судебных участков мировых судей Кстовского района Нижегородской области, расположенных по адресу: Нижегородская область,

1.2. Работы по настоящему контракту выполняются на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные с надлежащим качеством работы за счет средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет ______ (_________) рубля ___ копеек, в том числе НДС - 18 %, _________ (_________) рубль ____ копеек (далее – Цена контракта).

Цена контракта является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев установленных действующим законодательством РФ. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе, но не исключительно: расходы на выполнение всех видов работ, являющихся предметом аукциона, на приобретение, доставку, подъём на этажи и хранение материалов Подрядчика, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, на оплату проживания и питания работников Подрядчика, командировочных, транспортных и иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением государственного контракта, на оплату расходов за погрузку, разгрузку и вывоз строительного мусора, на уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов, взносов, таможенных пошлин и других платежей, которые являются обязательными в силу закона.

2.3. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим контрактом, путем перечисления Цены контракта на банковский счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в течение 7 (семи) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в сроки:

Начало выполнения работ: с даты заключения государственного контракта, то есть с _______ 2010 года.

Окончание выполнения работ: через 50 календарных дней с даты заключения государственного контракта, то есть: _______________ 2010 года.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в порядке, установленном настоящим контрактом.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

4.2. Не позднее 3 (трех) дней после завершения работ, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте и локальном сметном расчете, и направляет Подрядчику подписанный экземпляр Акта о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ в принятии результатов выполненных работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком все применяемые материалы в соответствии с локально-сметным расчетом, а так же представляет Заказчику Акты на скрытые работы.

4.5. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет-фактура на оплату Цены контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления сертификатов соответствия на используемые материалы, во время исполнение обязательств в соответствии с локальным сметным расчетом, настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.3.3. Письменно уведомив Заказчика, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту в части выполнения электромонтажных работ других лиц – субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего контракта.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Подрядчик обязан оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих государственных, муниципальных и иных органов.

5.4.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить целостность и функциональные свойства систем охранной, пожарной сигнализации, телефонной связи и локально-вычислительной сети, инженерных коммуникаций на объекте Заказчика.

5.4.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется со дня приемки работ рабочей комиссией Заказчика и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на материалы и оборудование – в соответствии со сроком, установленным их заводом-изготовителем.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.4. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации

7.5. При расторжении контракта Заказчик обязан:

7.5.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего контракта работы надлежащего качества.

7.5.2. Оплатить Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента оформления Акта о приемке выполненных работ фактически выполненные Подрядчиком работы надлежащего качества.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном законодательством порядке.

8.2. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

10. Срок действия, порядок изменения контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его регистрации в государственном реестре государственных контрактов Нижегородской области.

10.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Изменение и дополнение настоящего контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к контракту подлежат регистрации в государственном реестре государственных контрактов Нижегородской области.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение:

1. Локально-сметный расчет от_____________ 2010 года на ____ л в 1 экз. 2. График производства работ на ____ л в 1 экз.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области Нижний Новгород, . Министерство финансов Нижегородской области г. Нижний Новгород р/с ГРКЦ ГУ Банка России Нижегородской области г. Нижний Новгород // Начальник управления ____________________ М. П.

Подрядчик: Директор __________________________ (ФИО) М. П.