Документация (стр. 2 )

** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

В таблице 2 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 30, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

6.4.4.  Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5.  Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости – по критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

6.5. Цена договора может быть снижена только за счет сметной прибыли. Не допустимо снижение качества выполненных работ их объемов и стоимости материалов.

7.  Льготы отдельным категориям участников

7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником конкурса. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в заявке.

7.2. Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года . «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участник конкурса должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3. Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном образовании «город Нижний Новгород», в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

8. Разъяснение документации

Любой участник открытого конкурсного отбора вправе направить организатору комиссионного отбора в письменной форме запрос о разъяснении положений настоящей документации до дня проведения комиссионного отбора.

9. Требования к участникам открытого конкурсного отбора

9.1. Отсутствие у участника конкурсного отбора процедуры ликвидации, реорганизации или банкротства;

9.2. Неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день проведения комиссионного отбора.

9.3. Отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.4. Неприменение в отношении участника конкурсного отбора упрощенной системы налогообложения

9.5. Отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности перед третьими лицами за 3 года.

9.6. Отсутствие задолженности у подрядчика по заработной плате.

9.7. Выполнение работ являющихся предметом конкурсного отбора без авансовых платежей.

10. Перечень необходимых документов, предоставляемых участниками открытого конкурсного отбора на участие в конкурсном отборе

10.1. Заявка на участие в конкурсном отборе (Форма 2);

10.2. Анкета участника конкурсного отбора (Форма 3);

10.3. Заверенные участником копии учредительных и регистрационных документов: решение о назначении директора, протокол собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя, в случае необходимости - устав, учредительный договор;

10.4. Разрешительная документация на выполнение работ по капитальному ремонту;

10.5. Структура участника конкурсного отбора;

10.6. Копии договоров, подтверждающих опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

10.7. Документы подтверждающие наличие квалифицированных кадров (копии дипломов, удостоверений);

10.8. Документы, подтверждающие наличие производственной базы (технической оснащенности);

10.9. Бухгалтерский баланс участника открытого конкурсного отбора за последний отчетный период с отметкой налогового органа;

10.10. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам;

10.11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

10.12. Иные документы, предоставление которых участник комиссионного отбора считает целесообразным.

В случае не предоставления необходимых документов заявка будет отклонена.

11. Требования к форме заявки на участие в открытом конкурсном отборе

11.1. Участник конкурсного отбора подает заявку в соответствии с требованиями настоящей документации в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование отбора с указанием даты его проведения.

11.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).

11.3. Все документы, представленные участниками конкурсного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица.

11.4. При несоответствии требованиям оформления документов, заявка будет отклонена.

12. Заседание комиссии, выбор победителя открытого конкурсного отбора

12.1. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов.

12.2. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе за представление недостоверной информации; за неисполнение ранее заключенных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

12.3. Комиссия на заседании вскрывает конверты, поданные участниками открытого конкурсного отбора, рассматривает и оценивает заявки в предусмотренном настоящей документацией месте и времени.

12.4. Участники конкурсного отбора или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов, поданных участниками комиссионного отбора, и рассмотрении заявок.

12.5.Комиссия имеет право запросить у участника конкурсного отбора дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющие сведения, приведенные в заявке.

12.6. Комиссия осуществляет оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с критериями, установленными настоящей документацией.

12.7. Победителем открытого конкурсного отбора признается участник, набравших большее количество баллов.

12.8. Открытый корнкурсный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки либо все заявки отклонены.

13. Заключение договора

13.1. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах конкурсного отбора направляет победителю открытого конкурсного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым.

13.2. Договор заключается в течение 10 дней с момента направления уведомления о результатах конкурсного отбора.

13.3. Если организация, определенная победителем конкурсного отбора, в указанный срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

14.Разрешение разногласий

Все споры и разногласия между участниками и заказчиком и (или) организатором конкурсного отбора разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

15.Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников конкурсного отбора не подлежит разглашению участникам конкурсного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель открытого конкурсного отбора.

Приложение

Заявка на участие в открытом конкурсном отборе

В комиссию ОАО “Домоуправляющая Компания Приокского района”

Общество с ограниченной ответственностью “Аварийно-ремонтная служба Приокского района” 2011 году. В случае признания нас победителем конкурсного отбора обязуемся заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Приокского района, после направления нам уведомления о признании нас таковыми, по следующим объектам:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работ
1…

Предлагаем следующие условия гарантийные ремонта после выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Приокского района города Нижнего Новгорода в 2011 году:

ü  по ремонту кровель: _______ лет;

ü  по ремонту внутридомовых инженерных систем: _______ лет;

ü  по утеплению и ремонту фасада здания: _______ лет;

ü  по замене лифтового оборудования: _______ лет.

С условиями документации ознакомлен и согласен.

Руководитель организации ______________________________ (расшифровка подписи)

(подпись)

М. П.“____” __________________ 2011 года

Приложение

Анкета участника открытого конкурсного отбора

1	Полное и сокращенное наименование организации	9 ______________________________________
2	Прежнее наименование организации, если оно было изменено, дата смены	______________________________________
3	Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….)	______________________________________
4	Профилирующее направление деятельности организации	______________________________________
5	Дата, место и орган регистрации организации	______________________________________
6	Юридический адрес
7	Фактический адрес	____________________________
8	Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
9	Банковские реквизиты	___________________________________
10	Ф. И.О. руководителя	_ _____________________________________
11	Наличие квалифицированных работников в организации	______________________________________
12	Текущая загрузка организации (наличие заключенных договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов)	______________________________________
13	Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профиссиональной деятельности организации	______________________________________
14	Данные о субподрядчиках, которых организация намерена привлечь для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (коппи лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ)	______________________________________

Руководитель организации ______________________________ (расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______ К. Р.

г. Нижний Новгород «__»_________ 2011 г.

Компания Приокского района», именуемое в дальнейшем, Заказчик, . Ю. действующего на основании Устава, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________ действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, в соответствии со сметой Заказчика.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Сроки выполнения работ: с ____ до ______________ 2011 года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.

Допускается досрочное выполнение работ.

1.4. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик.

1.5. Настоящий договор заключен по результатам комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Приокского района города Нижнего Новгорода, проведенного __________2011г., на основании Протокола ____________________

2. Права и обязанности:

2.1. Подрядчик обязуется:

До начала производства работ согласовать сметную документацию.

Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы Заказчику. Производить работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией.

Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т. п.

Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.

Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также выполнение требований Правил благоустройства города Нижнего Новгорода.

Нести ответственность за отсутствие регистрации миграционных карт у работников подрядной организации.

Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строительный мусор.

Нести ответственность за нарушение правил при выполнении ремонтных работ перед Муниципальным Учреждением «Административно-техническая инспекция» города и района.

Принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение ущерба объекту или третьим лицам.

Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе

-акты на скрытые работы;

- сертификаты на применяемые материалы и оборудование

2.1.2. В разумный срок, установленный Заказчиком устранять замечания Заказчика о нарушении технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.

2.1.3.Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.1.4.Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5.Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

2.2. Заказчик обязуется:

Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

Произвести оплату выполненных работ по настоящему Договору.

Заказчик вправе:

2.3.1.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.2.Заказчик вправе приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:

- нарушения технологии выполняемых работ;

-несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;

-несоответствия выполняемых работ утвержденной сметной документации;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.3.3.Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ;

2.3.4.Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком;

2.3.5.Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком;

2.3.6.Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, предусмотренного:п.5.1.3. настоящего Договора, а также вправе поручить в разумный срок устранять указанные недостатки третьим лицам ;

2.3.7.При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с их объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором;

Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ;

Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и привлекать, с согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения отдельных видов работ.

Цена работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ и затрат по настоящему договору устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость материалов и оборудования, в том числе НДС, и определяется в соответствии со сметой Заказчика.

3.2. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по настоящему договору на основании актов приема-сдачи выполненных работ, подписанных надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

3.3. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после окончательной сдачи результатов работы на основании актов, согласованных сторонами, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.

4. Сдача-приемка работ

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Подрядчика принять выполненную работу, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с актами выполненных работ.

Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам.

Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 подписываются Заказчиком и Подрядчиком.

Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписываются Заказчиком и Подрядчиком.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.

Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком и справки о стоимости выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик гарантирует:

Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническими условиями, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Качество результата работ в течение ___ лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ в соответствии с действующими нормативами.

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в течение гарантийного срока.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действия Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - все стороны поровну.

Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

6. Ответственность Сторон

В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, установленных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки до полного устранения недостатков.

При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.

6.3. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.

7. Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.

7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить

обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.

8. Срок действия Договора. Расторжение Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;

систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность.

8.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он обязан
уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком
по акту.

9. Дополнительные условия

Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Приложения

Адреса и реквизиты Сторон

Приокского района» г. Н.Новгород, ул. Батумская 15а, , , р\сч филиал г. Н.Новгород к\сч Генеральный директор __________

Директор ­­­­­­­­­­­­____________________ФИО

Приложение 5

Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 23 мая 2011 г.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Заказчик компания Приокского района»

Город Нижний Новгород ул. Батумская д. 15 А телефон 4

Организатор конкурса компания Приокского района» , , сайт: *****, контактное лицо: ,

Дата начала работ: 27 июня 2011 г.

Дата вскрытия конвертов: 21 июня 2011г.

Официальный интернет-сайт для публикации *****

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

г. Н.Новгород ул. Батумская д. 15 А кабинет генерального директора 21 июня 2011 года в 10.00 часов по московскому времени.

Приложение 6

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома _____________________________________________________________

____________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

г. Н.Новгород ул. Батумская д. 15 А

(место проведения вскрытия конвертов) (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: _______________________________________________

Секретарь комиссии: __________________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________

(ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ____________________________________________________________

Время начала вскрытия конвертов ____________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:

___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали

__________________________________________________________________________________________________________________________