Контракт на ремонт (капитальный ремонт) объекта дорожного хозяйства (стр. 3 )

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Разногласия по Контракту разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в порядке, определённом законодательством РФ.

20.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут в установленном порядке по инициативе одной из сторон при невыполнении второй стороной своих Контрактных обязательств, влияющих на сроки, стоимость и качество строительства и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

20.4. Настоящий Контракт может быть изменён или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования Контракта. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, принятые им до расторжения Контракта.

20.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае:

- существенного отставания от графика производства работ (существенным считается отставание по результатам работы за месяц более 20 % в денежном выражении) более 2-х раз за время исполнения Контракта;

- начала работ на объекте с опозданием более 20 дней от срока, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик в данном случае направляет Подрядчику уведомление не позднее, чем за 14 дней до даты расторжения контракта.

Подрядчик обязан освободить строительную площадку. С даты получения Подрядчиком вышеуказанного уведомления Контракт считается расторгнутым.

20.6. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

20.7. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

20.8. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку прав и обязанностей по настоящему Контракту.

20.9. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

20.10. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

20.11. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.12. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

20.13. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.14. При изменении законодательных и нормативных актов вносящих существенные изменения в предмет Контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, принятые им до момента расторжения Контракта.

20.15. Споры по настоящему контракту рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.

20.16. Подрядчик признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения контракта, конфиденциальной. Подрядчик отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации. Опубликование Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основании письменного согласия Заказчика.

Нарушение условия о конфиденциальности приравнивается к нарушению обязательств по исполнению контракта, влечет взыскание с Подрядчика, помимо убытков, неустойки в размере сто тысяч) рублей за каждый допущенный Подрядчиком случай нарушения.

20.17. Подрядчик признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения контракта, конфиденциальной. Подрядчик отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации. Опубликование Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основании письменного согласия Заказчика.

Нарушение условия о конфиденциальности приравнивается к нарушению обязательств по исполнению контракта, влечет взыскание с Подрядчика, помимо убытков, неустойки в размере сто тысяч) рублей за каждый допущенный Подрядчиком случай нарушения.

21. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

21.1. Срок действия Контракта:

Начало - со дня подписания Контракта

Окончание - до исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту

21.2. Контракт подлежит ежегодному (при необходимости) уточнению по результатам выполнения завершенных этапов, с учетом экономической конъюнктуры и финансирования.

21.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, подписываются в 2-х подлинных экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

№ Приложения	Наименование документа	Кто оформляет
Приложение 1	Копия протокола рассмотрения конкурсных заявок и подведение итогов конкурса №___ от________ г.	Заказчик
Приложение 2	Ведомость цены Контракта	Подрядчик
Приложение 3	Календарный график производства подрядных работ	Подрядчик. Заказчик
Приложение 4	Доверенность на представителя Подрядчика	Подрядчик
Приложение 5	Список основных сотрудников с указанием телефонов.	Подрядчик
Приложение 6	Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ	Заказчик
Приложение 7	Размер экономических санкций за фактическое качество работ	Подрядчик
Приложение 8	Форма отчета ежемесячного хода производства работ	Заказчик
Приложение 9	Регламент организации приемочного контроля законченных строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог	Заказчик
Приложение 10	Гарантийные обязательства	Подрядчик
Приложение 11	Регламент промежуточной приемки работ	Заказчик
Приложение 12	Набор работ по ремонту	Подрядчик
Приложение 13	Набор работ по ремонту в виде диаграммы Ганта	Подрядчик
Приложение 14	Регламент о порядке согласований изменений проектных решений	Заказчик
Приложение 15	Ведомость объемов работ	Подрядчик
Приложение 16	Сведения о применяемой Подрядчиком системе налогообложения	Подрядчик
Приложение 17	Уровень требований к объектам находящимся на гарантии	Подрядчик
Приложение 18	Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии	Подрядчик, Заказчик

23.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес, телефоны, телефаксы и банковские реквизиты Заказчика:

ГАУ « Управление автомобильных дорог» Пермского края

614045 00

ИНН\/

р\с

Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь

к\с

Юридический адрес, телефоны, телефаксы и банковские реквизиты Подрядчика:

__________________________________________________________

___________________________________________________________

24.  ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: // ПОДРЯДЧИК: /_____________/

“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.

	Приложение к контракту № ___ от ________________ 2010 г.
В Е Д О М О С Т Ь
цены контракта
			(тыс. руб.)
	Сметная стоимость
Наименование	СМР	Прочие	Всего
Договорная цена с учетом НДС, в т. ч. непредвиденные затраты и стоимость временных зданий и сооружений
В том числе по пусковым комплексам
Ведомость цены контракта должна включать в себя сводный и локальные расчеты стоимости выполненных работ, которые должны быть предоставлены на согласование заказчику в течение трех дней с момента получения протокола рассмотрения конкурсных заявок и подведение итогов конкурса.
Заказчик:	Подрядчик:

Приложение

к контракту

№ ___ от ________________ 2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства подрядных

работ на 200___ г. по объекту:

тыс. руб.

Стоимость работ

Объем работ на год

в т. ч. по кварталам

Всего

СМР

Всего

СМР

I кв.

в т. ч. по месяцам

II кв.

в т. ч. по месяцам

III кв.

в т. ч. по месяцам

IV кв.

в т. ч. по месяцам

всего

СМР

Ян-варь

Фев-раль

март

всего

СМР

Ап-рель

май

июнь

всего

СМР

июль

август

Сен-тябрь

Все-го

СМР

Октя-брь

Ноя-брь

Де-кабрь

(расписать выполнение объемов работ до конца ремонта помесячно по годам)

В т. ч. по пусковым комплексам

Примечание:

Начало работ:

Окончание работ:

Приложение