Еврейской автономной

Законодательное Собрание

области

_______________________________

г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 18

Телефон/

___25.03.2010___ Исх.№ _____3-18 / 115-ЗС___

на № ___________________ от _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель аппарата

Законодательного Собрания области

_______________

Извещение о запросе котировок. Закуп -10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ЗАКУП -10

Законодательное Собрание Еврейской автономной области (адрес: г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 18, телефон//2-26-60; e-mail: zakup_zs@post.eao.ru) за счет средств областного бюджета осуществляет запрос котировок для субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по замене окон (характеристика и объем выполняемых работ указана в приложении 1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).

Источник финансирования заказа: бюджет Еврейской автономной области.

Максимальная цена контракта (тыс. руб.): – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ: г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР,18, Законодательное Собрания ЕАО, .

Срок выполнения работ: до 01 мая 2010 года.

Сведения о включённых расходах в цену работ: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи включаются в цену выполненных работ.

Все работы выполняются из материалов Исполнителя. Цена материалов включается в цену контракта.

Место подачи котировочных заявок (по прилагаемой форме): г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 18, каб. 9/2, телефон//2-26-60. Адрес электронной почты

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Дата начала подачи котировочных заявок: 26 марта 2010 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 18 часов 00 минут 01 апреля 2010 года.

Срок и условия оплаты: оплата производится в течение 10 банковских дней после подписания акта приёмки выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета Еврейской автономной области.

Вид оплаты: безналичный расчёт.

Срок подписания государственного контракта: государственный контракт с победителем заключается не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Участниками проведения настоящего запроса котировок признаются лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства и соответствующие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

Требования к котировочной заявке:

1. не допускается подача предложения на частичное оказание услуг (относительно требуемого объёма) по какому-либо наименованию.

2. котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

2.1. наименование, место нахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица); банковские реквизиты участника размещения заказа;

2.2. идентификационный номер налогоплательщика;

2.3. согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

2.4. декларацию соответствия требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год).

2.5. цену работ с указанием включённых (не включённых) в неё расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и других обязательных платежей.

Форма котировочной заявки прилагается.

г. Биробиджан

пр-т 60-летия СССР, 18

Руководителю аппарата

Законодательного Собрания

«____»____________ 2010 г Еврейской автономной области № ________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

___________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

место жительства (для физического лица),

__________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа;

__________________________________________________________________

____ИНН____________________________________________________________.

Цена работ с указанием включённых (не включённых) в неё расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» и соглашаемся исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ____ от «__»__________ 2010 г.

Должность _______________ ФИО _________________ ___________________

(подпись руководителя)

МП

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

подряда для нужд Законодательного Собрания ЕАО

г. Биробиджан «___» __________ 2010 г.

Законодательное Собрание Еврейской автономной области . Ф. Тихомирова, действующего на основании прав по должности, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _________________________________________

____________________________________________________________________ в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене окон в помещении, занимаемом Законодательным Собранием ЕАО в соответствии с условиями, указанными в извещении о запросе котировок, настоящего контракта и сметой на производство работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Источник финансирования работ: бюджет Еврейской автономной области.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить все работы согласно смете, указанной в п. 1.1. настоящего контракта и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, сдать работу Заказчику.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и техническими условиями.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком. Подрядчик имеет право при выполнении работ по настоящему контракту привлекать транспорт посторонних организаций.

2.1.4. Вывезти принадлежащее подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор до окончательной приемки работ по настоящему контракту.

2.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность завершения ее в срок.

2.1.6. Гарантийный срок выполненных работ составляет ______________ со дня их приемки Заказчиком, гарантийный срок на установленные окна составляет ___ лет.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, вызванные результатом недоброкачественных работ и препятствующие эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, либо возместить материальный ущерб за устранение выявленных дефектов, согласно выставленному счету.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.3. При составлении акта приемки выполненных работ, отражающем выявленные дефекты, Заказчик обязан пригласить представителя Подрядчика, уведомив его заказным письмом.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3.2. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает общей стоимости контракта и не меняет характер предусмотренных настоящим контрактом работ.

2.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.4. В случае, если Подрядчиком выполнены работы в нарушение условий настоящего контракта, ухудшившие их результат или с иными недостатками, препятствующими использование работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

2.3.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

2.3.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу стоимости;

2.3.4.3. Расторгнуть контракт в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Подрядчика, с устранением недостатков своими силами с возмещением стоимости выполненных работ за счет Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: начало работ с момента подписания настоящего контракта, окончание работ не позднее 01 мая 2010 г.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

4.1. Стоимость работ по контракту устанавливается исходя из стоимости работ, заявленных Подрядчиком в котировочной заявке от «___» __________ 2010 г. и составляет: __________________________________________________.

Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.1. настоящего контракта. В случае изменения сметно-нормативной базы, действующей на момент заключения контракта, объемы работ могут быть скорректированы в процессе исполнения работ в пределах суммы настоящего контракта.

4.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в течение 10 банковских дней, по мере поступления средств из бюджета Еврейской автономной области. Заказчик имеет право выплатить Подрядчику аванс в размере 30 процентов от стоимости выполнения работ по контракту.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ:

5.1. После получения от Подрядчика извещения об окончании работы, Заказчик в течение 5 дней обязан осмотреть и принять выполненные работы.

При обнаружении недостатков выполненных работ либо выполнения работ, не предусмотренных контрактом, Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика.

5.2. Работы являются принятыми после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в акте либо по данному факту составляется отдельный документ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

6.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие государственным стандартам и техническим условиям приобретенных материалов и оборудования, несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, ответственность несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб причинен в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ до принятия их Заказчиком, несет Подрядчик.

6.6. Возмещение убытков и уплата неустойки, не освобождают Сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.7. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных по контракту работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета области.

6.8. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Еврейской автономной области.

6.9. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме, оформленными дополнительным соглашением к контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и подписаны Сторонами.

6.10. Все уведомления и сообщения по вопросам исполнения настоящего контракта должны направляться в письменной форме.

Сообщения направлены надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телефону, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон.

6.11. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик:

__________________________________________________________________

_______________ _________________

Заказчик:

Законодательное Собрание Еврейской автономной области

ЕАО, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 18

, ,

л/с в РКЦ ГУ Банка России по ЕАО г. Биробиджана,

р/с ,

Председатель Законодательного Собрания области

________________

Приложение 1

к извещению о запросе котировок

-10 от «25» марта 2010 г.

Характеристика и объем выполняемых работ

1. Демонтаж деревянных оконных блоков общей площадью 8,1 м2

2. Установка 2 пластиковых окон площадью 2,92 м2 и одного окна площадью 2,26 м2, по следующим образцам и отвечающим следующим требованиям:

S = 2,92 м2 2 шт. S = 2,26 м2 1 шт.

Профиль окон - Rehau (или эквивалент) 60 мм., светло-серый тыл, стеклопакет двухкамерный (3 стекла по 4 мм.), дистанционные рамки пластиковые, цвет уплотнителя – серый, открытие створок – поворотно-откидное с наличием системы четырехступенчатого проветривания, наличие системы антипровисания.

3. Установка подоконников с ламинированным покрытием на 600 мм.

4. Установка откосов из ламинированного ГКЛ и обрамление их уголком (крепление откосов ГКЛ к окну стартовым профилем).

5. Установка сливов и 3 (трех) москитных сеток.

Гарантия на окна не менее 10 (десяти) лет, на произведенные работы не менее 3 (трех) лет со дня их приемки заказчиком.

Еврейской автономной