Договор субподряда на выполнение работ по лабораторным геохимическим исследованиям (стр. 2 )

12.3. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю стоимости выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком по акту приема-сдачи работ.

12.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. Если стороны не найдут согласованного решения спорных вопросов, их дальнейшее разрешение осуществляется в Арбитражном суде Тюменской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента ее получения.

13. АУДИТ

13.1. Исполнитель и его субподрядчики должны в любое время в течение срока действия Договора и одного календарного года после его окончания, после получения уведомления от Заказчика предоставить уполномоченным Представителям Заказчика доступ ко всем рабочим помещениям и

местам, мощностям, служащим, бухгалтерским книгам, отчётности, корреспонденции, приказам, планам, чертежам, схемам, распискам, накладным, финансовым счетам, данным, хранящимся в компьютерных файлах, а также к любого рода докладным, и служебным запискам, относящимся к выполнению работ, для проверки надлежащего выполнения Исполнителем условий Договора.

13.2. Исполнитель должен хранить подтверждающие данные и бухгалтерские учётные документы, относящиеся к выполнению работ, в течение 5 лет со дня завершения работ по Договору. Исполнитель обязан включить соответствующие требования в договоры, заключаемые им со своими субподрядчиками и поставщиками, для обеспечения доступа уполномоченных Представителей Заказчика к соответствующим учётным документам субподрядчиков и поставщиков Исполнителя. Заказчик не возмещает любые издержки и затраты Исполнителя и его субподрядчиков, возникающие в связи с проведением аудита в соответствии с положениями Договора.

13.3. Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации Исполнителя и его субподрядчиков, полученной в результате проведения такого аудита.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Местом выполнения работ по настоящему Договору является территория Российской Федерации.

14.2. Стороны гарантируют, что при выполнении обязательств по настоящему договору они не будут совершать действий, которые могли бы нарушить действующее законодательство в области оборота геологической информации.

14.2.1. Исполнитель гарантирует, что он не будет осуществлять действий, направленных на вывоз переданной информации за пределы территории Российской Федерации.

Исполнитель обязуется не передавать полученную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Заказчика и обязуется использовать переданную информацию исключительно в целях выполнения работ.

Исполнитель обязуется вернуть всю переданную информацию не позднее 7 дней с даты окончания выполнения работ.

14.2.2.После подписания настоящего договора обеими Сторонами все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному вопросу, теряют силу, если они противоречат положениям настоящего договора.

14.3. Исполнитель обязан подписать со своей стороны и направить скан подписанного договора в течение 3 рабочих дней после получения скана подписанного Заказчиком договора. Оригинал подписанного договора необходимо направить в течение 5 рабочих дней после получения оригинала подписанного Заказчиком договора.

14.4. Уведомления и возможность обмена документами по факсу и электронной почте:

14.4.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления), в связи с настоящим Договором, между Сторонами производятся в письменной форме, в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 14 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

14.4.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

14.4.3. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

В случае передачи документа другой стороне при помощи факсимильной связи, стороны обязуются направлять подлинник в течение 10 дней с момента отправления факсимильного сообщения. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.

14.5. В случае создания Исполнителем объекта авторских прав в ходе выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель передает Заказчику все исключительные права относительно такого объекта без дополнительной оплаты.

14.6. Авторские и имущественные права на привлекаемые и адаптируемые для работы программные средства Заказчику не передаются.

14.7. В процессе выполнения работ Заказчик оставляет за собой право корректировать необходимые объемы работ. В случае их уменьшения или увеличения, производится перерасчет стоимости работ и корректируются сроки действия Договора. Возникшие изменения оформляются соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

14.8. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до «__ »_________ 20__ г.

14.9. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей по настоящему Договору, а также от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение по настоящему Договору.

14.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14.12. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

14.13. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т. д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано также путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.

В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

14.14. Обеспечение режима секретности работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, осуществляется Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г № 3-1 и действующими нормативными документами Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Составной неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения, подписанные обеими Сторонами:

Приложение – Геологическое задание;

Приложение – Календарный план;

Приложения №№ 3.1.; 3.2. – Форма титульного листа отчета;

Приложение – Форма акта сдачи-приемки;

Приложение – Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании;

Приложение – Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

Приложение – Стандарт Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;

Приложение – Правила пожарной безопасности №2-ПБ для сотрудников лабораторного корпуса и кернохранилища;

Приложение – Инструкция №3 ПБ «О мерах пожарной безопасности и действиях работников, при пожаре на объектах ;

Приложение – Руководство по поведению сотрудников Компании и подрядных организаций на территории производственных объектов «Роснефть»;

Приложение – Образец/Форма акта приема-передачи керна, образцов керна

Приложение – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: -КрасноярскНИПИнефть»	Исполнитель:
Юридический адрес: Российская Федерация, 4в Почтовый адрес: Российская Федерация, 4в Тел/факс: +7 (3, , +7 (3 / Банковские реквизиты: р/счет № 000 2933 г. Москва Получатель -КрасноярскНИПИнефть» 300 0880 *****@***ru
«Заказчик»: Генеральный директор -КрасноярскНИПИнефть» ___________________ «____»________________2013 г.	«Исполнитель»

Приложение

к договору № ______________

от «____» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ задание

на проведение работы:

«Лабораторные геохимические исследования пород Большехетского проекта»

1.  Цель работы: Исполнитель осуществляет выполнение лабораторных исследований юрских и меловых горных пород. Лабораторные исследования проводятся на основе кернового материала по скважинам, расположенным на территории Большехетского проекта.

2.  Основные требования к работам:

2.1 Работы выполняются в соответствии с требованиями государственных регламентирующих документов ГКЗ, агентства по недропользованию, а так же внутренних регламентов, руководящих документов и стандартов Компании.

2.2 В случае получения Исполнителем результатов не в полном объеме укладывающихся в современные научные представления, Исполнитель инициирует совещание с Заказчиком для выработки плана дальнейших исследований.

2.3 В случае, если работы не могут быть выполнены в срок или в полном объеме, Исполнитель должен заблаговременно согласовать с заказчиком смещение или изменение сроков выполнения и объемов работ.

3  Геологические задачи и методы их решения:

3.1  Основные геологические задачи:

3.1.1. Лабораторные исследования образцов пород

3.1.2 Составление отчета о результатах проведения лабораторных исследований c приложением фактического материала

3.2  Программа проведение лабораторных работ и краткий анализ результатов по следующим видам и объемам лабораторных исследований:

1. Пиролитические исследования ОВ на приборе Rock Eval-6 по методике Bulk Rock, с определением общего содержания органического углерода, содержание минерального углерода, водородного индекса, кислородного индекса, температуру максимального выхода УВ при крекинге керогена - Тмакс, выхода легких УВ - S1, выхода тяжелых УВ - S2, S3, индекса продуктивности PI (100 образцов).

2. Определение отражательной способности витринита в масле (Ra) и в воздухе (R0) на 20 образцах пород

3. Определение концентрации ОВ, содержания Сорг. в %, Н. О. в % - на 20 образцах пород

4. Выделение битумоидов из образцов породы хлороформом, (30 обр.), определение Бхл в %

5. Проведение газовой хроматографии и хроматомасс-спектрометрии, в составе насыщенной фракции изучение распределения н-алканов, ациклических изопренанов, стеранов, гопанов, трициклических терпанов на 30 образцах

6. Определение изотопного состава углерода, определение обогащенности изотопом δ13С (на 30 образцах)

7. Изготовление и описание шлифов в количестве 20 штук.

8. Составление отчета о результатах проведения лабораторных исследований c приложением фактического материала

Образцы передаются исполнителю лабораторных исследований по акту приемки сдачи.

Для обеспечения контроля по качеству исследований, «Исполнитель» должен обеспечить доступ представителя «Заказчика», после соответствующего запроса со стороны последнего.

Лабораторные исследования выполнить в соответствии с существующими нормативными документами, утвержденными ГОСТами, ОСТами и МВИ.

Выполнение исследований должно сопровождаться внутренним и внешним контролем качества выполненных работ.

Для обеспечения контроля по качеству исследований, «Исполнитель» должен обеспечить доступ представителя «Заказчика», после соответствующего запроса со стороны последнего.

После проведения исследований остатки геохимических препаратов, в том числе порошки, шлифы передаются Заказчику по адресу 4 В.

4  Ожидаемые результаты и формы представления.

4.1  По результатам сбора материалов Исполнитель предоставляет сводные таблицы геохимических параметров в цифровом виде на магнитных носителях (CD) в двух экземплярах.

4.2  По окончанию каждого этапа Исполнитель предоставляет информационные отчеты, включающие табличные и графические приложения в бумажном и цифровом виде

4.3  Результаты лабораторных анализов должны предоставляться Заказчику по мере их получения, в электронном виде.

4.4  По окончании исследований кернового материала Исполнитель представляет заказчику отчет о результатах исследований. Если Исполнителем по согласованию с Заказчиком для выполнения дополнительных исследований, привлекались третьи стороны, Исполнитель к своему отчету прикладывает все отчеты третьих сторон о выполненных ими работах.

5  Сроки выполнения работ: не позднее 20.10.2013 для первых двух видов анализов, и не позднее 1.для пунктов 3-8.

Отчетные материалы:

Текстовые документы, отчеты в электронном (формат: MS Word*, Excel) и бумажном виде (количество экземпляров – ____ шт.)

«Заказчик»: Заместитель генерального директора по геологии -КрасноярскНИПИнефть» ___________________ «____»________________2013 г.

«Исполнитель»

Приложение

к договору № ______________

от «_____» __________ 20___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План

на выполнение работ по теме:

«Лабораторные геохимические исследования пород Большехетского проекта»

№ эта-па	Наименование этапа работ	Срок выполнения работ	Расчетная цена этапа, т. руб., с НДС	Отчетные документы
начало	окончание	Всего
1	3.1. Проведение и анализ геохимических исследований образцов пород и битумоидов пород (пиролиз на приборе Rock Eval-6, определение отражательной способности витринита). 3.2. Оперативный анализ качества результатов лабораторных исследований	05.09.2013	20.10.2013	1 000,00	Информационный отчёт.
2	4. Анализ распределения УВ-биомаркеров по данным хромато-масс-спектрометрии, анализ изотопного состава углерода. Составление отчета о результатах выполнения комплекса геохимических исследований	05.09.2013	01.12.2013	1 800,00	Окончательный отчёт.
	ИТОГО, стоимость работ, руб., без уч. НДС
	НДС
	Итого, стоимость работ, тыс. руб., с учетом НДС			1800, 00

«Заказчик»: Заместитель генерального директора по геологии -КрасноярскНИПИнефть» ___________________ «____»________________2013 г.

«Исполнитель»

Приложение .1.

к договору № ___________

от «___»________ 20__ г.

Форма титульного листа отчета

ЗАКАЗЧИК РАБОТ (полное и сокращенное наименование) НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» () СУБПОДРЯДЧИК (полное и сокращенное наименование) УДК Ограничительный гриф Гос. рег. № Экз. № И в. № Учет. № СОГЛАСОВАНО Генеральный директор Исполнитель ____________ «____»____________ 20__ г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Заказчика ____________ «____»_____________20__ г. Отв. исп.: от ТННЦ и субподрядчика ОТЧЕТ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАИМЕНОВАНИЕМ ОБЪЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ РАБОТ И КОНТРАКТЕ (ДОГОВОРЕ) Номер лицензии на пользование недрами (если работа выполнялась на ЛУ) Шифр работы (номер и дата договора) Общее количество книг и папок в составе отчета (если их больше одной) наименование первой книги (если отчет состоит из двух или более книг и папок) Книга 1. Текст Должность руководителя управления или иного подразделения организации-заказчика, контролирующего исполнение договора (подпись и дата)   Должность руководителя организации-исполнителя работ (субподрядчик) Должность руководителя подразделения, в котором составлен отчет (субподрядчик) (подпись и дата) Директор департамента (полное название департамента) (подпись и дата) Место выпуска отчета, 20__

«Заказчик»: ______________________ _______________ ФИО

«Исполнитель» ______________________ ______________________ __ _________________ФИО

Приложение .2.

к договору № ___________

от «___»________ 20__ г.

Форма титульного листа отчета

	ЗАКАЗЧИК РАБОТ (полное и сокращенное наименование) НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» () СУБПОДРЯДЧИК (полное и сокращенное наименование) УДК Ограничительный гриф Гос. рег. № Экз. № Инв. № Учет. № Отв. исп.: ОТЧЕТ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАИМЕНОВАНИЕМ ОБЪЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ РАБОТ И КОНТРАКТЕ (ДОГОВОРЕ) Номер лицензии на пользование недрами (если работа выполнялась на ЛУ) Шифр работы (номер и дата договора) Общее количество книг и папок в составе отчета (если их больше одной) наименование первой книги (если отчет состоит из двух или более книг и папок) Книга II. Фактический материал, табличные приложения
	«Заказчик»: _______________________ _______________ ФИО	«Исполнитель» ______________________ ______________________ __ _________________ФИО

Приложение

к договору № ___________

от «___»________ 20__ г.

АКТ № __

сдачи - приемки выполненных работ/оказанных услуг за _______________20_____г

по договору № ______ от ________________20 __г.

________________________________________________________________________________________________________________

указать предмет договора

г. __________________________

от_____20___г.

Мы нижеподписавшиеся, Представитель Заказчика в лице______________________________ с одной стороны и

Представитель Исполнителя в лице________________________________________________ с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что согласно договора №______________ от "_____"________________20_г в_______________ ___________ выполнено работ

(за какой период)

на общую сумму_____________________________ рублей, в том числе НДС _______________________ руб.

№ п/п

Наименование работ

*Ед. изм.

*Стоимость за ед. изм.

Фактическая стоимость выполненных работ

за месяц

с начала года

*с начала работ

*Кол-во

Сумма

в т. ч. НДС

*Кол-во

Сумма

в т. ч. НДС

*Кол-во

Сумма

в т. ч. НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

х

х

х

х

х

Заключение:

В результате выполненных работ (услуг) недостатки

не выявлены_____________________________

выявлены _____________________________

(В случае выявления недостатков необходимо указать какие именно и могли ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком).

Приложение:

Реестр №_____ от "_____" ____________ 20_г

Реестр №_____ от "_____" ____________ 20_г

Реестр №_____ от "_____" ____________ 20_г

Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП"___"_________________200__г.

МП"___"______________200__ г.

Приложение №5