Государственного контракта

Государственного контракта

На выполнение работ по капитальному ремонту помещений и крыльца Отделения по Тенькинскому району УФК по Магаданской области

п. Усть-Омчуг 09 июля 2010г.

Отделение по Тенькинскому району УФК по Магаданской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего от имени Российской Федерации на основании «Положения об Отделении по Тенькинскому району Управления Федерального казначейства по Магаданской области», утвержденного приказом от 01.01.2001 г. № 48___с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью . О., именуемого в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, с другой стороны, на основании решения Единой Комиссии по размещению государственного заказа (протокол № А_21097/1 от 01.01.2001 г.) по результатам размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме(далее аукцион), заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется осуществить Отделению по Тенькинскому району Управлении Федерального казначейства по Магаданской области выполнение работ по капитальному ремонту помещений и крыльца Отделения по Тенькинскому району УФК по Магаданской области.

Адрес выполнения работ: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, .

1.2 Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ в соответствии с техническим заданием и другими требованиями к сметной документации, являющейся предметом Контракта в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение ), а Заказчик обязуется принять и оплатить работу.

1.3. Контракт заключается после предоставления безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита) в размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Стоимость контракта, установленная по результатам открытого аукциона на выполнение работ, составляет 1550330 рублей, в том числе НДС 18%* 279059 рулей_40 копеек.

*Если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в Данной графе указывается «НДС не облагается».

2.2 Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.3. В состав стоимости Контракта входят причитающееся вознаграждение Подрядчику и компенсация его издержек, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту, включая все налоги, сборы и пошлины, которые обязан платить Подрядчик.

2.4. Победитель аукциона представляет Заказчику на утверждение локальную ресурсную смету, график производства работ одновременно с подписанным государственным контрактом, которые после их утверждения Заказчиком являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик производит авансирование в размере 20% от начальной стоимости контракта, указанной в п.2.1.

3.2. Оплата за выполненный объем производится Заказчиком поэтапно после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (согласно постановлению Госкомстата России № 000 от 01.01.01 г.) в течении 5 дней по выставленным счету и счет-фактуре.

Указанные документы представляются в двух экземплярах.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта приемки работ в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (согласно постановлению Госкомстата России № 000 от 01.01.01 г.) в течении 5 дней по выставленным счету и счет-фактуре.

3.4. Заказчик в течение 3-х рабочих дней после получения акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки стоимости выполненных работ по форме № КС-3 осуществляет их проверку на соответствие условиям настоящего Контракта. При несоответствии представленных Подрядчиком документов содержащихся в них сумм и объемов выполненных работ фактическим данным, Заказчик возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом и указанием срока повторного представления документов.

3.5. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств федерального бюджета путем безналичного расчета.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ: в течение трех месяцев с момента подписания государственного контракта. Допускается досрочное выполнение работ.

4.2. Режим работы Подрядчика: работы могут производиться в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье с 0800 до 2000 час. Работы с высоким уровнем шума (с применением перфоратора, углошлифовальной машины «болгарки» и др.) должны производиться в рабочие дни с 1800 ч.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1 Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте, согласно графику производства работ, утвержденного Заказчиком и увязанным со сроками принятыми в государственном контракте:

-поставляет необходимые материалы, строительную технику, осуществит их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства работ.

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению трудовой дисциплины, охране окружающей среды, уборку и содержание объекта, вывоз строительного мусора в период и после завершения работ

5.2. В течение 5-ти дней с начала выполнения отдельных этапов работ предоставит Заказчику за свой счет образцы материалов для проверки их качества.

5.3. Гарантирует качество, используемых при производстве работ на объекте, конструкций и материалов, выполненных согласно техническому заданию, сметной документации, строительным нормам и правилам, Гостам, стандартам.

5.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта Субподрядчиков по согласованию с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации.

5.5.Немедленно предупредит в письменной форме Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний о производстве работ, а также при обнаружении иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения.

5.6. Устранит за свой счет все дефекты в работах, выявленные во время производства работ, их приемки и гарантийного срока эксплуатации Объекта.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Контрактом сумму.

6.2 Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием выполненных работ заданию Заказчика, строительным нормам и правилам:

- контролировать качество используемых строительных материалов, оборудования, расходных материалов в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- осуществлять контрольные обмеры выполненных Подрядчиком работ;

- составлять перечни дефектов и незавершенных работ в ходе выполнения работ и в
течение гарантийного срока его эксплуатации и контролировать устранение указанных
недостатков;

- проверять акты о выполненных работах Подрядчиком согласно статьи 3 настоящего
Контракта;

6.3. Своевременно оформлять предъявляемые Подрядчиком документы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту.

6.4. Обеспечивать своевременное решение возникающих в ходе выполнения работ вопросов технического или административного характера;

6.5. Заказчик наделяется правами:

- привлекать (при необходимости) группы экспертов по выполняемым работам;

- приостанавливать выполнение работ на Объекте в случае нарушения технологии производства работ и другим объективным причинам.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

7.2. Качество строительных материалов, применяемых для выполнения работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям. В процессе производства работ Подрядчик должен представлять Заказчику для проверки соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов на скрытые работы.

7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в кратчайший (технически возможный) срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непреодолимых при данных обстоятельствах. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных материалов для исполнения работ, отсутствие необходимых денежных средств.

8.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, не имеющая возможности выполнять обязанности по контракту, должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о случившемся и его причинах.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается не менее 5лет, на применяемые материалы не менее 2 лет с момента подписания Сторонами акта приемки работ в эксплуатацию, за исключением преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

9.2. Выполненные Подрядчиком работы должны в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Контракта о качестве.

9.3. Подрядчик по настоящему Контракту гарантирует:

-  выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего Контракта;

-  качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и
в течение гарантийного срока эксплуатации;

9.4 Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- невыполнения Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок выполнения отдельных работ увеличивается более чем на 5 дней;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущего к снижению качества работ;

- аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность, применения других актов государственных органов (органов местного самоуправления) в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.5. При расторжении настоящего Контракта по вине одной из Сторон виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За нарушение условий настоящего Контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик вправе требовать с него:

11.2.1. За нарушение конечного срока завершения Работ, предусмотренного статьей 4 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 /300 действующей в этот период ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки.

11.3. За задержку расчетов за выполненные работы Подрядчик вправе требовать с Заказчика начиная с первого дня, следующего за днем задержки - неустойку в размере 1/300 действующей в этот период ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

11.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне не покрытые неустойкой убытки.

11.5. Уплата неустойки за просрочку по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

11.6. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате производства работ на Объекте по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в качестве приложения к настоящему Контракту в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой изменение обязательств по настоящему Контракту или возникновение новых обязательств, должна быть письменно подтверждена Сторонами и внесена в виде изменений настоящего Контракта.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.4. Спорные вопросы и расхождения во мнениях, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по возможности путем переговоров между Сторонами.

В случае если в ходе переговоров не было достигнуто соглашения, удовлетворяющего Стороны, то каждая из Сторон имеет право в установленном порядке обратиться в Арбитражный суд Магаданской области, с соблюдением претензионного (досудебного порядка) разрешения споров. Срок рассмотрения претензии -10 дней.

12.5. Все условия настоящего Контракта относятся к конфиденциальной информации. Каждая из Сторон не вправе предоставлять конфиденциальную информацию по настоящему Контракту третьим лицам без согласия другой Стороны. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

12.6. Приложения к данному контракту являются его неотъемлемой частью:

- Приложение График производства работ.

- Приложение Локальный сметный расчет, представленный исполнителем и утвержденный

Заказчиком.

12.7. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Отделение по Тенькинскому району УФК по Магаданской области ОКОПФ 72

Адрес: Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, 49

Банковские реквизиты:

УФК по Магаданской области(Отделение по Тенькинскому району УФК по Магаданской области л/с )

ИНН// ОКОПФ 72

Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по Магаданской обл. г. Магадан р/с

ПОДРЯДЧИК:

-СЕРВИС»

Юридический адрес: 685000 г. Магадан, пр. Карла-Маркса, 54

Фактический адрес: 685000 г. Магадан, пр. Карла-Маркса, 37

, 699253 Факс (41

р/с

в Северо-Восточном банке Сбербанка РФ г. Магадан

к/с

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Руководитель Отделения Директор -Магадан»

_________ _________________