Документация (стр. 4 )

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N___

На выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края

г. Чусовой ____________2008г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чусовского городского поселения, , действующего на основании Положения, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, в лице ________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт на основании проведенных подрядных торгов (аукциона) от «___»____2008 г. протокол N _______.

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключен в целях исполнения муниципального заказа управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чусовского городского поселения.

1.2. В соответствии с настоящим контрактом, по заданию «Заказчика» который поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по исполнению муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края.

1.3. Работы по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 1).

1.4. Срок выполнения работ:

начало – __________________.

окончание – __________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Заказчик» имеет право:

2.1.1. Определять и согласовывать работы, связанные с капитальным ремонтом проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края.

2.1.2. Осуществлять плановый и внеплановый надзор за качеством выполняемых работ, с обязательным привлечением представителей «Подрядчика».

2.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию, необходимую для проверки исполнения договорных обязательств Подрядчиком.

2.1.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

- возмещению расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

- возмещения вреда, причиненного объектам текущего содержания, имуществу Заказчика, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.5. Уменьшать размер оплаты за расчетный период в случае невыполнения условий контракта с отражением в актах выполненных работ.

2.1.6. Контролировать объем выполняемых Подрядчиком работ по муниципальному заказу.

2.2.Исполнитель имеет право:

2.2.1. Принимать участие при приемке выполненных работ, а также при составлении Заказчиком актов о нарушении договорных обязательств и применением экономических санкций.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Осуществить приемку выполненных работ по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края.

2.3.2. Обеспечить перечисление финансовых средств на оплату за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком согласно справкам формы КС 3, КС 2 работы.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Обеспечить качественное выполнение порученных работ по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

2.4.2. По запросу Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ.

2.4.3. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг (работ) по настоящему муниципальному контракту по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края составляет ____________________________________________ руб. (В том числе НДС).

3.2. Расчеты Заказчиком осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту выполнения отдельных этапов работ после предъявления актов приемки выполненных работ (справки формы КС 2; КС 3), согласно заключенному контракту. Авансовый платеж до 30% от цены контракта в течение 30 дней со дня подписания контракта.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и акта приемки выполненных работ, подписанного в установленном порядке.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Подрядчик гарантирует:

- Выполнение работ в полном объеме и в сроки определенные условиями настоящего контракта;

- Качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и действующими нормами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ по строительству сетей газоснабжения и в период гарантийной эксплуатации сетей;

- Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ

4.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу по фиксированию дефектов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

а) в период действия настоящего муниципального контракта происходят изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего муниципального контракта в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме.

5.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, начиная со дня следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока п. 10 Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

5.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения возложенных на него обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. В случае изменения объема работ и выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, стороны вносят изменения и дополнения в муниципальный контракт.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

7.1. Споры и разногласия сторон решаются в соответствии с действующим законодательством.

7.2. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему муниципальному контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.3. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все претензии по выполнению условий настоящего муниципального контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Срок действия муниципального контракта устанавливается с момента подписания по ____________________.

8.2. Действие муниципального контракта может быть прекращено ввиду обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

9.2. Данный документ является полным текстом Контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления Сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие условиям настоящего контракта, теряют свою юридическую силу.

9.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.

9.4. К настоящему контракту прилагаются приложения, которые являются его неотъемлемой частью и обладают равной с ним юридической силой.

Перечень приложений к контракту:

Приложение N 1 – Сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края

Приложение N 2 – График производства работ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ*:
Адрес:	Юридический _____________________________________________ почтовый _______________________________________________ ИНН ________________________ , КПП ________________________ Р/с ____________________________________________________, кор. счет _______________________________________________ Банк ____________________________________________________, БИК____________________ тел. (факс) _______________________________
ЗАКАЗЧИК:	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чусовского городского поселения
	Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина24а Управление Федерального казначейства по Пермскому краю л/с б/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
	Тел /

ПРИМЕЧАНИЕ: * - реквизиты и данные заполняются исполнителем

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:				ЗАКАЗЧИК:
				Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
				Чусовского городского поселения
_______________________				____________________________
(____________________)				()
__________ 2008 г.				____________ 2008 г.
м. п.				м. п.

Приложение

к муниципальному контракту № ___

от «____» _________2008 года

График выполнения работ

№ п/п	Этапы выполнения работ	Сроки выполнения работ (начало и окончание)
1.
2.
3.
4.

________________ _________________

(Ф. И.О., должность) (подпись, печать)

Раздел VI.

Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе

Форма 1. Форма заявки на участие в аукционе

дата «___» __________ 200 г.

исх. номер ___________________

Заявка на участие в аукционе

на размещение муниципального заказа на______________________________

1. Изучив документацию об аукционе, а также применимое к данному аукциону законодательство, ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

выражает желание принять участие в открытом аукционе на размещение муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края в соответствии с условиями, порядком и требованиями документации об аукционе.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

2. Если наша заявка будет принята, и мы будем признаны победителем аукциона, мы берем на себя обязательство выполнения работ по капитальному ремонту проезжей части на участке длиной 52м и подхода со стороны Нового города автодорожного моста через р. Чусовую Чусовского городского поселения Пермского края в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

·  в отношении нашей организации _________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - юридического лица)

не проводится процедура ликвидации;

·  в отношении ___________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура банкротства;

·  деятельность ___________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

·  размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, обязуемся подписать контракт с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона.

5. В случае если наше предложение о цене контракта будет предпоследнее, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе.

6. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений ________________________________________________________________________________

(наименование, Ф. И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

7. Гарантируем достоверность представленных нами в заявке сведений и подтверждаем право Заказчика, запрашивать у нас и у организаций и физических лиц, указанных в нашей заявке, уточняющую информацию.

По вопросам взаимодействия с Заказчиком просим обращаться к нашим уполномоченным лицам:

Ф. И.О.	Телефон:	Факс:
Ф. И.О.	Телефон:	Факс:

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ____ стр.

________________ _________________

(Ф. И.О., должность) (подпись, печать)

________________ _________________

(Ф. И.О., главный бухгалтер) (подпись)

Форма 2. Форма описи документов

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ИТОГО:

________________ _________________

(Ф. И.О., должность) (подпись)

Форма 3. Форма анкеты Участника размещения заказа

анкета

Участника размещения заказа

1. Полное наименование Участника размещения заказа

(наименование юридического лица, Ф. И.О. физического лица)

2. Регистрационные данные

(дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации)

3. ИНН

4. Юридический адрес / место жительства Участника размещения заказа (для физических лиц)

5. Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail

6. Руководитель

Фамилия Имя Отчество
Должность

7. Главный бухгалтер

Фамилия Имя Отчество
Телефон
Факс
E-mail

8. Банковские реквизиты

(может быть несколько)

БИК
Банк
Р/счет
К/счет
Код по ОКОНХ
Код по ОКПО

9. Сведения об участниках (акционерах) организации (для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, для юридических лиц – ИНН, наименование, местонахождение, дата и место регистрации)

(на основании учредительных документов (для юридических лиц)

10. Основные направления деятельности

11. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)

12. Сведения об обособленных подразделениях, филиалах, представительствах, зависимых предприятиях, аффилированных лицах

13. Основные российские заказчики

14. Сведения об Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

(номер и почтовый адрес)

Примечание:

Все данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

Устав, положение, учредительный договор;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Справки из обслуживающих банков об открытии расчетных счетов;

Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний финансовый год и последний отчетный период, заверенные печатью организации (для юридических лиц);

Справка из территориального управления ФНС об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды или справка о состоянии расчетов налогоплательщика.

________________ _________________

(Ф. И.О., должность) (подпись)

Форма N 4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ.

Предложение

о функциональных и качественных характеристиках

выполняемых работ.

Участника размещения заказа____________________________________________________

(наименование, Ф. И.О. Участника размещения заказа)

1. Изучив аукционную документацию на право заключения муниципального контракта на _____________________________________________________, в том числе требования к предмету настоящего аукциона, условия и порядок проведения аукциона, мы ____________________________________________________________________________

(наименование, Ф. И.О. Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях настоящего предложения:

Пояснительная записка с подробным описанием предлагаемых технологий выполнения работ.

Руководитель организации _____________________________________()

(подпись)