Документация (стр. 2 )

№ п/п	Требования Заказчика	Предложение участника
1	Срок выполнения работ: Выполнение работ с момента заключения договора по 25.02.2013г.	Заполнить
2	Место оказания услуг: г. Хабаровск, жилой дом № 13 по ул. в Индустриальном районе.	Заполнить
3	Условия оплаты оказываемых услуг: Безналичный расчёт, оплата за фактически выполненные работы производится Генподрядчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предъявления Субподрядчиком счёта на оплату, на основании подписанных актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.	Заполнить
4	Продолжительность гарантийного срока выполняемых Субподрядчиком работ составляет не менее 5 лет с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта.	Заполнить
5	Обеспечение на объекте строительства выполнения необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности.	Заполнить
6	Осуществление контроля качества выполняемых работ на соответствие рабочей документации, требованиям технических регламентов и т. д.	Заполнить
7	Результаты контроля качества бетона, бетонных и железобетонных работ заносятся в журнал по форме, установленной для строительства.	Заполнить
8	Промежуточная приемка работ за отчетный месяц осуществляется в соответствии с данными «Журнала учета выполненных работ» (унифицированная форма КС-6а), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставляемых в составе первичной учетной документации Субподрядчиком Генподрядчику не позднее 25 числа месяца, в котором осуществлялись работы.	Заполнить
9	Субподрядчик обязан вести и предоставлять Генподрядчику одновременно с первичной учетной документацией журналы производства работ, исполнительную документацию на выполненные работы, оформленную в соответствии со строительными нормами и правилами, РД , ГОСТ Р .	Заполнить
10	Цена договора включает стоимость работ, транспортные расходы, расходы по вывозу мусора, НДС, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ. Материалы предоставляются Заказчиком	Заполнить

Мы обязуемся в случае признания нас победителем запроса котировок заключить договор по предложенной нами цене, выполнить перечисленные выше работы в объеме и срок, установленные документацией на проведение запроса котировок № 000 ЗК и нашей котировочной заявкой, и согласны с предложенным порядком оплаты.

Мы подтверждаем, что против ____________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний заверенный отчетный период.

Мы извещены, что в случае уклонения от заключения договора сведения о нашей организации будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Банковские реквизиты: _____________________________

_____________________________

ИНН, КПП, ОГРН: ________________________________

Номер контактного телефона: _______________________

Приложения: (прикладываются документы и сведения согласно п. 18 документации)

1.

2.

…

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (Ф. и ин.)

Приложение к документации на

проведение запроса котировок

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)[1]

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№

ИНН

ОГРН

Наименование/ ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар

Руководитель
(подпись, М. П.)		(фамилия, имя, отчество) «____» ________20__г.

Приложение к документации

о запросе котировок

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.
2.
…
ИТОГО за полный 2010 год		х
1.
2.
…
ИТОГО за полный 2011 год		х
1.
2.
…
ИТОГО за 2012 год		х

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (Ф. И.О.)

Приложение к документации на

проведение запроса котировок

ПРОЕКТ

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №

г. Хабаровск « ___ » _________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (» при Спецстрое России») _____________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» с одной стороны, и ________________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании __________________________________________________именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор субподряда о нижеследующем:

1.  ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия и определения, используемые Сторонами в договоре, дополнениях и во всех последующих письменных документах, касающихся настоящего договора:

«Генеральный Подрядчик» или «Генподрядчик» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (» при Спецстрое России») ___________________________________________, действующего на основании ____________________

«Субподрядчик» - ____________________________________________________________________

«Стороны» - Генподрядчик и Субподрядчик.

«Договор» - юридический документ, подписанный Сторонами, а также все Приложения, Дополнительные соглашения и изменения к нему, определяющий взаимные права, обязанности и ответственности, по которому Субподрядчик обязуется выполнить Работу по заданию Генподрядчика, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить качественно выполненную Работу, в период производства Работ и Гарантийного срока Объекта.