Договор подряда на проведение электроизмерений

Д О Г О В О P № ЭИ – ИЭ (10/13)

подряда на проведение электроизмерений.

г. Туапсе «____» _____________2013г.

Открытое акционерное общество «Черномортранснефть», в лице ____________ перевалочной нефтебазы «Заречье» ____________________________________, действующего на основании доверенности № _______ от __________, именуемого в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и

______________________________________, в лице __________________________, действующего на основании ___________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по Электроизмерению и испытанию электроустановок ПНБ «Заречье», при этом устранять дефекты, не требующие материальных затрат, выявлять дефекты, требующие устранения при обслуживании.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по электроизмерению и испытанию электроустановок объекта, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, собственными силами в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием.

1.3.Подрядчик обязуется выполнить все работы в порядке, установленном настоящим Договором, действующим законодательством.

Статья 2. Стоимость работ по Договору

2.1.Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, определяется договорной ценой и составляет:

Сумма: __________

НДС: ____________

Всего с учетом НДС 18%: ______________

2. Договорная цена, которая учитывает все затраты Подрядчика.

2.3.Договорная цена включает все налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи и выплаты, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4.Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ - апрель 2013 года.

3.2.В случае, когда в ходе осуществления Договора возникнет необходимость внесения изменений в сроки производства работ, эти изменения должны совершаться по согласию обеих Сторон и оформляться дополнительным соглашением.

Статья 4. Порядок, условия расчетов и платежей

4.1.Расчет Заказчика с Подрядчиком производится согласно актов выполненных работ и затрат по форме КС-2, оформленных подписями обеих сторон, а также счетов-фактур выставляемых Подрядчиком.

4.2.Оплата за выполненные работы производится в пределах договорной цены за фактически выполненный объем работ.

4.3.Акт выполненных работ составляется Подрядчиком и передается для рассмотрения и подписания Заказчику до 2 числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик в срок до 5 числа передает подписанный акт формы КС-2 Подрядчику с проверенными объемами.

4.4.Заказчик производит оплату на основании офоpмленых актов выполненных работ платежным поручением в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оформления акта.

4.5.Право собственности на предусмотренные Договором работы возникнет у Заказчика с момента приемки работ и подписания актов выполненных работ.

Статья 5. Обязанности Заказчика

5.1.Контролирует соответствие работ по проведению электроизмерений и испытаний электроустановок по Регламентам Заказчика.

5.2.Обеспечивает пропуск на территорию проведения работ работников, механизмы и транспорт Подрядчика, по письменной заявке Подрядчика.

5.3.Назначает ответственных представителей Заказчика для контроля проведения pабот.

5.4.Обеспечивает приемку pабот, pешение возникающих вопpосов, вызванных pазличными обстоятельствами.

Статья 6. Обязанности Подрядчика

6.1.Обеспечивает разработку документации в соответствии с внутренними регламентами Заказчика.

6.2.Обеспечивает выполнение работ в сроки в соответствии с п. 3.1 настоящего договора.

6.3.Работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

6.4.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.5.Осуществляет природоохранные мероприятия, обеспечивает чистоту на объекте и прилегающей теppитоpии.

6.6.Обеспечивает безопасное производство работ. При выполнении работ, использовании автотранспорта, техники, Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу Заказчика или третьему лицу.

6.7.Пpи выполнении работ, обеспечивает качество и соответствие нормативной документации требованиям Правил ПЭЭП, утвержденных приказом №6 от 01.01.2001г. Министерством Энергетики от регламентных работ могут осуществляться только с согласия Заказчика.

6.8.Подрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих выполнений работ (оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

6.9.При заключении договора Подрядчик предоставляет Заказчику информацию по форме приложения №1 к настоящему договору о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию.

Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме приложения №1 к настоящему контракту не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.

Если какие-либо поля формы приложения 31 к настоящему договору (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору. А если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.

Подрядчик согласен на раскрытие Заказчику предоставленной Подрядчиком информации по форме приложения 31 к настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органом. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения №1 к настоящему договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом. Подрядчиком будут получены.

Условия, изложенные в подпункте 6.9., являются существенными.

Статья 7. Дополнения и изменения в объемах работ

7.1.Заказчик может внести изменения в части объемов и хаpактеpа выполняемых pабот. Изменения работ принимаются Подрядчиком к выполнению только в тех случаях, когда эти изменения, а также, вопросы их оплаты согласованы сторонами.

7.2.Подрядчик принимает к исполнению изменения только в том случае, когда он в состоянии их выполнить.

7.3.Данные изменения могут быть внесены доверенным лицом Заказчика и письменным уведомлением, подписанным двумя сторонами

7.4.Данные изменения не должны привести к увеличению стоимости договора или продолжительности его выполнения.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1.Подрядчик компенсирует в полном объеме ущерб Заказчику и его представителям по всем претензиям по правовым и финансовым обязательствам, которые могут возникнуть по вине Подрядчика в процессе выполнения любых Работ по настоящему Договору.

8.2.В случае неисполнении или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по сдаче результатов работ в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % договорной цены невыполненной суммы задания за каждый день просрочки, до погашения отставания. Договорная цена до погашения отставания и завершения работ по Договору не корректируется.

8.4.За некачественное выполнение работ Подрядчик обязан уплатить штраф Заказчику в размере 5 % от суммы Договора. Подрядчик также возмещает Заказчику убытки в части непокрытой штрафом, а так же устраняет все недостатки за свой счет.

8.5.Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

8.6.Предъявление Сторонами штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков, или иного ущерба по настоящему Договору, производится письменно, путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении.

8.7.В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих выполненных работ (оказания услуг), указанных в п.1.1. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить от Подрядчика требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих выполнений работ (оказания услуг)за каждый день просрочки.

8.8.В случая нарушения сроков предоставления информации, указанной в пункте 6.9 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

Статья 9. Арбитраж

9.1.Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 дней.

9.2.Неурегулированные в претензионном порядке споры разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

Статья 10. Гарантии качества по сданным работам

10.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

10.2.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается - 12 месяцев с даты, подписания Сторонами акта выполненных работ.

10.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, с последующим возмещением затрат на экспертизу за счет виновной стороны.

Статья 11. Конфиденциальность

11.1. Каждая из сторон подтверждает, информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

11.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течении всего срока действия данного Договора, так и после его прекращения в течении последующих 2 (двух) лет.

11.3. Конфиденциальная информация не должна разглашаться, использоваться Сторонами и их работниками в собственных целях, передаваться третьим лицам, иначе как по запросу правоохранительных органов, суда в случаях прямо предусмотренных действующих законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны несут ответственность за действия всех работников, привлеченных ими для оказания услуг по настоящему Договору, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.

11.5. Передача конфиденциальной корреспонденции на бумажных и машинных носителях (дисках, компакт-дисках и т. п. носителях) осуществляется любым из следующих способов:

- Пересылка заказной почтой в порядке, установленном Сторонами;

- Через курьеров Сторон.

Статья 11. Прочие условия

11.1.Если в ходе исполнения Договора возникает необходимость изменения отдельных его статей, то эти изменения должны быть оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, которое с момента подписания становится неотъемлемой его частью.

11.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления документов, указанных в пунктах 6.8 и 6.9 настоящего договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Настоящий договор будет считаться расторгнутым от даты направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении настоящего договора (по факсу, электронной почтой и т. д.).

11.3.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.4.После подписания Договора все предварительные соглашения, договоренности и переписка между сторонами, относящимся к данному Договору, теряют силу и считаются недействительными.

11.5.Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Заказчика с отнесением всех расходов на Подрядчика в случаях:

- неудовлетворительного качества производимых работ, право оценки качества исполнения работ принадлежит Заказчику, который обязан составить соответствующий акт с участием представителя технического надзора;

- в случае, если работы производятся Подрядчиком по его вине с нарушением сроков выполнения работ (задержкой или простоем без уважительных причин более чем на 1 (одну) неделю);

- определенных законодательством РФ;

11.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения работ. Подтверждение форс-мажорных обстоятельств является справка из соответствующей Торгово-промышленной палаты.

11.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, один экземпляр для Заказчика и один – для Подрядчика.

11.8.Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

_____________________ _____________________ _____________________

Плательщиком по настоящему Договору является ,

Заказчиком по настоящему Договору является структурное подразделение – ПНБ «Заречье

Статья 12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

«Заказчик» Юридический индекс и адрес: 353911 г. Новороссийск, Шесхарис-11, Краснодарский край , (для счет фактуры) р/с 407 028 103 000 600 010 97 в ВТБ в г. Москва к/с 301 018 107 000 000 ,	«Подрядчик»
__________________ ПНБ «Заречье» __________________________ ___________ «_____» _____________________ 2013 г.	_____________________ __________________________ _________ «_____» _____________________ 2013 г.