Документация (стр. 3 )

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ п/п	Ссылка на пункты Раздела I. Общие условия	Общие сведения
1	Пункт 1.2.1	Заказчик и его адрес: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 000», Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 116, корпус 1 Контактное лицо: Главный врач , b114zdrav@ *****
2	Пункт 1.3.1	Предмет открытого аукциона в электронной форме Выполнение общестроительных работ (ремонт помещений СМСПП гинекологии, замена электрооборудования, замена дверных блоков) в детском поликлиническом отделении № 75 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 000», расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 21, корп. 2, литера А.
3	Пункт 1.3.2	Место и срок выполнения работ: 1.Местом выполнения работ является: Детское поликлиническое отделение № 75 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 000» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 21, корп. 2, литера А. 2. Условия и сроки выполнения работ: - Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания гражданско-правового договора, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» - сроки выполнения работ - в течение 30 дней со дня подписания Подрядчиком акта передачи объекта в работу.
4	Пункт 1.4	Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 1 ,00 рубля (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек. В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта использованы собственные расчеты заказчика (часть 1 статьи 19.1 Федеральный закон от 01.01.2001 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») (см. Приложение - Локальная смета № 1, Приложение - Локальная смета № 2,Приложение - Локальная смета № 3 ).
5	Пункт 1.5.1	1.Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2013 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» » Целевая статья – 4690003 «Целевые субсидии Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения», ОСГУ - 225 «Работы и услуги на содержание имущества»
6	Пункт 1.5.2	Размер обеспечения заявки: участник представляет обеспечение заявки в сумме 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Сумма обеспечения заявки должна составлять 69 419,60 рублей
7	Пункт 1.5.3	Требования к Участникам размещения заказа, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 4. Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
8	Пункты 1.6.2.	Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ: Заказчик в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 41.6 Федерального закона №94-ФЗ от 01.01.01 г. установил в Техническом задании (Разделе III документации об аукционе «Техническое задание»)
9	Пункт 3.2.4.	Требование о предоставлении копий документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона: Требование не установлено
10	Пункт 3.2.6	Предоставление копий документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Требование не установлено
11	Пункт 3.2.6	Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками: Цена указывается в рублях Российской Федерации
12	Пункт 3.5	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее: « 11 » ­­­­­­­­­­­июля 2013 г. 18-00 (время московское) Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. *****
13	Пункты 4.1.1	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе: « 16 » ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ июля 2013 года
14	Пункт 5.1.2	Дата проведения Аукциона: « 19 » июля 2013 года
15	Пункт 6.3	Срок заключения гражданско-правового договора: Договор с победителем аукциона, а также в остальных случаях, может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней.
16	Пункт 8	Обеспечение исполнения гражданско-правового договора. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора в размере 30% . Сумма обеспечения гражданско-правового договора 416 517,60 рублей Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется до заключения гражданско-правового договора. Документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом гражданско-правового договора в течение шести дней со дня получения проекта гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора может быть предоставлено участником аукциона, с которым заключается договор, в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Если Участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется. В случае если обеспечение исполнения гражданско-правового договора представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика - Реквизиты: Получатель - Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 000» , . р/с в Санкт-Петербургском филиале Банк», , Обеспечение исполнения гражданско-правового договора возвращается исполнителю по договору после исполнения им обязательств по договору. В платежном поручении необходимо указать: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора (указать предмет государственного контракта) НДС не облагается». Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется на весь объем предусмотренных договором обязательств. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора возвращается исполнителю по договору в срок, не превышающий 20 рабочих дней после исполнения им обязательств по договору.
17	Пункт 9	Возможность изменения объема товаров (выполнения работ, оказания услуг) Не предусмотрено

РАЗДЕЛ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования.

1.  Предмет аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена Договора.

1. Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения гражданско-правового договора : Выполнение общестроительных работ (ремонт помещений СМСПП гинекологии, замена электрооборудования, замена дверных блоков) в детском поликлиническом отделении № 75 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 000», расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 21, корп. 2, литера А.

2. Начальная (максимальная) цена Договора – 1 ,00 рубля.

3. Юридический адрес Заказчика: Санкт-Петербург, ул. Школьная, дом 116, корп.1, литера А.

2.  Цели и правовое основание выполнения работ.

1. Целями данной закупки является: ремонт в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей медицинского учреждения здравоохранения Приморского района Санкт-Петербурга.

2. Основанием для выполнения работ является Адресная программа капитального ремонта лечебно-профилактических учреждений Приморского района на 2013год.

3.  Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга.

1.  Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-

Петербурга на 2013 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.01.2001г. № 000-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Целевая статья – 4690003 «Целевые субсидии Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения», ОСГУ - 225 «Работы и услуги на содержание имущества»

2. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) – 4560521 «Строительно-монтажные работы».

4.  Форма, сроки и порядок оплаты работ.

1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме в соответствии с утвержденными субсидиями.

2. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ (отдельного этапа) Подрядчиком, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ, выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если облагается НДС).

3. Сроки и порядок оплаты: Заказчик, при наличии в своем распоряжении субсидий выделенных бюджетным учреждениям, производит оплату выполненных работ Подрядчику после подписания сторонами по Договору акта сдачи - приёмки выполненных работ. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании локальных смет Заказчика (Приложения № 1- 3 к Техническому заданию) с учётом коэффициента снижения. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальных смет Заказчика с учётом коэффициента снижения.

4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ, работающим по упрощенной системе налогообложения, являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС–3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2), составленные на основании локальных смет Заказчика (Приложения № 1- 3 к Техническому заданию) с учетом коэффициента снижения, коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС на основании письма Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 01.01.2001 № ИУП – 7715/09 «О порядке расчетов с победителями конкурсов, аукционов и запросов котировок, не являющихся плательщиками НДС» и акта сдачи-приемки работ.

5. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям исполнителя по Договору, но не выше стоимости, принятой в сметах Договора.

6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 4 раздела 1 Технического задания, но не более стоимости, указанной в пункте 3.1 Договора и в сметной документации, являющихся Приложением № 1-3 к Техническому заданию.

7. Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.

5.  Место, условия и сроки выполнения работ.

1.  Местом выполнения работ является: детское поликлиническое отделение № 75 СПб ГБУЗ

«Городская поликлиника № 000» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 21, корп. 2, литера А.

2. Условия и сроки выполнения работ:

- Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района».

- сроки выполнения работ - в течение 30 дней со дня подписания Подрядчиком акта передачи объекта в работу.

2.  Порядок формирования цены Договора

1. Начальная (максимальная) цена Договора формируется на основании локальных смет Заказчика (Приложения № 1-3 к Техническому заданию), составленных в соответствии с МДС 81-35.2004, на основе новой территориальной сметно-нормативной базы «Госэталон 2012» утвержденной КЭРППиТ (Письмо № 11/19232 от 01.01.2001г.) на монтажные работы ТЕРм-2001 СПб, строительные работы ТЕР-2001 СПб и ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб.

2. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства осуществляемого за счет выделенных субсидий Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга Приложение на июнь 2013г.

3. Стоимость основных материалов, не учтенных территориальными единичными расценками, определена в текущем уровне цен (июнь 2013г.) по «Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее ТССЦ)», издаваемому Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». Материалы (оборудование), на которые отсутствует информация о текущей цене в ТССЦ, применены в базовом уровне цен или со стоимостью по цене поставщика.

4. Накладные и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ по нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 и Письма Министерства регионального развития Российской Федерации /08 от 01.01.2001г.).

5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

6. Цена Договора формируется участником на основе локальных смет Заказчика с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

7. Цена за единицу объема вида работ входящего в Договор, рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара вида работ, указанная Заказчиком, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены Договора.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона в электронной форме

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

1. Участник должен выполнить работы в полном соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью Технического задания (Приложения № 1-3), с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов.

1.  Требования к качеству и безопасности работ

1. Участник должен выполнить работы в полном соответствии со сметной документацией, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами: Федеральный закон -ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»; Федеральным законом «О техническом регулировании» № 000 – ФЗ от 01.01.2001г.(принят ГД ФС РФ 15.12.2002г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2010г.), Гражданским и Градостроительным кодексами РФ, Постановлением Совета Министров СССР от 01.01.2001г.№ 000; Федеральный закон от 01.01.2001 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995); Федеральный закон -ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999); «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП , одобренные Постановлением Госстроя России от 01.01.2001г. № 80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, 17.09.2001г., официальное издание, Москва, Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год; СНиП , «Организация строительства», одобренные Постановлением Госстроя РФ от 01.01.2001 г. № 70 и опубликованные в специальном выпуске № 3 к журналу «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», Санкт-Петербург, 2005 год; СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения; СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2001г. № 58; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Утвержден Постановлением Госстроя СССР от 04.12.87 г. № 000; СНиП 2.03.13-88 «Полы» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 01.01.01г. № 82); СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 октября 1985г. № 000, Изменения № 1, утв. Постановлением Госстроя СССР , Изменения № 2, утв. Постановлением Минстроя РФ -46); СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 01.01.01г. № 000); СНиП «Естественное и искусственное освещение» (Введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 01.01.01г. № 18-78, в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстроя РФ ); СанПин «Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению жилых и общественных зданий»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 01.01.01г. № 000); Все электромонтажные работы необходимо производить в соответствии с ПУЭ, РД 78.145-98 и технической документацией на оборудование; СНиП 3.05.06-85 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов» (Утвержден Постановлением Госстроя СССР от 01.01.01 г. № 000), - ГОСТ «Стеклопакеты клееные строительного назначения»; ГОСТ Р «Стекла защитные многослойные»; ГОСТ «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»; ГОСТ «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»; ГОСТ 26 602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи»; РДМ Санкт-Петербург «Рекомендации по проектированию, изготовлению, и монтажу светопрозрачных конструкций с безопасным остеклением»; Основные положения Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга -ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ.

2. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).

3. Требования к техническим характеристикам работ.

1. Работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, выполняются в соответствии с локальными сметами Заказчика (Приложения № 1-3 к Техническому заданию).

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в 8-м Издании «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» (Санкт-Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», г. Санкт-Петербург, Правда 1906», 2008г.).

3. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в сметах Заказчика. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора.

6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ, календарный план выполнения работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

10. По окончании работ при приемке и вводе в эксплуатацию объекта Подрядчик обязан подготовить исполнительную документацию в соответствии с ТСН
г. Санкт-Петербурга.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика