Документация (стр. 7 )

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Проект

Гражданско-правовой договор №

Санкт-Петербург «____» ______ 2013 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 000», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1. Предмет ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение общестроительных работ (ремонт помещений СМСПП гинекологии, замена электрооборудования, замена дверных блоков) в детском поликлиническом отделении № 75 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 000», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 21, корп. 2, литера А., а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему гражданско-правовому договору.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией и сметами, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

1.3. Основанием для заключения настоящего Гражданско-правового договора является признание Подрядчика победителем открытого аукциона в электронной форме (протокол по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга

№ __________________ от __.__.2013 г.).

1.4. Обеспечение исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору в сумме: __________________ рублей.

2. Срок выполнения работ

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания гражданско-правового договора, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»

- сроки выполнения работ - в течение 30 дней со дня подписания Подрядчиком акта передачи объекта в работу.

2.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ КС-2 и КС-3.

3. СТОИМОСТЬ работ ПО договору, порядок ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ является фиксированной и определяется с учетом коэффициента снижения и составляет ___________ (__________________ _____________________________), в том числе НДС (___%)____________________ руб.

Коэффициент снижения составляет _____________________.

3.2. Установленная настоящим Гражданско-правовым договором стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Гражданско-правового договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет средств, предусмотренных Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год (приложение №3 к Закону Санкт-Петербурга -120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»») по коду ОСГУ 225.

3.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ (отдельного этапа) Подрядчиком, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ, выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если облагается НДС).

3.5. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Гражданско-правового договора выполненных Подрядчиком работ (этапа) является справка о стоимости выполненных работ и затрат и Акт выполненных работ (форма КС-3, КС-2) согласно сметам, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Гражданско-правового договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.7. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.

4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

При выполнении работ по настоящему Гражданско-правовому договору Подрядчик:

4.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3.1. настоящего Гражданско-правового договора, выполняет за свой риск работы, указанные в пункте 1.1 Гражданско-правового договора в соответствии с условиями Гражданско-правового договора и сметами, за исключением работ по вывозу строительного мусора.

При выполнении работ по вывозу строительного мусора, предоставлять заказчику копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ (Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга -ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»

4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Гражданско-правовым договором и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

4.3. Сдает объект в эксплуатацию по акту в установленные Гражданско-правовым договором сроки.

Поставляет на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

4.4. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.

4.5. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Гражданско-правовому договору.

4.6. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.7. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.8. До сдачи объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

4.9. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества от начала работ до подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию.

4.10. В 10-дневный срок после подписания акта выполненных работ вывозит с территории принадлежащее ему имущество.

5. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

При выполнении настоящего Гражданско-правового договора Заказчик:

5.1. Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания гражданско-правового договора, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»

5.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Гражданско-правового договора.

5.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Гражданско-правового договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты выполненных работ, осуществляет приемку работ совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», в соответствии с договором на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района, технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Гражданско-правового договора.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон, а так же календарный план выполнения работ, составленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ с указанием сроков устранения и немедленно в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в 5-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

Он же обеспечивает общий порядок на объекте и прилегающей территории.

6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.5. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.6. Если Подрядчик в установленный срок не исправит работы, выполненные с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

7. сдачА-приемкА работ

7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ (этапа) по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем 5-тидневный срок после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ.

7.2. Работы на объекте по каждому этапу считаются принятыми со дня подписания сторонами в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» акта выполненных работ КС-2, КС-3.

7.3. При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

7.4. Окончательно Объект считается принятым в эксплуатацию после подписания сторонами в присутствии представителя СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района» акта выполненных работ КС-2, КС-3 и акта ввода в эксплуатацию объекта после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Гражданско-правовому договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Гражданско-правового договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Гражданско-правовому договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1 Гражданско-правового договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Гражданско-правовому договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Гражданско-правового договора приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 3 года с даты подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Гражданско-правовому договору работ или материалов не соответствует требованиям СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

10. Ответственность сторон

10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Гражданско-правовому договору Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- за нарушение сроков начала и/или окончания работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Гражданско-правового договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Гражданско-правовому договору, выразившемся в несоответствии уровня качества работ требованиям нормативных документов и/или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Гражданско-правового договора (п.4.7, п.4.9, п.4.10) Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от Подписи – в одностороннем порядке.

В случае неустранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Гражданско-правового договора.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Гражданско-правового договора Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены Гражданско-правового договора.

10.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Гражданско-правовому договору производится Подрядчиком на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на лицевой счет Заказчика, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

10.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Гражданско-правовому договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

10.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Гражданско-правовым договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Гражданско-правовым договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. РАСТОРЖЕНИЕ гражданско-правового договора

11.1. Расторжение ГПД допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны ГПД от исполнения ГПД в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть ГПД в следующих случаях:

- при существенном нарушении ГПД Поставщиком;

- при нарушении Поставщиком сроков поставки;

- при выявлении существенных недостатков в товаре, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечение, которого они остались не устранёнными;

- неисполнении Поставщиком обязательных требований закона, иных правовых актов ли условий договора;

- обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Товара и которые не могут быть устранены Поставщиком.

При этом ГПД считается расторгнутым с момента получения Поставщиком письменного уведомления о расторжении ГПД.

12. ОСОБЫЕ условия

12.1. Заказчик и Подрядчик должны принимать участие в работе по проведению контрольного обмера на объекте, который является предметом настоящего Гражданско-правового договора

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Гражданско-правовому договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Гражданско-правовому договору.

13.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Гражданско-правового договора, стороны будут стремиться разрешать претензионным путем в порядке досудебного разбирательства: по средствам переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

При недостижении взаимоприемлемого решения стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий Гражданско-правовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.5. Настоящий Гражданско-правовой договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.10.2013 г.

13.6. Обязательства по настоящему Гражданско-правовому договору возникают со дня его внесения в реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Гражданско-правовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.8. К Гражданско-правовому договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение – Локальная смета № 1

Приложение – Локальная смета № 2

Приложение – Локальная смета № 3

14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

«Заказчик» «Подрядчик» СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 000» Санкт – Петербург ул. Школьная, дом 116, кор.1. Лицевой счет № 000 в Комитете финансов Санкт-Петербурга Телефон ,

Главный врач Генеральный директор

____________________ ____________________

ю/к

Приложение

к ГПД №_______от «____» _____________2013 г.

Согласовано: Утверждаю:

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская

поликлиника № 000»

______________________ __________________

"___" _______________ 2013 г. "___" _____________ 2013 г.

Локальная смета № 1

Приложение

к ГПД №_______от «____» _____________2013 г.

Согласовано: Утверждаю:

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская

поликлиника № 000»

______________________ __________________

"___" _______________ 2013 г. "___" _____________ 2013 г.

Локальная смета № 2

Приложение

к ГПД №_______от «____» _____________2013 г.

Согласовано: Утверждаю:

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская

поликлиника № 000»

______________________ __________________

"___" _______________ 2013 г. "___" _____________ 2013 г.

Локальная смета № 3