МВД России (стр. 2 )

Приложение к документации об аукционе в электронной форме.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_________/________

на выполнение работ по ремонту помещений федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»

на пятом этаже здания, расположенного по адресу: ул. Очаковская, д. 7а

г. Санкт-Петербург «___» ______________ 2012 г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области») от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании доверенности № 28/9 от 01.01.2001 года, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить работы по ремонту помещений (далее - выполнение работ) федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – учреждение) на пятом этаже здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д. 7а (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальной сметой (Приложение), определяющей объем, содержание выполняемых работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполняемых работ и сроки их выполнения.

1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание единой комиссией ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» по размещению государственного заказа Подрядчика победителем в открытом аукционе в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение работ по ремонту в помещениях федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на пятом этаже здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д. 7а.

Протокол № ____________________________________ от «___» ___________ 2012 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Локальной сметой (Приложение), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнение объемов работ сверх лимитов их финансирования.

2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы за свой риск, из своих материалов, на своем оборудовании и своим инструментом.

2.1.3. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда.

2.1.4. Работы должны выполняться квалифицированными рабочими.

2.1.5. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ допускается. Не допускается привлечение (в том числе субподрядными организациями) иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.6. Выполнение работ производить с 09-00 до 18-00 в соответствии с распорядком дня учреждения.

2.1.7. До начала выполнения работ представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, и также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ).

2.1.8. Экипировать своих рабочих единой формой одежды с указанием наименования организации.

2.1.9. Обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.1.10. Обеспечить уборку на территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

2.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

2.1.12. В течение суток письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результаты выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.1.13. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, несет ответственность за их качество и по требованию Заказчика, представляет ему все эти документы.

2.1.14. В течение 10 (десяти) дней с момента сдачи выполненных работ или иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории выполнения работ, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

2.1.15. По результатам выполненных работ сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, а также передать Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

2.1.16. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество выполняемых работ, в срок, согласованный между Сторонами.

2.1.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

2.1.18. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня до начала их выполнения. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.

2.1.19. После заключения настоящего Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Подрядчик при выполнении работ только по письменному согласованию с Заказчиком может использовать аналогичные материалы, комплектующие и оборудование которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, комплектующие и оборудование, указанные в Локальной смете (Приложение).

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить и передать по акту объект Подрядчику для выполнения работ.

2.3.2. Давать по запросу Подрядчика разъяснения и документацию, необходимые последнему для надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.

2.3.3. Обеспечить технический надзор за выполняемыми работами в течение всего периода их выполнения.

2.3.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

2.3.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

2.3.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.4.3. Потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет их настолько медленно, что завершение работ к сроку становится явно невозможным.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту определяется Локальной сметой (Приложение), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту с учетом понижающего коэффициента и на основании Локальной сметы (Приложение) составляет ________ (_______________ рублей _____ коп.), включая НДС _______ рублей ___ копеек.

3.3. Установленная настоящим Контрактом стоимость выполняемых работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в том числе и в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимый для этого расход.

3.4. Авансирование со стороны Заказчика не предусмотрено.

3.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт выполненных работ (форма № КС-2), счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой, составленные на основании Локальной сметы (Приложение).

3.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-3 и КС-2, фактически выполненным работам и их стоимости, определенных настоящим Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Локальной сметы (Приложение), строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных отклонений.

3.8. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком после полного окончания выполняемых работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании документов, указанных в п. 3.5. настоящего Контракта.

3.9. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Подрядчиком документов, определенных пунктом 3.5. настоящего Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту - дата подписания сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ.

4.2. Срок (длительность) выполнения работ по настоящему Контракту составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта сторонами.

4.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта выполненных работ (форма № КС-2), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой, но не позднее 25.12.2012 г.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении выполняемых работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные сметной документацией работы и осуществлена влажная уборка объекта.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) дней приступает к приемке результата выполненных работ.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами и, при необходимости, представителями иных заинтересованных лиц.

5.4. Объект считается принятым Заказчиком со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу, если таковые произошли по вине Подрядчика. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые делают невозможной его дальнейшую эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

5.9. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Локальной сметой (Приложение), а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 5.6 Контракта.

6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Выполняемые по настоящему Контракту работы должны соответствовать техническим условиям, должны выполняться из материалов Подрядчика соответствующих ГОСТу, СНиП и др.

6.2. Срок гарантии на выполненные в соответствии с настоящим Контрактом работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ по настоящему Контракту или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими их результат, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для дальнейшей эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухстронним актом Подрядчика и Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков начала и окончания выполнения работ, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,5% (пять десятых процента) от установленной настоящим Контрактом стоимости выполняемых работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, не предусмотренных п. 7.2., 7.4. настоящего Контракта Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной ремонтной работе Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,5% (пять десятых процента) от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика сверх выплаченной неустойки (штрафа, пеней).

7.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту.

7.7. Подрядчик несет полную ответственность за вред, причиненный третьим лицам при выполнении работ, а также за вред, причиненный несвоевременным и не полным выполнением работ.

7.8. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной и электробезопасности. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на территории учреждения возлагается на Подрядчика, который своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия данного приказа представляется по требованию Заказчика.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), возмещения убытков если докажет, что просрочка исполнения обязательств по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных нормативных до­кументов), по объективным причинам и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту ото­двигается на период действия этих обстоятельств.

8.2. Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы задержка выполнения работ составила 60 дней, стороны вправе придти к соглашению о расторжении Контракта и произвести взаиморасчеты.

8.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне не выполнившей свои обязательства.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

9.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: ________________ рублей ____ копеек (сумма прописью).

9.1.2. Обеспечение настоящего Контракта представлено Подрядчиком в виде __________________________________(безотзывной банковской гарантии или в форме залога денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта).

9.1.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

9.1.4. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Контракту в форме залога денежных средств и исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие по исполнению сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31 декабря 2012 года.

10.2. Настоящий Контракт подлежит регистрации в Реестре Государственных и муниципальных контрактов, а так же гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении условий настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения, не касающиеся существенных условий настоящего Контракта, действительны в том случае, если они прямо разрешены законодательством Российской Федерации, совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями Сторон.

12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.5.1. Приложение – Локальная смета.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«ПОДРЯДЧИК»: Юр. и фактический адрес. Тел./факс. ИНН КПП ОКПО ОГРН ОКАТО ОКОПХ р/с БИК л/с _________________/______________/ М. п.

«ЗАКАЗЧИК»: ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д.7а. , т/ ОКОПФ 72 ; УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 20, ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области») Расчетный счет , в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург л/счет Начальник _____________________ М. п.

Приложение

к Государственному контракту

№__________/_________

от «____»____________2012 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

«ПОДРЯДЧИК»: _________________/______________/ М. п.

«ЗАКАЗЧИК»: Начальник _____________________ М. п.