МВД России (стр. 1 )

МВД России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ и ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника ФКУЗ

«МСЧ МВД России

по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области»

полковник внутренней службы

________________

«____»__________________ 2012 г.

Документация

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту помещений федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на пятом этаже здания, расположенного по адресу: ул. Очаковская, д. 7а

1. Содержание документации об аукционе.

1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. Предмет аукциона

1. Предметом настоящего аукциона является право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту помещений федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на пятом этаже здания, расположенного по адресу: ул. Очаковская, д. 7а.

2. Заказчик: федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»)

Юридический адрес «Заказчика»: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, литер А.

Почтовый адрес «Заказчика»: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, литер А, телефон: 8(8, адрес электронной почты

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету аукциона – 4540000.

3.Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта – ,00 рублей.

4. Источник финансирования заказа

Средства федерального бюджета на 2012 г.

5. Порядок формирования цены контракта.

1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации составленной в ценах на сентябрь месяц в соответствии со сметно-нормативной базой «ГосЭталон 2012».

2. В начальную (максимальную) цену Контракта включены все необходимые расходы и платежи с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты

1. Форма оплаты: безналичная форма расчетов путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

2. Авансирование не предусмотрено.

3. Сроки и порядок оплаты: основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой (акт выполненных работ по форме № КС-2), составленные на основании локальной сметы Заказчика.

4. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 10 (десять) банковских дней с момента представления Подрядчиком вышеперечисленных документов.

7. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Местом выполнения работ являются помещения федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на пятом этаже здания, расположенного по адресу: ул. Очаковская, д. 7а.

2. Условия и сроки выполнения работ:

3.Срок выполнения (длительность) работ – 15 (пятнадцать) календарных дня с момента подписания акта приема передачи объекта сторонами.

4. Работы выполняются с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин в соответствии с распорядком дня федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

5. Началом выполнения работ считается дата подписания акта приема передачи объекта сторонами.

6. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества товара, работ, услуг

Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) оказываемых работ.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение )

10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: согласие участника размещения заказа на выполнение работ, (оказание услуг) на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, выраженное в четкой и безоговорочной (безусловной) форме.

3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

11. Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Все связанные с проведением открытого аукциона в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

3. Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и все документы, относящиеся к такой заявке необходимо составлять на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые вспомогательные документы, представленные участником размещения заказа, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

4. Согласие участника на выполнение работ, (оказание услуг) на условиях, изложенных в документации об аукционе должно быть безоговорочным.

12. Требования к участникам размещения заказа

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «06» ноября 2012 года.

14. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «09» ноября 2012 года.

15. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «12» ноября 2012 года.

16. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль

17. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта:

По курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты

18. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вносит денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта

19. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления:

1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 20 % начальной (максимальной) цены контракта.

2. Предметом обеспечения исполнения государственного контракта является надлежащее исполнение лицом, с которым заключается контракт, принятых по контракту обязательств, в связи с чем, безотзывная банковская гарантия и договор поручительства должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем своих обязательств:

а) Если принципал (должник) не оказал установленные контрактом услуги;

б) Если принципал (должник) нарушил сроки оказания услуг не по вине заказчика;

в) Если принципал (должник) нарушил установленные контрактом сроки устранения выявленных Заказчиком при приемке недостатков;

г) Если принципал (должник) оказал услуги ненадлежащего (несоответствующего требованиям контракта) качества.

3. Способы обеспечения исполнения контракта:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, соответствующая следующим требованиям:

– банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил, либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по государственному контракту, который будет заключен по результатам настоящего аукциона. Условия, при наступлении которых гарант обязуется осуществить соответствующие выплаты перечислены в п. 19.2. документации.

– гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения контракта при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных Бенефициаром;

– обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства;

– принадлежащее Бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу;

– банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу государственного контракта и действует до истечения 3 месяцев со дня, следующего за днем окончания срока действия государственного контракта. Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия государственного контракта в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по иным обстоятельствам;

– банковская гарантия должна быть подписана руководителем банка-Гаранта и главным бухгалтером или иными лицами, уполномоченными на подписание банковской гарантии от имени банка-Гаранта в соответствии с требованиями действующего законодательства

– обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная Гарантом копия генеральной лицензии банка, а в случае подписания банковской гарантии не руководителем банка-гаранта (главным бухгалтером), а иными уполномоченными на то лицами – надлежаще заверенные копии документов, наделяющих их соответствующими полномочиями.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем аукциона и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения контракта не является и заказчиком не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

б) передача заказчику в залог денежных средств (договор залога).

В случае если участник аукциона способом обеспечения исполнения контракта выбрал передачу заказчику в залог денежных средств победитель аукциона перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта:

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 20, ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»)

в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,

Расч. счет: Л/с №

Назначение платежа: оплата залога (денежного обеспечения) исполнения контракта на выполнение работ по ремонту помещений федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на пятом этаже здания, расположенного по адресу: ул. Очаковская, д. 7а.

4. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

20. Перечень приложений к документации об аукционе, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение – Техническое задание

2. Приложение - Проект государственного контракта.

Приложение к документации об аукционе в электронной форме.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

ФКУЗ «МСЧ МВД России

по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области»

полковник внутренней службы

«___»_______________2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1. Предметом открытого аукциона в электронной форме является право заключения Контракта на выполнение работ по ремонту помещений федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на пятом этаже здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д.7а.

1.2. Источник финансирования государственного заказа - Федеральный бюджет.

1.3. Начальная (максимальная) цена Контракта: рублей 00 копеек (семьсот двадцать пять тысяч сто десять рублей 00 копеек).

2. Форма, сроки и порядок оплаты работ

2.1. Форма оплаты: безналичная форма расчетов путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

2.2 Авансирование не предусмотрено.

2.3. Сроки и порядок оплаты: основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой (акт выполненных работ по форме № КС-2), составленные на основании локальной сметы Заказчика.

2.4. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 10 (десять) банковских дней с момента представления Подрядчиком вышеперечисленных документов.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

3.1. Местом выполнения работ являются помещения федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на пятом этаже здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д. 7а.

3.2. Условия и сроки выполнения работ:

3.2.1. Срок выполнения (длительность) работ – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания акта приема передачи объекта сторонами.

3.2.2. Работы выполняются с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. в соответствии с распорядком дня федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

3.2.3. Началом выполнения работ считается дата подписания акта приема передачи объекта сторонами.

3.2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта выполненных работ (форма № КС-2), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой, но не позднее 25.12.2012 г.

4. Порядок формирования цены Контракта

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации составленной в ценах на сентябрь месяц в соответствии со сметно-нормативной базой «ГосЭталон 2012».

4.2. В начальную (максимальную) цену Контракта включены все необходимые расходы и платежи с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

5.1. Работы выполняются в обязательном соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания. Используемые материалы и оборудование также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.

6. Требования к качеству и безопасности работ

6.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Гражданский кодекс РФ, ст.721;

- СН и П - Безопасность труда в строительстве;

- Федеральный закон –ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 01.01.2001. № 000–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

6.2. Представители ОПБ УОТО тыла ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области являются официальными представителями Заказчика и в случае обнаружения в ходе работ нарушений требований правил пожарной безопасности имеют право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и недостатков.

6.3. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.

7. Требования к техническим характеристикам работ

7.1. Подрядчик при выполнении работ обязуется соблюдать нормы и правила следующих нормативных актов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- СН и П Общественные здания административного назначения;

- СН и П 3.01.04 – 87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов;

- СН и П «Организация строительства»;

- ПУЭ – 2003 Правила устройства электроустановок, издание седьмое;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2. Указанные в сметной документации товарные знаки носят описательный характер. Технические характеристики предлагаемых участником эквивалентных оборудования, материалов и комплектующих должны быть аналогичными, либо лучше по любому из параметров, определенных техническим заданием оборудования, материалов и комплектующих.

7.3. Не согласованные с Заказчиком аналогичные материалы, комплектующие и оборудование, принятию и оплате не подлежат.

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

8.1. Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные сметной документацией работы и осуществлена влажная уборка помещения с удалением всех следов ремонтно-строительных работ.

8.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней приступает к приемке результата выполненных работ.

8.3. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц.

8.4. Объект считается принятым Заказчиком в эксплуатацию со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

8.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу, если таковые произошли по вине Подрядчика.

8.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

8.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

8.9. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

9.1. Срок гарантии на выполненные в соответствии с настоящим техническим заданием работы составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы, выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Приложение: Локальная смета.

Составил:

Начальник ЭО ОМТ и ХО

ФКУЗ «МСЧ МВД России

по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области»

майор внутренней службы

Приложение к техническому заданию

ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" http://www. *****/

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

г.

Наименование стройки:

Локальная смета №

на ремонт помещений ФКУЗ "МСЧ МВД по г. СПб и ЛО" на 5-м этаже здания, расположенного по адресу: ул. Очаковская, д.7а

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта:

Основание:

Сметная стоимость

725,11

тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

976,64

чел. час.

Средства на оплату труда

125,42

тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2012 г.

С использованием: ТЕР (78) Санкт-Петербург (Редакция 2012)
(78) Индексы к ТЕР-2009 за сентябрь 2012 г.

№
пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Кол-во

Ст-ть ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч

всего

экспллу-
атации
машин

ВСЕГО

оплаты
труда

эксплуата-
ции машин

оплаты
труда

в т. ч. з/пл
маш.

на еди-
ницу

всего

Раздел 1. Демонтаж и разборка.

ТЕР 3

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
Ед. изм: 100 м2

0,0844

1 231,93

204,26

1 163,48

982,62

180,86

103,91

8,77

1 027,67

100,77

96,35

кЗП=11,329 кЭМ=10,491 НР(=84%)=906,33 СП(=48%)=517,91

ТЕР 2
(Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. б))

Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных (разборка)
(Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. б) Разборка сборных деревянных конструкций (пЗП = 0,80, пЭМ = 0,80, пЗПМ = 0,80, пМР = 0,00, пЗТ = 0,80))
Ед. изм: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,03

11 191,96

168,61

371,06

348,80

22,26

129,71

3,11

1 282,83

15,33

4,17

кЗП=11,329 кЭМ=5,500 кМР=2,563 НР(=90%)=317,67 СП(=43%)=151,78

1 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР 2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Ед. изм: 100 м2	0,0602	217,70	0,00	148,47	148,47	0,00	22,82	1,37
217,70	0,00	0,00
*кЗП=11,329 НР(=84%)=124,71 СП(=48%)=71,27*
4	ТЕР 1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Ед. изм: 100 м2	0,1822	2 068,92	204,26	4 239,36	3 848,93	390,43	188,54	34,35
1 864,66	100,77	208,00
*кЗП=11,329 кЭМ=10,491 НР(=84%)=3 407,82 СП(=48%)=1 947,33*
5	ТЕРр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т. п. Ед. изм: 100 м труб и покрытий	0,085	86,98	0,17	83,68	83,59	0,09	9,10	0,77
86,81	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=6,353 НР(=71%)=59,35 СП(=52%)=43,47*
6	ТЕРр 57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Ед. изм: 100 м плинтуса	0,7228	35,97	0,00	294,54	294,54	0,00	3,77	2,72
35,97	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=6,371 кМР=3,122 НР(=68%)=200,29 СП(=54%)=159,05*
7	ТЕРр 57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Ед. изм: 100 м2 покрытия	0,964	112,09	3,43	1 221,39	1 186,69	34,70	11,39	10,98
108,66	1,69	18,46
*кЗП=11,329 кЭМ=10,493 НР(=68%)=819,50 СП(=54%)=650,78*
8	ТЕР 3 (Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. б))	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок (разборка) (Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. б) Разборка сборных деревянных конструкций (пЗП = 0,80, пЭМ = 0,80, пЗПМ = 0,80, пМР = 0,00, пЗТ = 0,80)) Ед. изм: 100 м2 покрытия	0,964	3 130,94	82,21	11 922,93	11 487,31	435,62	114,33	88,17
1 314,80	5,47	47,79
*кЗП=11,329 кЭМ=6,871 кМР=2,922 НР(=94%)=10 842,99 СП(=51%)=5 882,90*
9	ТЕРр 67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Ед. изм: 100 шт.	0,16	177,43	2,11	321,33	317,79	3,54	17,89	2,86
175,32	1,04	1,89
*кЗП=11,329 кЭМ=10,498 НР(=72%)=230,17 СП(=52%)=166,23*
10	ТЕРр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Ед. изм: 100 шт.	0,03	61,08	0,79	20,74	20,49	0,25	6,32	0,19
60,29	0,39	0,13
*кЗП=11,329 кЭМ=10,519 НР(=72%)=14,85 СП(=52%)=10,72*
11	ТЕРр 67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Ед. изм: 100 шт.	0,15	55,71	0,00	94,67	94,67	0,00	5,84	0,88
55,71	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=5,652 кМР=3,379 НР(=72%)=68,16 СП(=52%)=49,23*
12	ТЕРр 67-3-1	Демонтаж кабеля Ед. изм: 100 м	2,3	92,23	0,26	2 402,80	2 396,43	6,37	9,64	22,17
91,97	0,13	3,39
*кЗП=11,329 кЭМ=10,654 НР(=72%)=1 727,87 СП(=52%)=1 247,91*
2 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр 65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг Ед. изм: 100 шт.	0,02	1 622,35	100,81	365,90	344,75	21,15	158,00	3,16
1 521,54	49,74	11,27
*кЗП=11,329 кЭМ=10,491 НР(=63%)=224,29 СП(=40%)=142,41*
14	ТЕРр 65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Ед. изм: 100 шт.	0,03	1 118,41	59,11	378,63	360,02	18,61	110,00	3,30
1 059,30	29,16	9,91
*кЗП=11,329 кЭМ=10,492 НР(=63%)=233,06 СП(=40%)=147,97*
15	ТЕРр 65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм Ед. изм: 100 м трубопровода	0,446	569,97	0,00	2 879,91	2 879,91	0,00	54,70	24,40
569,97	0,00	0,00
*кЗП=11,329 НР(=63%)=1 814,34 СП(=40%)=1 151,96*
16	ТЕР 1 МДС35 п.4.7.	Очистка поверхности щетками от меловых наслоений потолков (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 1 м2 очищаемой поверхности	96,4	9,38	0,00	11 780,65	11 780,65	0,00	0,90	99,77
9,38	0,00	0,00
*кЗП=11,329 НР(=69%)=8 128,65 СП(=48%)=5 654,71*
		Итого				37 689,54	36 575,66	1 113,88		306,97
401,36
		Прямые затраты по разделу				37 689,54
		Накладные расходы по разделу				29 120,05
		Сметная прибыль по разделу				17 995,63
		Итого по разделу				84 805,22
Раздел 2. Общестроительные и отделочные работы
17	ТЕР 8 МДС35 п.4.7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 проемов	0,1822	12 016,75	380,45	14 087,40	3 785,02	583,48	149,16	31,25
1 594,52	8,59	22,16
*кЗП=11,329 кЭМ=6,734 кМР=5,312 НР(=90%)=3 426,46 СП(=43%)=1 637,09*
18	4П	Блоки оконные трехстворные ПВХ: 15-18 (пл. 2,58 м2) – одна створка поворотная, другая поворотно-откидная, третья глухая, двухкамерные (прим.) Ед. изм: м2	18,22	3 616,38	0,00	65 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

3 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР 1 МДС35 п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 покрытия	0,0164	10 045,29	26,17	720,62	251,03	3,27	112,75	2,13
1 174,86	3,16	0,73
*кЗП=11,329 кЭМ=6,096 кМР=3,215 НР(=92%)=231,62 СП(=44%)=110,77*
20	ТЕР 3 МДС35 п.4.7.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 п. м	0,085	6 924,70	28,80	3 411,00	246,71	21,92	21,38	2,09
222,78	0,91	1,10
*кЗП=11,329 кЭМ=7,163 кМР=5,540 НР(=90%)=223,03 СП(=43%)=106,56*
21		Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм Ед. изм: м	8,5	367,71	0,00	3 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
22	ТЕР 1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (оконных откосов) Ед. изм: 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1303	6 334,06	2,74	4 245,98	1 162,32	1,29	71,00	9,25
787,39	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=3,606 кМР=4,267 НР(=90%)=1 046,09 СП(=43%)=499,80*
23	8П	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем: П-15 толщ. 50 мм Ед. изм: м3	0,663	1 678,28	0,00	1 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
24	ТЕР 5 МДС35 п.4.7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1303	954,07	9,25	626,70	472,76	10,60	25,41	3,81
278,49	0,13	0,24
*кЗП=11,329 кЭМ=7,036 кМР=1,651 НР(=80%)=378,40 СП(=37%)=175,01*
25	3П	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-24 эконом, интерьерные Ед. изм: т	0,008209	33 006,78	0,00	270,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
26	ТЕРр 57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте (лаг) Ед. изм: 100 м досок	0,15	678,72	40,03	1 105,62	1 037,64	51,50	58,60	8,79
610,61	9,11	15,48
*кЗП=11,329 кЭМ=8,577 кМР=3,913 НР(=68%)=716,12 СП(=54%)=568,68*
27		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщ. 44 мм и более, III сорта Ед. изм: м3	0,1125	4 460,72	0,00	501,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

4 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр 57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек (усиление лаг) Ед. изм: 100 м2	0,362	489,83	11,57	1 972,10	1 923,00	35,84	45,00	16,29
468,90	2,60	10,66
*кЗП=11,329 кЭМ=8,556 кМР=3,913 НР(=68%)=1 314,89 СП(=54%)=1 044,18*
29		Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщ. 25 мм, III сорта Ед. изм: м3	0,1	4 070,18	0,00	407,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
30		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщ. 44 мм и более, III сорта Ед. изм: м3	0,12	4 460,72	0,00	535,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
31	ТЕРр 57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок Ед. изм: 100 м2 пола	0,262	8 790,84	75,29	6 924,69	1 822,09	148,36	62,07	16,26
613,87	6,12	18,17
*кЗП=11,329 кЭМ=7,521 кМР=2,334 НР(=68%)=1 251,38 СП(=54%)=993,74*
32	ТЕР 2 МДС35 п.4.7.	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 изолируемой поверхности	0,964	149,39	72,50	1 589,72	965,69	624,03	8,06	8,94
76,89	2,08	28,40
*кЗП=11,329 кЭМ=7,143 НР(=94%)=934,44 СП(=51%)=506,99*
33	6П	Фанера шлифованная сорт: S/ВВ толщ. 15 мм Ед. изм: м3	1,48938	32 033,89	0,00	47 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
34	ТЕР 2 МДС35 п.4.7.	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,038	7 324,54	238,14	2 006,72	1 508,10	67,51	274,68	12,00
3 046,20	14,85	7,99
*кЗП=11,329 кЭМ=5,968 кМР=2,808 НР(=90%)=1 364,48 СП(=43%)=651,92*
35	4П	Листы гипсокартонные: ГКЛ 3000Х1200Х12,5мм Ед. изм: м2	15,96	74,83	0,00	1 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
36	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ед. изм: 100 м2 отремонтированной поверхности	0,2	3 439,67	17,68	7 023,88	5 603,39	37,10	228,35	45,67
2 473,03	8,72	19,76
*кЗП=11,329 кЭМ=10,492 кМР=7,289 НР(=67%)=3 767,51 СП(=40%)=2 249,26*

5 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР 4 МДС35 п.4.7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,964	1 370,97	14,90	9 241,50	7 419,30	126,79	53,90	59,75
590,74	0,26	3,55
*кЗП=11,329 кЭМ=7,062 кМР=2,298 НР(=80%)=5 938,28 СП(=37%)=2 746,45*
38	4П	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-21 эконом, потолочные Ед. изм: т	0,066516	24 936,44	0,00	1 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
39	ТЕР 1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (прим.) установка полиуретанового карниза Ед. изм: 100 м плинтуса	0,44	274,33	2,70	744,96	535,06	8,22	8,99	3,96
107,34	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=6,922 кМР=2,790 НР(=94%)=502,96 СП(=51%)=272,88*
40	Счет	Карниз полиуретановый 50х50 мм Ед. изм: м	44	202,12	0,00	8 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
41	ТЕР 1 МДС35 п.4.7.	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 отделываемой поверхности	0,3634	3 135,70	3,69	7 031,26	2 591,67	17,61	49,36	20,63
547,40	1,82	9,37
*кЗП=11,329 кЭМ=10,504 кМР=4,708 НР(=80%)=2 080,83 СП(=37%)=962,38*
42	ТЕР 2 МДС35 п.4.7.	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,252	684,07	1,16	16 304,51	15 276,67	25,34	46,95	121,59
520,68	0,13	4,15
*кЗП=11,329 кЭМ=7,759 кМР=2,744 НР(=80%)=12 224,66 СП(=37%)=5 653,90*
43	9П	Стеклообои, размер 30,0х1,0 м: елочка, импорт, (165 г/м2) Ед. изм: 10 м2	25,898	843,83	0,00	21 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
44	ТЕР 5 МДС35 п.4.7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,252	954,07	9,25	10 831,51	8 170,85	183,21	25,41	65,81
278,49	0,13	4,15
*кЗП=11,329 кЭМ=7,036 кМР=1,651 НР(=80%)=6 540,00 СП(=37%)=3 024,75*

6 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	3П	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-24 эконом, интерьерные Ед. изм: т	0,141876	33 006,78	0,00	4 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
46	ТЕР 1 МДС35 п.4.7.	Устройство покрытий: из досок паркетных (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 покрытия	0,964	761,17	88,38	6 904,35	5 082,64	739,84	35,19	39,01
404,69	6,12	83,55
*кЗП=11,329 кЭМ=6,947 кМР=4,186 НР(=94%)=4 856,22 СП(=51%)=2 634,76*
47	4П	Ламинированное напольное покрытие: бесклеевое, замок Click, Сastello 32 класса на основе HDF, размером 1285х191х8 мм Ед. изм: м2	100,256	337,08	0,00	33 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
48	ТЕР 1 МДС35 п.4.7.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 проемов	0,08	4 915,03	1 372,44	2 897,31	1 219,47	793,54	104,28	9,59
1 170,02	179,33	203,16
*кЗП=11,329 кЭМ=5,782 кМР=4,659 НР(=90%)=1 280,37 СП(=43%)=611,73*
49	4П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с остеклением, с притворной четвертью: глухие межкомнатные ДГ21-9, площадь 1,80 м2 Ед. изм: м2	8	1 679,96	0,00	13 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50	ТЕР 1 МДС35 п.4.7.	Установка и крепление наличников (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м коробок блоков	0,204	88,36	3,59	219,30	207,63	6,36	7,82	1,83
78,12	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=6,942 кМР=3,911 НР(=90%)=186,87 СП(=43%)=89,28*
51	0П	Наличники ясеневые: 70 мм (в/сорт) Ед. изм: м	22,848	81,91	0,00	1 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
52	ТЕР 3 МДС35 п.4.7.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м плинтуса	0,7262	119,48	6,04	884,42	707,03	29,86	6,66	5,56
74,73	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=5,447 кМР=5,248 НР(=94%)=664,61 СП(=51%)=360,59*

7 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53		Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм Ед. изм: м	73,3462	22,58	0,00	1 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
54	Счет	Уголок наружный для пластикового плинтуса Ед. изм: шт	24	10,78	0,00	258,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
55	Счет	Уголок внутренний для пластикового плинтуса Ед. изм: шт	24	10,78	0,00	258,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
56	Счет	Соединитель для пластикового плинтуса Ед. изм: шт	28	10,78	0,00	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
57	Счет	Заглушка торцевая Ед. изм: шт	8	12,37	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
58	ТЕР 1 МДС35 п.4.7.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м плинтуса	0,04	209,31	11,00	92,49	75,78	3,98	12,80	0,59
145,41	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кЭМ=7,228 кМР=6,015 НР(=69%)=52,29 СП(=58%)=43,95*
59	7П	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (пороги) с покрытием, шириной: 37 мм, длиной 0,9 м Ед. изм: шт.	4	55,77	0,00	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
60	ТЕР 4 МДС35 п.4.7.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0969	847,93	2,96	1 017,29	971,55	2,60	71,06	7,92
769,58	0,13	0,18
*кЗП=11,329 кЭМ=7,250 кМР=5,905 НР(=80%)=777,38 СП(=37%)=359,54*
61		Эмаль: ПФ-115 белая Ед. изм: кг	2,815	76,93	0,00	216,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
62	1	Мусор строительный с погрузкой вручную – Погрузка Ед. изм: т	10	47,76	47,76	477,60	0,00	477,60	0,00	0,00
0,00	57,53	575,30
63		Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 30 км, класс груза 1 Ед. изм: т	10	138,82	138,82	1 388,20	0,00	1 388,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

8 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				311 705,65	61 035,40	5 388,05		492,72
1 008,10
		Прямые затраты по разделу				311 705,65
		Накладные расходы по разделу				49 758,89
		Сметная прибыль по разделу				25 304,21
		Итого по разделу				386 768,75
Раздел 3. Электромонтажные работы
64	ТЕРм 1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Ед. изм: 100 м	2	260,80	15,46	4 658,25	4 292,56	113,51	16,29	32,58
189,45	0,13	2,95
*кЗП=11,329 кЭМ=3,671 кМР=2,256 НР(=73%)=3 135,72 СП(=44%)=1 890,02*
65	7П	Кабель-каналы пластмассовые: 25х16 мм, длина 2 м, прямые Ед. изм: шт.	100	19,90	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
66	ТЕРм 2	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 Ед. изм: 100 м	0,8	148,02	7,17	803,59	489,87	33,46	4,70	3,76
54,05	0,47	4,26
*кЗП=11,329 кЭМ=5,834 кМР=4,036 НР(=73%)=360,71 СП(=44%)=217,42*
67		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2 Ед. изм: 1000 м	0,08	45 280,96	0,00	3 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
68	ТЕРм 1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Ед. изм: 100 м	1,2	123,27	2,39	943,03	550,32	16,73	3,52	4,22
40,48	0,16	2,18
*кЗП=11,329 кЭМ=5,833 кМР=3,897 НР(=73%)=403,33 СП(=44%)=243,10*
69		Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не _оддерживающеего горение: NYM 3х1,5 мм2 Ед. изм: 1000 м	0,12	19 715,03	0,00	2 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70	ТЕРм 2	Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3х4 мм2 Ед. изм: 100 м одного провода	1,2	642,88	4,78	5 955,21	4 316,89	33,47	26,20	31,44
317,54	0,32	4,35
*кЗП=11,329 кЭМ=5,835 кМР=4,172 НР(=73%)=3 154,51 СП(=44%)=1 901,35*
71		Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не _оддерживающеего горение: NYM 3х2,5 мм2 Ед. изм: 1000 м	0,12	31 388,45	0,00	3 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
72	6П	Коробки распределительные: пластмассовые 85х85х40(50) мм для открытой установки Ед. изм: шт.	9	22,01	0,00	198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

9 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТЕРм 4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке Ед. изм: 100 шт.	0,03	784,24	14,04	208,41	180,83	2,67	43,90	1,32
532,07	0,63	0,21
*кЗП=11,329 кЭМ=6,343 кМР=3,487 НР(=73%)=132,16 СП(=44%)=79,66*
74	6П	Выключатели электроустановочные открытой проводки: двухклавишные А56-029 Ед. изм: шт.	3	31,54	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
75	ТЕРм 1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Ед. изм: 100 шт.	0,01	738,67	11,65	63,30	54,24	0,75	39,50	0,40
478,74	0,47	0,05
*кЗП=11,329 кЭМ=6,447 кМР=3,348 НР(=73%)=39,63 СП(=44%)=23,89*
76	4П	Выключатели электроустановочные открытой проводки: одноклавишные ВА1У-А) Ед. изм: шт.	1	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
77	ТЕРм 8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Ед. изм: 100 шт.	0,75	786,80	14,04	5 146,63	4 448,73	66,79	43,20	32,40
523,58	0,63	5,35
*кЗП=11,329 кЭМ=6,343 кМР=3,377 НР(=73%)=3 251,48 СП(=44%)=1 959,80*
78		Розетки открытой проводки Ед. изм: шт.	75	25,67	0,00	1 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
79	ТЕРм 3	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 Ед. изм: 100 шт.	0,18	7 535,84	2 592,06	9 162,53	4 176,89	3 611,26	169,00	30,42
2 048,28	938,80	1 914,42
*кЗП=11,329 кЭМ=7,740 кМР=2,637 НР(=73%)=4 446,66 СП(=44%)=2 680,18*
80	2П	Светильники с люминесцентными лампами: ЛПО 4х18 (без ламп) Ед. изм: шт.	18	701,39	0,00	12 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
81	7П	Лампы люминесцентные: TLD 18W/33-640 (белый ЛБ) Ед. изм: шт.	72	28,59	0,00	2 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
82	ТЕРм 1	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 Ед. изм: 1 шт.	3	106,74	30,84	2 018,46	498,59	795,21	1,21	3,63
14,67	15,35	521,70
*кЗП=11,329 кЭМ=8,595 кМР=3,945 НР(=73%)=744,81 СП(=44%)=448,93*
83	Счет	Люстра пятирожковая Ед. изм: шт	3	3 599,94	0,00	10 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
84	1П	Лампы накаливания: до 100 Вт Ед. изм: шт.	15	6,12	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

10 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ТЕРм 9	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Ед. изм: 1 шт.	1	139,30	3,05	867,70	461,32	16,62	3,36	3,36
40,72	0,16	1,81
*кЗП=11,329 кЭМ=5,449 кМР=4,080 НР(=73%)=338,08 СП(=44%)=203,78*
86		Щитки осветительные: ОЩВ-12А УХЛ4 (включая автоматы) Ед. изм: шт.	1	1 944,97	0,00	1 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
87	ТЕРм 1	Прибор или аппарат Ед. изм: 1 шт.	8	14,19	0,00	1 264,68	1 229,88	0,00	1,12	8,96
13,57	0,00	0,00
*кЗП=11,329 кМР=7,016 НР(=73%)=897,81 СП(=44%)=541,15*
		Итого				72 608,02	20 700,12	4 690,47		152,49
2 457,28
		Прямые затраты по разделу				72 608,02
		Накладные расходы по разделу				16 904,90
		Сметная прибыль по разделу				10 189,28
		Итого по разделу				99 702,20
Раздел 4. Сантехнические работы
88	ТЕР 5 МДС35 п.4.7.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м трубопровода	0,29	479,75	48,98	1 642,80	1 464,93	111,08	32,97	11,00
387,73	2,37	9,73
*кЗП=11,329 кЭМ=6,256 кМР=5,351 НР(=98%)=1 445,17 СП(=56%)=825,81*
89		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщ. Стенки 3,5 мм Ед. изм: м	29	100,22	0,00	2 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
90		Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 40 мм Ед. изм: 10 шт.	0,6	267,68	0,00	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
91		Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 40 мм Ед. изм: 10 шт.	0,6	644,77	0,00	386,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
92	1П	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 40 мм оц. Ед. изм: 10 шт.	1,8	147,74	0,00	265,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
93	Счет	Муфты чугунные переходные: д. 40х32 мм оц. Ед. изм: 10 шт.	0,9	356,60	0,00	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

11 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ТЕР 4 МДС35 п.4.7.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) Ед. изм: 100 м трубопровода	0,2	478,38	48,98	1 130,59	1 010,30	76,60	32,97	7,58
387,73	2,37	6,71
*кЗП=11,329 кЭМ=6,256 кМР=5,242 НР(=98%)=996,67 СП(=56%)=569,53*
95		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщ. Стенки 3,2 мм Ед. изм: м	20	80,72	0,00	1 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
96	ТЕР 2	Установка радиаторов: стальных (прим.) алюминиевых биметрических Ед. изм: 100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0897	2 585,51	209,85	1 279,24	730,64	138,16	65,60	5,88
718,98	16,92	17,19
*кЗП=11,329 кЭМ=7,340 кМР=2,762 НР(=98%)=732,87 СП(=56%)=418,78*
97	Счет «ПРОМТЕХКОМПЛЕКС»	Биметаллические радиаторы БМ РБС.145 с терморегулятором и обвязкой с доставкой Ед. изм: шт	2	6 822,34	0,00	13 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
98	Счет «ПРОМТЕХКОМПЛЕКС»	Биметаллические радиаторы БМ РБС.56 с терморегулятором и обвязкой с доставкой Ед. изм: шт	3	4 961,69	0,00	14 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
		Итого				38 237,50	3 205,87	325,84		24,46
33,63
		Прямые затраты по разделу				38 237,50
		Накладные расходы по разделу				3 174,71
		Сметная прибыль по разделу				1 814,12
		Итого по разделу				43 226,33
	Итого				460 240,71	121 517,05	11 518,24		976,64
3 900,37
	Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				614 502,50
	Накладные расходы по смете				98 958,55
	Сметная прибыль по смете				55 303,24
	Итого				614 502,50
	НДС			18	110 610,45
	Всего по смете				725 112,95
Составил											/
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил											/
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

12 из 12

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы