Документация по отбору (стр. 5 )

6.1.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц (субподрядчиков) в соответствии с законодательством. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

6.2. «Подрядчик» обязан:

6.2.1. До подписания настоящего договора заключить договор страхования, размер страховой суммы – 100% стоимости настоящего договора подряда, застрахованный риск - ___________________________;

6.2.2. Вести общий журнал производства работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД), утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.01 г. № 7;

6.2.3. Вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД), утвержденными приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.01 г. № 000;

6.2.4. В течение 10 дней после подписания настоящего договора назначить своего ответственного исполнителя, имеющего право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ;

6.2.5. Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные календарным графиком производства работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями;

6.2.6. Обеспечить разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, организует необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов;

6.2.7. Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по рекультивации земель;

6.2.8. Принять участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ;

6.2.9. Нести ответственность за ввод многоквартирных домов в эксплуатацию в соответствии с СНиП, утвержденной проектной документацией и требованиями законодательства;

6.2.10. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения;

6.2.11. В случае некачественного выполнения работ - своими силами и без увеличения стоимости настоящего договора обязан в согласованный с «Заказчиком» срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности, «Заказчик» вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика»;

6.2.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

6.2.13. Возмещать «Заказчику» стоимость электрической энергии, холодной воды, использованных при производстве работ.

6.2.14. Сдавать на коммерческий учет все установленные приборы учета, предоставляет «Заказчику» акт о постановке на коммерческий учет до сдачи объекта в эксплуатацию (при установке таковых);

6.2.15. В случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего обращения;

6.2.16. В ходе выполнения работ по настоящему договору выполнять указания «Заказчика», а также организации, осуществляющей технический надзор на основании договора с «Заказчиком».

7. Приемка объекта в эксплуатацию

7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

В срок до 25 числа каждого месяца «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ по форме КС-2, которые «Заказчик» подписывает в случае, если работы выполнены в соответствии с требованиями законодательства и настоящего договора. На основании подписанного акта в срок до 1 числа следующего месяца «Подрядчик» представляет «Заказчику» справку о стоимости выполненных работ КС-3. Справки, представленные позже, «Заказчиком» не принимаются. В случае ненадлежащего выполнения работ перечень недоработок и сроки их устранения за счет «Подрядчика» указываются в соответствующем акте.

7.2. Приемка завершенного ремонтом многоквартирного дома осуществляется рабочей и приемочной комиссиями. Комиссия приступает к работе в течение десяти дней после получения «Заказчиком» уведомления «Подрядчика» о готовности многоквартирного дома. «Заказчик» представляет для утверждения состав и порядок работы рабочей комиссии с участием представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

7.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.4. «Подрядчик» после оформления приемки многоквартирного дома «Заказчиком» не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.5. Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию осуществляется в соответствии с законодательством.

7.6. «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» вместе с результатом работы исполнительную документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома.

8. Гарантии качества по выполненным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2. Гарантийный срок составляет ___ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2-х дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы, по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с законодательством.

9.2. На «Подрядчике» лежит риск случайной гибели или случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его «Заказчику».

9.3. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине «Подрядчика», устранение последствий аварий производится за его счет.

9.4. В случае нарушения календарного графика производства работ «Подрядчик» оплачивает штраф в размере 0,01 % за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора.

9.5. В случае использования «Подрядчиком» материалов и оборудования ненадлежащего качества, а также в случае предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от стоимости настоящего договора.

9.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора и возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные Заказчиком Подрядчику по настоящему договору, в полном объеме.

10. Внесение изменений в техническую документацию

10.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

10.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок расторжение договора

12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

12.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 4.1. настоящего Договора даты начала Работ.

12.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14. Особые условия

14.1. Подрядчик ведет трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

15. Приложения к настоящему договору

15.1. Приложение 1: Акт приёма-передачи объекта в ремонт.

15.2. Приложение 2: Сметная документация, утверждённая Заказчиком.

15.3. Приложение 3: Календарный план-график производства работ.

14. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик» «Подрядчик»

«А», 1 ц/п.		_________г. _______, ул.__________
т./		тел.___________ факс ________________
		ИНН _____________ КПП _______________
		ОГРН
Западно-Сибирский банк Сберегательного Банка Российской Федерации, город Тюмень		Банк:
р/счет		р/счет
БИК		БИК
кор. счёт:		кор. счёт:
___________ _________ (должность) подпись) «_____»_____________ 2013		_____________ _________Ф. И.О. (должность) подпись) «_____»_____________ 2013

М. П. М. П.

РАЗДЕЛ №4 Техническая часть

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
ул. Ленинградская, дом №31
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	1. Замена и ремонт лифтового оборудования
	Демонтаж, монтаж лифтов
1	Демонтаж лифтов пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8, высота шахты 25 м	лифт	2
2	Монтаж лифтов пассажирских со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8, высота шахты 25 м	лифт	2
	Сопутствующие работы
1	Демонтаж: скрытой электропроводки	м. п.	197
2	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35	м. п.	163
3	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	м. п.	64
4	Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке	шт	2
5	Установка светильников НСП (с решеткой) отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	шт	4
6	Замена розеток штепсельных трехполюсных	шт	2
7	Замена светильников типа ЛВО 2х18W	шт	4
8	Замена выключателей одноклавишных неутопленного типа	шт	2
9	Установка счётчиков трехфазных ЦЭ2706А, электронный двухтарифный	шт	2
10	Замена выключателя автоматического на панели управления АК ОМ5 I-25А	шт	2
11	Замена светильников типа НББ 01-60	шт	12
12	Установка пункта промежуточной диспетчесрской связи	шт	2
13	Установка пускателей электромагнитных реверсивных с электрической блокировкой без реле, без кнопок: ПМА-3302 УХЛ4В	шт	2
	Ремонт машинных отделений лифтов
1	Демонтаж дверного блока	шт	2
2	Установка двери противопожарной металлической ДПМ-01/60 (EI 60)	шт	2
3	Устройство ревизионного люка размером 100х100 см	шт	2
4	Масляная окраска металлических поверхностей люка	м²	6
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	м²	60
6	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором	м²	15
7	Улучшенная масляная окраска поверхности потолков за 2 раза	м²	15
8	Улучшенная Масляная окраска поверхности стен за 2 раза	м²	60
9	Ремонт цементной стяжки отдельными местами (до 30%)	мест	10
	Пусконаладочные работы
1	Лифт пассажирский для жилых домов на 8 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: 1	лифт	2
2	Наладка режимов работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемностью до 1000 кг	лифт	2
	2. Ремонт кровли
1	Разборка кровельного покрытия из наплавляемого материала	м²	664
2	Ремонт цементной стяжки отдельными месятами (до 30%)	м²	200
3	Устройство кровельного покрытие новыми материалами в 2 слоя	м²	664
4	Ремонт крышек вентиляционных шахт (1200мм х 500мм) с последующей гидроизоляцией наплавляемым материалом	шт	8
5	Устройство фартуков примыканий вентшахт и выпусков канализации металлических	м²	8,5
6	Ремонт металлических ограждений кровли с последующей окраской масляными составами	м. п.	56
7	Погрузка и транспортировка строительного мусора	тн	7,979
8	Утилизация строительного мусора	м3	4,987

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
ул. Ленинградская, дом №35
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	1. Замена и ремонт лифтового оборудования
	Демонтаж, монтаж лифтов
1	Демонтаж лифтов пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8, высота шахты 25 м	лифт	3
2	Монтаж лифтов пассажирских со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8, высота шахты 25 м	лифт	3
	Сопутствующие работы
1	Демонтаж: скрытой электропроводки	м. п.	295,5
2	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35	м. п.	244,5
3	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	м. п.	96
4	Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке	шт	3
5	Установка светильников НСП (с решеткой) отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	шт	6
6	Замена розеток штепсельных трехполюсных	шт	3
7	Замена светильников типа ЛВО 2х18W	шт	6
8	Замена выключателей одноклавишных неутопленного типа	шт	3
9	Установка счётчиков трехфазных ЦЭ2706А, электронный двухтарифный	шт	3
10	Замена выключателя автоматического на панели управления АК ОМ5 I-25А	шт	3
11	Замена светильников типа НББ 01-60	шт	18
12	Установка пункта промежуточной диспетчесрской связи	шт	3
13	Установка пускателей электромагнитных реверсивных с электрической блокировкой без реле, без кнопок: ПМА-3302 УХЛ4В	шт	3
	Ремонт машинных отделений лифтов
1	Демонтаж дверного блока	шт	3
2	Установка двери противопожарной металлической ДПМ-01/60 (EI 60)	шт	3
3	Устройство ревизионного люка размером 100х100 см	шт	3
4	Масляная окраска металлических поверхностей люка	м²	9
5	Сплошное выравнивание внутренних стен смесью типа "Ветонит" t=5мм	м²	90
6	Улучшенная масляная окраска поверхности потолков за 2 раза	м²	22,5
7	Улучшенная масляная окраска поверхности стен за 2 раза	м²	90
8	Ремонт цементной стяжки отдельными местами (до 30%)	мест	14
	Пусконаладочные работы
1	Лифт пассажирский для жилых домов на 8 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: 1	лифт	3
2	Наладка режимов работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемностью до 1000 кг	лифт	3
	2. Ремонт кровли
1	Разборка кровельного покрытия из наплавляемого материала	м²	998
2	Ремонт цементной стяжки отдельными месятами (до 30%)	м²	300
3	Устройство кровельного покрытие новыми материалами в 2 слоя	м²	998
4	Ремонт крышек вентиляционных шахт (1200мм х 500мм) с последующей гидроизоляцией наплавляемым материалом	шт	12
5	Устройство фартуков примыканий вентшахт и выпусков канализации металлических	м²	12,8
6	Ремонт металлических ограждений кровли с последующей окраской масляными составами	м. п.	80
7	Погрузка и транспортировка строительного мусора	тн	10,584
8	Утилизация строительного мусора	м3	6,615
	3. Ремонт фасада
1	Разбивка горизонтальных и вертикальных стыков (швов)	м. п.	2676
2	Устройство теплоизоляции горизонтальных и вертикальных стыков прокладками	м. п.	2676
3	Устройство гидроизоляции горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной	м. п.	2676
4	Устройство гидроизоляции горизонтальных и вертикальных стыков нетвердеющей мастикой	м. п.	2676
5	Погрузка и транспортировка строительного мусора	тн	1,07
6	Утилизация строительного мусора	м3	0,892

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
ул. Бакинская, дом №23
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	1. Замена и ремонт лифтового оборудования
	Демонтаж, монтаж лифтов
1	Демонтаж лифтов пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8, высота шахты 25 м	лифт	2
2	Монтаж лифтов пассажирских со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8, высота шахты 25 м	лифт	2
	Сопутствующие работы
1	Демонтаж: скрытой электропроводки	м. п.	197
2	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35	м. п.	163
3	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	м. п.	64
4	Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке	шт	2
5	Установка светильников НСП (с решеткой) отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	шт	4
6	Замена розеток штепсельных трехполюсных	шт	2
7	Замена светильников типа ЛВО 2х18W	шт	4
8	Замена выключателей одноклавишных неутопленного типа	шт	2
9	Установка счётчиков трехфазных ЦЭ2706А, электронный двухтарифный	шт	2
10	Замена выключателя автоматического на панели управления АК ОМ5 I-25А	шт	2
11	Замена светильников типа НББ 01-60	шт	12
12	Установка пункта промежуточной диспетчесрской связи	шт	2
13	Установка пускателей электромагнитных реверсивных с электрической блокировкой без реле, без кнопок: ПМА-3302 УХЛ4В	шт	2
	Ремонт машинных отделений лифтов
1	Демонтаж дверного блока	шт	2
2	Установка двери противопожарной металлической ДПМ-01/60 (EI 60)	шт	2
3	Устройство ревизионного люка размером 100х100 см	шт	2
4	Масляная окраска металлических поверхностей люка	м²	6
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	м²	60
6	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором	м²	15
7	Улучшенная масляная окраска поверхности потолков за 2 раза	м²	15
8	Улучшенная Масляная окраска поверхности стен за 2 раза	м²	60
9	Ремонт цементной стяжки отдельными местами (до 30%)	мест	10
	Пусконаладочные работы
1	Лифт пассажирский для жилых домов на 8 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: 1	лифт	2
2	Наладка режимов работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемностью до 1000 кг	лифт	2
	2. Ремонт фасада
1	Разбивка горизонтальных и вертикальных стыков (швов)	м. п.	1786
2	Устройство теплоизоляции горизонтальных и вертикальных стыков прокладками	м. п.	1786
3	Устройство гидроизоляции горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной	м. п.	1786
4	Устройство гидроизоляции горизонтальных и вертикальных стыков нетвердеющей мастикой	м. п.	1786
5	Погрузка и транспортировка строительного мусора	тн	0,714
6	Утилизация строительного мусора	м3	0,595

·  По согласованию сторонами Договора и при возникновении необходимости в проведении корректировки видов и объемов работ, такая корректировка возможна в пределах стоимости работ по Договору.

·  На разницу между начальной (максимальной) ценой договора и ценой предложенной участником отбора в обязательном порядке выполняются дополнительные работы, предложенные Подрядчиком по согласованию с Заказчиком работ (подтверждается дополнительной сметной документацией, прилагаемой к договору).