ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Контракт
на ремонт системы водоснабжения и отопления восточной части корпуса лит. «К» по адресу
г. Екатеринбург «__» марта 2012г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН), именуемый в дальнейшем "Заказчик", Зайкова Юрия Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, на основании проведенного запроса котировок (протокол №___________ от _______2012г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту системы водоснабжения и отопления восточной части корпуса лит. «К» по адресу в соответствии с локальным сметным расчетом №03-2012 (Приложение ), в следующем составе:
- Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения с гидравлическим испытанием систем восточной части корпуса;
- Ремонт системы пожарного водоснабжения с заменой трубопроводов, гидравлическими испытаниями и установкой укомплектованного пожарного шкафа;
- Ремонт системы отопления восточной стороны 1 этажа корпуса лит. «К» с заменой трубопроводов, радиаторов и монтажом «теплого» пола;
- Ремонт системы канализации восточной части корпуса лит. «К» с установкой трапа.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
Начало работ: не позднее 5-ти дней со дня заключения Контракта.
Окончание работ: 2 квартал 2012г.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ определяется в соответствии с локальным сметным расчетом 03-2012 в сумме___________ руб. (_______________), в том числе НДС.
3.2. Оплата работ производится без авансового платежа при наличии бюджетного финансирования на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счета, счета-фактуры в течение 10 банковских дней.
3.3. В цену Контракта включены стоимость работ, материалов для выполнения работ, доставка материалов, уплачиваемые налоги на территории РФ, иные налоги, таможенные пошлины, страховые и прочие расходы, связанные с выполнением работ.
3.4. Цена, указанная в п. 3.1. настоящего Контракта, является фиксированной и изменению не подлежит.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Обеспечение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, необходимыми материалами и оборудованием возлагается на Подрядчика.
4.2. Заказчик вправе в счет стоимости работ приобретать необходимые материалы. При этом их стоимость учитывается в общем объеме затрат по Контракту.
4.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
5.2. Подрядчик обязан обеспечить:
· производство работ в полном соответствии со сметой и строительными нормами и правилами;
· надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;
· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;
· выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;
· возмещение нанесенного ущерба имуществу Заказчика, после подписания обоюдного акта.
5.3. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту Субподрядчиков. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия Субподрядчиков в полном объеме.
5.4. Ненадлежащее выполнение работ Подрядчиком не дает ему право ссылаться на не осуществление Заказчиком контроля и надзора за выполняемой работой.
5.5. Подрядчик несет ответственность во время производства работ за соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности.
5.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан произвести приемку работ в течение 5-ти рабочих дней после получения им от Подрядчика актов и справок по форме КС-2 и КС-3 либо дать мотивированный отказ. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
6.2. Заказчик обязан в установленные Контрактом порядке и сроки оплачивать выполненные Подрядчиком работы.
6.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результатов работ, а также в течение гарантийного срока Заказчик может требовать их безвозмездного устранения в разумный срок.
6.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Приемка выполненных работ (в целом или отдельных этапов) осуществляется представителем Заказчика и Подрядчика путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
7.2. Перечисленные в п.7.1 документы предъявляются Заказчику не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия настоящего Контракта, при этом Подрядчик представляет утвержденные акты гидравлических испытаний.
7.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. К приемке Заказчиком могут привлекаться независимые специалисты.
7.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт приемки работ или мотивированный отказ.
7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.6. При наличии разногласий по качеству части работ или всех работ в целом дополнительная экспертиза осуществляется за счет недобросовестной Стороны.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
8.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
8.2. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы 60 месяцев от даты подписания сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет.
8.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, Заказчик вправе устранить их силами другого Исполнителя с оплатой за счет Подрядчика.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
9.5. Если просрочка поставки товаров превысит один месяц, то Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.
9.6. Ущерб, нанесенный в ходе выполнения работ, компенсируется виновной Стороной.
9.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
11. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
11.1. Любые изменения в настоящем Контракте действительны лишь при условии, если они оформлены дополнительным соглашением в соответствии с правилами, установленными для письменной формы договоров статьей 434 ГК РФ и другими положениями Гражданского кодекса РФ.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ КОНТРАКТА
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Контракта, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
12.2. Решение споров по вопросам, не урегулированным Контрактом, подлежит применению законодательства Российской Федерации.
13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
13.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала ремонта более чем на 15 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока окончания ремонта более чем на 10 календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку ремонта более чем на 10 календарных дней;
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с обоюдного письменного согласия.
14.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Поставщика, другой – у Заказчика.
14.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
- Приложение 1. Задание на производство работ
- Приложение 2. График проведения работ
- Приложение 3. Локальный сметный расчет 03-2012
15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: | Заказчик: ИВТЭ УрО РАН Адрес: 620990 0 / Л. сч. 20626У41970 в УФК МФ РФ по Свердловской области Р/С в ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург |
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:
Подрядчик: _______________________/ / (подпись) М. П. | Заказчик: Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук ____________________/ / (подпись) М. П. |
Приложение 1 к Контракту №03-2012 от «___»_____2012г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
по ремонту системы водоснабжения и отопления восточной части корпуса лит. «К» по адресу
Выполнить ремонт системы водоснабжения и отопления восточной части корпуса лит. «К» по адресу согласно сметного расчета 03-2012 (Приложение 3) в следующем составе:
1. Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения с гидравлическим испытанием систем восточной части корпуса;
2. Ремонт системы пожарного водоснабжения с заменой трубопроводов, гидравлическими испытаниями и установкой укомплектованного пожарного шкафа;
3. Ремонт системы отопления восточной стороны 1 этажа восточной части корпуса лит. «К» с заменой трубопроводов, радиаторов и монтажом «теплого» пола;
4. Ремонт системы канализации восточной части корпуса лит. «К» с установкой трапа.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, действующим на территории Российской Федерации ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов. Ремонтные работы производятся в условиях эксплуатации здания и должны выполняться с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, общего дизайна помещений в здании и соблюдением внутреннего распорядка (время проведения работ с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни) Сварочные работы проводить во внерабочее время с соблюдением требований проведения огневых работ в соответствии с правилами пожарной безопасности. График выполнения работ, а также порядок выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с заказчиком при подписании Контракта.
Все работы должны выполняться персоналом, имеющим надлежащую квалификацию. Участник размещения заказа, претендующий на заключение Контракта, обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. До начала выполнения работ участник размещения заказа должен представить заказчику список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника для оформления пропуска.
Все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ должны обладать высоким качеством, соответствовать ГОСТам, другим нормативным документам, быть разрешенными к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.01.2001г. № 000 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых материалов до подписания акта приемки работ.
Ремонтные работы выполняются в соответствии с прилагаемой сметой. Материалы отделки по качеству, фактуре и колеровке (цвету) должны быть согласованы с Заказчиком.
Подрядчик: _______________________/ / (подпись) М. П. | Заказчик: Директор ИВТЭ УрО РАН ____________________/ / (подпись) М. П. |
