Документация для закупки по лоту № 8-13/СГЭ-СВ ПТУС-02.2013 (стр. 2 )

2.  Условия выполнения работ

2.1. Работа выполняется в электротехнической лаборатории ____________________________________________________ на основании свидетельства о регистрации электролаборатории _______________________________________________ года.

2.2. Риск случайной порчи средств защиты, с момента передачи Подрядчику, ______________________________________________, в лице ___________________________

3.  Права и обязанности сторон

3.1. "Подрядчик" обязан:

а) Качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и
другой технической документацией, своими силами, инструментами и механизмами с
соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную
работу;

б) О готовности подлежащих сдаче работ "Подрядчик" письменно извещает "Заказчика" за два дня до их завершения;

в) "Подрядчик" принимает меры к обеспечению сохранности вверенного ему "Заказчиком" средств защиты;

г) В случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения
обстоятельств, препятствующих выполнению работ, "Подрядчик" предупреждает об этом "Заказчика" не позднее, чем за пять дней, до окончания работ;

д) "Подрядчик" вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, когда
нарушение "Заказчиком" своих обязанностей препятствует исполнению договора
"Подрядчиком". В этом случае "Подрядчик" вправе отказаться от исполнения договора;

е) При неисполнении "Заказчиком" обязанности уплатить установленную договором
цену, "Подрядчик" имеет право на удержание результатов работы до уплаты "Заказчиком"
соответствующих сумм;

ж) "Подрядчик" вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц;

3.2. "Заказчик" обязан:

а) Принять от "Подрядчика" выполненную работу в двухдневный срок со дня получения от него письменного извещения об её окончании;

б) Оплатить работу "Подрядчика" в срок, предусмотренный настоящим договором;

в) "Заказчик" не может отказаться от оплаты выполненных "Подрядчиком" работ.

4.  Срок действия договора и порядок расчетов

4.1. Договор вступает в силу с "01" января 2013 года.

4.2. Срок окончательного выполнения работ (срок действия договора) устанавливается до "31" декабря 2013 года.

Сроки выполнения отдельных этапов определяются календарным планом.

4.3. Договор считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях, если за месяц до его окончания ни одна из сторон письменно не уведомит о его расторжении.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.5. Оплата работ производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ, оформленных в соответствии с требованиями статей №№ 000,169 Налогового Кодекса РФ, в течение 5-и банковских дней с момента подписания документов о приеме выполненных работ

(подписания акта сдачи-приемки).

4.6. Вид и форма расчетов: Денежное перечисление на расчетный счет "Подрядчика"

4.7. Днем оплаты считается день списания банком денежных средств с расчетного счета "Заказчика".

5.  Особые условия

5.1. Технический отчет по высоковольтным испытаниям средств защита выдается "Заказчику" после денежного перечисления на расчетный счет "Подрядчика".

6.  Прочие условия

6.1. Права и обязанности "Заказчика", в том числе осуществление контроля по исполнению настоящего договора Сторонами, передаются на основании соответствующей доверенности филиалу - Нижневолжскому производственно-техническому управлению связи;

6.2. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному письменному согласию.

6.3. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут
руководствоваться составлением письменного документа.

6.4. Споры, возникающие между сторонами, будут решаться путём переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 20 дней с момента её получения. Неурегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в порядке, установленном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. «Подрядчик» обязуется в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных физических лиц) с приложением подтверждающих документов (Устава, выписка из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, ЕГРИП (в отношении индивидуальных предпринимателей) и пр.) При этом если участниками, акционерами «Подрядчика» или его собственниками являются предприятия, созданные на территории иностранных государств, сведения об их собственниках (бенефициарах) «Подрядчик» обязуется подтвердить копиями уставов, свидетельств о регистрации, иными документами данного государства, содержащими такую информацию.

В случае изменений в составе собственников «Подрядчика», её участников или акционеров, включая бенефициаров (в том числе, конечных физических лиц), а также в составе её исполнительных органов «Подрядчик» обязан не позднее 5 дней с момента совершения таких изменений предоставить в сведения о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.

В случае нарушения «Подрядчиком» обязательств данного пункта имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору или приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до полного их выполнения Обществом без возмещения последнему убытков».

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Адрес местонахождения организации: Россия, Уполномоченный представитель: Филиал - Средневолжское ПТУС ИНН КПП Почтовый адрес: г. Волгоград, ул. Платежные реквизиты: р/сч № В филиале Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Самаре К./С № 30 101 810 000  БИК 043  Код по ОКВЭД: 64.20 Код по ОКПО: ОГРН 102 773

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_________________ __________________

Приложение

к Договору № ________________ от ____________ г

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Локальный сметный расчет выполняется в программе «ГРАНТ-СМЕТА». При выполнении расчетов применять ВНВ 6-28 или ФЭРп

Приложение

к Договору № ________________ от ____________ г.

Форма предоставления сведений о цепочке собственников _______________, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы _______________________________[1]

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора)

№ п/п

Информация о цепочке собственников ________, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц)

Сведения о составе исполнительных органов

ИНН

ОГРН

Наименование организации

Код ОКВД

Ф. И.О. руководителя

Серия, № документа, удостоверяющ-его личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия

ИНН

ОГРН

Наименование/ Ф. И.О.

Адрес регистрации

Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

Руководитель/ участник/ акционер/собственник/ бенефициар

Информация о подтверждающих документах

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Покупателю, а также последним в органы государственной власти.

______________________ (должность руководителя Поставщика) ______________________ ___________________ (Ф. И.О.) (М. П.) (подпись)

Инструкция для участника конкурса

по выбору подрядчика по лоту № 8-13/СГЭ-СВ ПТУС-02.2013

«Проведение испытаний средств индивидуальной защиты применяемых в электроустановках Нижневолжского региона филиала - Средневолжское ПТУС.

1 Общие положения

1.1 Предметом открытого конкурса запроса предложений является право заключения договора для на проведение электрических измерений и испытаний электрооборудования объектов связи Нижневолжского региона филиала - Средневолжское ПТУС. в объемах и в соответствии с условиями и требованиями, определенных Техническим заданием.

1.2. Организатор конкурса – Филиал - Средневолжское ПТУС (Нижневолжский регион).

1.3. Запросы на разъяснения положений конкурсной документации следует направлять в письменном виде в Конкурсную комиссию или обращаться по телефону, указанному в Извещении о проведении закупки.

1.4. Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, нарочно, факсимильной связью, почтовым письмом или в отсканированном виде по электронной почте. Все входящие и исходящие документы должны быть зарегистрированы в делопроизводстве.

1.5 Организатор конкурса оставляет за собой право изменения (продления) сроков предоставления документации о конкурсе, внесения изменений в документацию о конкурсе, изменения сроков проведения конкурса.

1.6. Организатор конкурса оставляет за собой право отказаться от проведения конкурса (отмене конкурса).

2 Условия и порядок проведения конкурса

2.1 Законодательная база конкурса

Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также действующих локальных нормативных актов Организатора конкурса.

2.2 Срок действия конкурсного предложения

Конкурсные предложения должны быть действительны в течение 90 дней с даты, определенной для вскрытия Конкурсных предложений.

2.3 Право собственности на документацию и конфиденциальность

2.3.1 Все представленные Конкурсные предложения и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются участникам конкурса.

2.3.2 Участники конкурса, получившие конкурсную документацию, независимо от того, представляют они Конкурсное предложение или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся конкурса, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия Организатора конкурса.

2.3.3 Организатор конкурса и Конкурсная комиссия обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в Конкурсном предложении участника.

2.3.4 В случае отзыва Конкурсного предложения участником (или участниками) конкурса до истечения срока представления Конкурсных предложений, или при предоставлении Конкурсного предложения после проведения процедуры вскрытия конвертов, или конверты не опечатаны, Конкурсные предложения не вскрываются и возвращаются участникам.

2.4 Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

2.4.1 Участник конкурса вправе направить в Конкурсную комиссию запрос в письменной форме о разъяснении положений конкурсной документации не позднее, чем за 5 дней до дня окончания приема конкурсных предложений.

2.4.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Конкурсная комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации всем участникам конкурса. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4.3 Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за 10 дней до срока представления Конкурсных предложений. Любое дополнение в письменном виде, по электронной почте или по факсу будет доведено до сведения всех участников конкурса, при этом участники должны уведомить Конкурсную комиссию о получении каждого дополнения по факсу, указанному в п. 4 Извещения о проведении закупки.

2.5 Обеспечение Конкурсного предложения

2.5.1 Участие в конкурсе не требует обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде предоставления гарантии участия в закупке либо внесения денежных средств.

2.5.2. Плата за предоставление документации о закупке не предусмотрена.

2.6 Дата, время и место предоставления Конкурсного предложения

2.6.1 Конкурсное предложение, подписанное уполномоченным лицом участника, должно быть представлено в Нижневолжский регион филиала - Средневолжское ПТУС по адресу указному в объявлении о проведении конкурса.

2.6.2 Конкурсное предложение должно быть опечатано и представлено посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на право сдачи Конкурсного предложения. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов Конкурсного предложения.

2.6.3 В случае отправки Конкурсного предложения по почте участник принимает на себя ответственность за представление Конкурсного предложения в срок, указанный в п.10 Извещения о проведении закупки.

2.6.4 Участник конкурса может представить только одно Конкурсное предложение (в том числе в составе простого товарищества). Участник, который представил более одного Конкурсного предложения, отстраняется от участия в конкурсе.

2.6.5 При приеме Конкурсного предложения: проверяется наличие сопроводительного письма, целостность конвертов, наличие оттиска оригинальной печати участника конкурса на конвертах, в соответствии с настоящей инструкцией, наличие необходимых документов и соответствие их требованиям конкурсной документации; производится регистрация Конкурсного предложения с указанием даты и времени получения оферты.

2.6.6 В приеме Конкурсного предложения, составленного или оформленного не в соответствии с требованиями конкурсной документации, может быть отказано.

2.6.7 Участник конкурса, представивший и зарегистрировавший свое Конкурсное предложение, имеет право до истечения срока представления Конкурсных предложений забрать ранее представленное конкурсное предложение и после этого представить новое конкурсное предложение.

2.6.8 Изменения, дополнения или варианты Конкурсного предложения, представленные после вскрытия конвертов, если эти изменения и дополнения не инициировались Организатором конкурса, не учитываются.

2.7 Дата и место вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.

2.7.1 Процедура вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями состоится в Нижневолжский регион филиала - Средневолжское ПТУС по адресу указному в объявлении о проведении закрытого конкурса запроса предложений, в сроки указанные в п.18 Извещения о проведении закупки. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия конвертов участники будут извещены дополнительно.

2.7.2 Представители участников конкурса могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Полномочия присутствующих лиц должны подтверждаться доверенностью.

2.8 Требования к Участникам конкурса:

- Участник конкурса должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке;

- в отношении Участника конкурса не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

- деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги, для выполнения которых он привлекается;

- в отношении Участника конкурса, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

- Участник конкурса должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном документацией об конкурсе;

- Участник конкурса должен иметь в собственности (либо частично в аренде) достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование;

- отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.9 Рассмотрение и принятие Конкурсных предложений

2.9.1 В ходе оценки Конкурсных предложений Организатор конкурса имеет право приглашать участников конкурса для получения письменных разъяснений, запрашивать у них и получать из других источников дополнительные сведения, подтверждения, документы. При отсутствии ответов на поставленные вопросы Организатор конкурса вправе снять с рассмотрения, отложить рассмотрение Конкурсного предложения участника конкурса до получения дополнительной информации или принять решение на основании имеющихся документов.

Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия представленной заявки на участие в конкурсе.

2.9.2 Организатор конкурса не ведет какие-либо переговоры по предмету конкурса с любым участником конкурса, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

2.9.3 Любые отклонения от требований Конкурсной документации являются основанием для признания его не соответствующим условиям Конкурсной документации и отклонения от дальнейшего рассмотрения Конкурсного предложения участника.

2.9.4 Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Организатор конкурса оставляет за собой право провести проверку участника конкурса, в том числе с направлением аудиторской группы.

2.9.5 Конкурсная комиссия вправе запросить от участника, которого она намерена выбрать победителем, подтверждения квалификации. Для подтверждения квалификации используются критерии, требования и процедуры, которые применяются Конкурсной комиссией. В случае, если участник не подтверждает свою квалификацию, решением Конкурсной комиссии конкурсное предложение такого участника отклоняется от дальнейшего рассмотрения и выбор победителя осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией из числа остальных участников конкурса.

2.9.6 В случае предоставления недостоверной информации, участник может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе решением Конкурсной комиссии.

2.9.7. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия не допускает к дальнейшему участию в конкурсе Участников конкурса в случае:

- не предоставления установленных документацией о закрытом конкурсе запроса предложений документов;

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям документации о закупке;

- установления недостоверности сведений, предоставленных Участниками конкурса;

- не предоставления информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента и соответствующих подтверждающих документов.

2.10. Право Конкурсной комиссии конкурса

2.10.1 Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать победителем любого Участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг по совокупности критериев, указанных в пункте 2.11.

2.10.2. В случае если самая низкая цена заявки, предложенная Участниками конкурса, превышает начальную (максимальную) цену объекта Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки на участие в конкурсе и провести повторный запрос предложений.

2.10.3 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, имеющее просроченную задолженность перед организациями системы «Транснефть», неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения.

2.11 Оценка Конкурсных предложений

Основными критериями оценки являются:

- способность лица стать субъектом правоотношений с Заказчиком,

- стоимость конкурсного предложения;

- условия оказания услуг изготовления и поставки полиграфической продукции (предложения по созданию дизайн-макета календаря, ежедневника; сроки выполнения заявки, наличие собственной производственной базы);

- способность обеспечить своевременное и качественное исполнение обязательств по оказанию услуг, обеспеченность необходимыми кадровыми ресурсами (наличие дизайнера, осуществляющего квалифицированную разработку дизайн-макета);

- опыт осуществления выполнения работ аналогичных предмету конкурса за предыдущие периоды, отзывы Заказчиков;

- соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, в том числе качество подготовки и предоставления документов участником в составе конкурсного предложения, согласно требованиям конкурсной документации, отсутствие недостоверных сведений об участнике конкурса;

- наличие сертификатов производителей, свидетельств, подтверждающих качество продукции;

- наличие опыта сотрудничества с организациями системы «Транснефть», длительность этих отношений, отсутствие претензий в результате выполнения работ, услуг на объектах и организаций системы «Транснефть»;

- обоснованность ценообразования, перечень основных заказчиков;

- репутация исполнителя (наличие у исполнителя претензионных требований и судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам на оказание услуг, заключенным ранее, отзывы о работе участника конкурса с другими лицами (заказчиками), рекомендательные письма, дилерские и дистрибьюторские соглашения на момент подачи заявки для участия в конкурсе);

- надежность (подтвержденные сведения о не проведении в отношении участника процедуры банкротства, о не нахождении участника в процессе ликвидации, о не назначении в отношении участника административного приостановления деятельности, об отсутствии ареста имущества);

- отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей участника конкурса;

- подтверждение Участника конкурса на заключение договора на Общих условиях, указанных в проекте договора;

- комплексность оказания услуг (возможность оказания услуг максимально широкой номенклатуры лота).

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника, являющимся производителем (официальным представителем, дилером) продукции по предмету конкурса, включенной в состав лота. Участник закупки, являющийся официальным представителем или дилером производителя продукции по данному лоту, обязан предоставить соответствующие подтверждения. Участник закупки, не являющийся производителем (официальным представителем, дилером), в качестве подтверждения поставки товаров, оказания услуг обязан предоставить прямые договоры с производителями (официальными представителями, дилерами) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота (или другие документы, гарантирующие возможность размещения заказа, оказания услуг).

2.12 Действия по итогам конкурса

2.12.1 Победителю конкурса направляется письменное уведомление о выборе его Победителем с приглашением к процедуре подписания Договора в течение трех (рабочих) дней с даты выбора его Победителем конкурса.

2.12.2 В случае отказа от заключения договора победителем закрытого конкурса запроса предложений, организатор конкурса вправе принять решение о заключении договора с участником конкурса, заявка на участие в конкурсе которого признана наилучшей после заявки победителя. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным.

2.12.3. В случае если участник, подавший заявку на участие в конкурсе, признан единственным участником закупки, организатор конкурса вправе принять решение о заключении договора с единственным участником конкурса. При этом заключение договора для такого участника конкурса является обязательным.

2.12.4 Других участников Организатор уведомляет о результатах конкурса в течение 5 дней после утверждения результатов.

2.12.5 Итоговый протокол о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте, на котором участник может получить подробную информацию о результатах проведенного конкурса.

2.12.6 Конкурсная комиссия не обязана мотивировать свое решение перед участниками конкурса.

3 Требования к конкурсному предложению

3.1 Официальный язык и денежные единицы Конкурсного предложения

3.1.1 Все документы, имеющие отношение к Конкурсным предложениям, и вся переписка по конкурсным процедурам ведутся на русском языке.

3.1.2 Все денежные документы должны быть представлены в рублях Российской Федерации.

3.2 Требования к оформлению и подписанию Конкурсного предложения

3.2.1. Заявка на участие в закупке состоит из двух частей: Коммерческой и Квалификационно-технической. Каждая часть заявки должна быть представлена в двух экземплярах (2 конверта): «оригинал» и «копия 1». В случае расхождения между «оригиналом» и «копией», преимущество будет иметь «оригинал».

3.2.2. Документы каждой части заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени Участника конкурса (в случае подписи заявки на участие в закрытом конкурсе запроса предложений не первым лицом - представить заверенную копию или оригинал доверенности на право подписи заявки на участие в конкурсе), пронумерованы, сброшюрованы, вложены в отдельный конверт и сопровождены описью представленных документов с указанием номеров страниц. При этом конверт с Коммерческой частью заявки на участие в конкурсе должен быть запечатан и опечатан печатью организации.