Котировочная сессия в электронной форме (стр. 2 )

Место выполняемых работ: Территория ПЦ «Алмаз-Авто» - филиал «Алмаз».

6.

Сроки оказания услуг (поставки товаров): Подрядчик обязуется выполнить работы и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания договора и согласно календарного графика, который должен быть предоставлен в начале выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена договора – 619915 (шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

В стоимость работ должны быть включены все расходы, в том числе стоимость прямых и косвенных затрат на выполнение работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, все транспортные, командировочные расходы, страхование, эксплуатационно-технической документации, налоги, таможенные пошлины и иные сборы.

Срок подачи котировочных заявок - с «07» августа по «14» августа 2013 год

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «14» августа 2013 года, 16 час. 00 мин. (время московское).

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3). (Приложение )

Срок подписания договора – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложения к извещению:	№ 1 «Информационная карта»
	№ 2 «Форма заявки на участие в котировочной сессии»
	№ 3 «Проект договора»

Приложение

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ПЦ «Алмаз-Авто» -

филиала «Алмаз»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1	Форма закупки	Котировочная сессия
2	Заказчик	«Алмаз»
3	Предмет договора	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ПЦ «Алмаз-Авто» - филиала «Алмаз»
4	Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	Территория ПЦ «Алмаз-Авто» - филиал «Алмаз». 6.
5	Условия и сроки (периоды) поставки (оказания услуг, выполнения работ)	Подрядчик обязуется выполнить работы и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания договора и согласно календарного графика, который должен быть предоставлен в начале выполнения работ.
6	Форма, порядок и сроки оплаты поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ)	С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3). (Приложение )
7	Начальная/максимальная цена договора	619915 (шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.
8	Гарантийный срок	2 года
9	Порядок и форма подачи котировочных заявок	Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в Регламенте электронной торговой площадки на сайте ЭТП Е*****. Для участия в котировочной сессии цен участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в котировочной сессии цен. Заявка на участие в котировочной сессии цен подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи». Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Участие в котировочной сессии цен возможно при наличии на счете участника закупки, открытом ему Оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в электронных закупках, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен, предусмотренный документацией о котировочной сессии. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная заявка должна полностью соответствовать требованиям, установленным в извещении. Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.
10	Даты начала и окончания подачи котировочных заявок	С 16 час 00 мин 07.08.2013 г. до 16 час 00 мин 14.08.2013 г.
11	Размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен	12399 (двенадцать тысяч триста девяносто девять) рублей.
12	Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к участникам котировочной сессии	1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие; 4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие. Отсутствие сведений об участнике котировочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков
13	Место нахождения заказчика	Саратов, ул. Панфилова, 1
14	Контактный телефон	(84,
15	Факс	(84
16	Электронная почта	imuchestvo. *****@***ru.
17	Контактные лица	Начальник УУИиЗ – , Начальник ОЗ –
18	Дополнительные требования к участникам котировочной сессии	1. На дату подачи заявки на участие в конкурсной процедуре, участник размещения заказа не должен иметь перед Заказчиком задолженностей по неисполнению обязательств (не поставка продукции (работ, услуг), просрочка поставки продукции, поставка некачественной продукции, не предоставление сертификатов соответствия, поставка продукции не соответствующей Техническому заданию Заказчика и т. д.) по ранее заключенным договорам.

1.  В случае, если котировочная сессия в электронной форме признана несостоявшейся и только одна заявка на участие в котировочной сессии в электронной форме, поданная участником открытой котировочной сессии, принявшим участие в котировочной сессии, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о котировочной сессии в электронной форме, Заказчик направляет Оператору электронной торговой площадки проект договора, прилагаемого к документации о котировочной сессии, без подписи договора Заказчиком в течение трех дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов котировочной сессии. Заключение договора с Участником котировочной сессии, подавшим такую заявку на участие в котировочной сессии. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о котировочной сессии, по минимальной цене договора, предложенной указанным Участником электронной котировочной сессии. Указанный Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

Образец заявки

Приложение к извещению

(на фирменном бланке организации)

№ документа

дата

«Алмаз»

Заявка на участие в котировочной сессии на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ПЦ «Алмаз-Авто» - филиала «Алмаз»

Изучив направленную Вами документацию по котировочной сессии на сайте www. *****, www. *****, www. *****, а также законодательство и нормативные правовые акты, __________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН _________________________ КПП________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

1.  Перечень выполняемых работ (наименование, характеристики, количество, цена за единицу): __________________________________________________________________

Мы согласны выполнить данные виды работ по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.

В стоимость работ должны быть включены все расходы:____________________________________

В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся в течение установленного в котировочной сессии срока заключить договор и поставить товар (оказать услуги, выполнить работы) в требуемом объеме по адресу Заказчика, в течение _____ (календарных или рабочих) дней со дня заключения договора и на условиях, указанных в котировочной сессии.

При поставке товара (оказании услуг, выполнении работ) заказчику будут предоставлены копии документов, подтверждающих их соответствие требованиям спецификации, указанным в извещении о проведении котировочной сессии цен.

Мы обязуемся в случае признания нас победителем осуществить поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) в соответствии с настоящей заявкой и в соответствии с требованиями котировочной сессии, а также согласны с указанными в котировочной сессии сроками и условиями оплаты.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан уклонившимся от заключения договора, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как и в заявке победителя в проведении котировочной сессии, либо наше предложение о цене договора содержит лучшие условия по цене договора следующие после предложенных победителем в проведении котировочной сессии условий, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении котировочной сессии и условиями нашей котировочной заявки.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок наша заявка является единственной поданной и после окончания срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке, если эта цена не превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении котировочной сессии.

Почтовый адрес:_______________________________ .

Телефон/факс: _____________________________________.

Адрес электронной почты_______________________ .

ИНН:___________________________________ .КПП _____________________.

Банковские реквизиты:____________________ .

Ф. И.О., должность (для юридического лица), подпись ____________. М. П.

Приложение к извещению

ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ____

г. Саратов « ___ » ____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава с одной стороны, и победитель запроса котировок на основании Протокола №___ от ______20__ г., _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ПЦ «Алмаз-Авто» - филиал «Алмаз» (далее также – Работ).

1.2. Перечень Работ, их объем, требования к качеству, место выполнения Работ и другие исходные данные установлены в Техническом задании (Приложение ), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами без привлечения сторонних лиц и организаций.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату данных Работ на условиях и в порядке, установленных в настоящем Договоре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _____________руб., в том числе НДС 18% ____________руб. (цифрами и прописью) и остаётся неизменной на весь период действия настоящего Договора.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех Работ с НДС 18%, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ по Договору, а также прямые, косвенные затраты, в т. ч. на материалы, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, все транспортные, командировочные расходы, страхование, эксплуатационно-технической документации, налоги, таможенные пошлины и иные сборы.

2.3. На протяжении действия настоящего договора цена договора не меняется.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Оплата выполненных работ производится безналичным расчетом, путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком при условии предоставления Подрядчиком правильно оформленных платежных документов. В случае не соблюдения вышеуказанных условий Заказчик не несёт ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчику, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

3.3. В счете стоимость указывается с учетом налога на добавленную стоимость (налог указывается в счете отдельной строкой). При невыполнении указанного условия Договора Заказчик имеет право отказаться от акцепта платежных документов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Заказчика:

а) требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком Работ;

б) требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика;

в) проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2. Обязанности Заказчика:

а) принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения подписать Акт выполненных работ и передать по одному экземпляру Подрядчику;

б) осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с п.3.1. Договора в размере, не превышающем цену Договора.

4.3. Права Подрядчика:

а) требовать оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора;

б) самостоятельно определять способы выполнения Работ по Договору.

4.4. Обязанности Подрядчика:

а) своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием собственными силами и средствами;

б) предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ по настоящему Договору;

в) предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Работ;

г) своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных Работах;

д) предоставить Заказчику Акт выполненных работ не позднее 3 (трех) календарных дней после выполнения Работ;

е) Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

4.5. Обязанности сторон:

а) стороны берут на себя обязательство не раскрывать перед третьими лицами никакой информации, которая имеет конфиденциальный характер и связана работами, договором, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны;

б) в случае нарушения обязательства сохранять конфиденциальность, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Применяемые материалы и изделия при выполнении работ должны соответствовать Техническому заданию (Приложение ), ГОСТам, ТУ, иметь соответствующие сертификаты (декларации), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, действующим нормативным документам и прочим применимым стандартам. Применяемые материалы и изделия должны быть износостойкими. При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование и изделия новые, ранее не использованные и не имеющие дефектов.

5.2. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на время производства ремонтных работ до сдачи объекта Заказчику возлагается на Подрядчика. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за производство работ и соблюдение указанных требований.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ПЦ «Алмаз-Авто» - филиал «Алмаз», находящего по адресу: 6 и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания договора и согласно календарного графика, который должен быть предоставлен в начале выполнения работ.

Заделка подготовленных карт при ямочном ремонте производится в течение одной рабочей смены.

6.2. Работы должны быть выполнены в строго установленные сроки и с высоким качеством, согласно требованиям ГОСТ, ТУ, Техническому заданию (Приложение ), требованиями иных нормативных актов, регламентирующих данный вид работ.

6.3. Приемка результата работ осуществляется в соответствии со ст. 753 ГК РФ.

6.4. Подрядчик, не позднее 2 дней с момента окончания работ, направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ, после получения, которого Заказчик в течение 3 (трех) дней организует и осуществляет приемку выполненных работ. Сдача и приемка выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору, осуществляется с оформлением Акта приемки выполненных работ, счета, счет-фактуры с указанием объемов и стоимости фактически выполненных работ и затрат.

6.5. Заказчик при приемке выполненных работ проверяет выполненные по договору работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим договором.

6.6. Заказчик не позднее 3 рабочих дней с даты получения указанного акта от Подрядчика возвращает подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в письменной форме.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика (не более 7 рабочих дней). Если Заказчик не направит Подрядчику подписанный Акт приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ в срок, указанный в п. 6.6, работы по настоящему договору считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.

6.8. Выполнение работ по договору в полном объеме будет считаться исполненным с момента подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ, счет-фактуры.

6.9. Подрядчик обязуется предоставить гарантию качества на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ПЦ «Алмаз-Авто» - филиал «Алмаз» в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и действующими законодательными нормативами к данным видам работ со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.10. Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, Заказчик обязан незамедлительно сообщить Подрядчику для установления причин дефектов. Представители Заказчика и Подрядчика составляют и подписывают акт осмотра, если причиной дефектов оказались брак производителя используемых материалов или была нарушена технология проводимых работ, то представитель Заказчика обязан потребовать устранить данный дефект.

6.11. Все расходы, связанные с устранением дефектов в гарантийный период, несёт Подрядчик.

6.12. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения сооружениям, помещениям, находящимся на пути к объекту и на территории объекта.

6.13. После завершения работ Подрядчик обязан в недельный срок освободить объект от временных сооружений, оборудования, строительного мусора за свой счет.

6.14. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.

6.15. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом договора и произвести его оплату.

6.16. Риск случайной гибели и случайного повреждения результата работ лежит на Подрядчике до момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уступка Подрядчиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается только по согласованию с Заказчиком.

7.2. Ввиду того, что предприятие Заказчика является режимным объектом, проведение Работ по Договору на территории Заказчика должно выполняться только лицами, имеющими гражданство РФ. Ответственность за последствия невыполнения настоящего условия Договора несет Подрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка устанавливается в размере 0,5% от цены настоящего Договора, включая сумму НДС 18%, за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. При этом Заказчик, в случае расторжения настоящего Договора с Подрядчиком, в связи с существенным нарушением условий настоящего Договора, имеет право подать сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

8.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 1% от суммы, подлежащей оплате по факту выполненных работ.