Котировочная сессия в электронной форме (стр. 3 )

8.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) соответствующего уменьшения установленной за Работу Цены;

в) безвозмездного повторного выполнения Работ;

г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

8.4. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней не устранит выявленные недостатки, Подрядчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки выполненной Работы не устранены Подрядчиком. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора, если им обнаружены существенные отступления от условий Договора.

8.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от Подрядчика обязательств по настоящему договору.

8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

8.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приведших к повторному размещению заказа, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего договора, включая сумму НДС.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти на территории Российской Федерации, а также другие обстоятельства, признанные таковыми компетентными государственными органами.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

9.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

9.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Договора, при условии соблюдения требований пункта 9.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик имеет право с предварительным письменным уведомлением Подрядчика в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случаях:

- Не исполнения Подрядчиком срока сдачи работ, указанного в п.6.1. настоящего Договора;

- Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними либо в претензионном порядке. При этом Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 7-дневный срок с момента получения претензии.

10.3. Стороны признают все условия настоящего договора существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения договора.

10.4. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

10.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу.

Приложение 1 на 4-х листах

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз»
Юридический адрес: Россия,		Юридический адрес:
,		ИНН КПП
р/с в Филиале ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области		к/с р/с в
		БИК
Почтовый адрес Россия,		Почтовый адрес:
Телефон//		Телефон/факс:

Генеральный директор «Алмаз» __________________ «______»_______________ 20___ г.

________________ «____»________________20___г.

Приложение

к договору № ____ от «____» ____________ 2013 г.

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ПЦ «Алмаз-Авто» - филиала «Алмаз»

1. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Буровая, 26. Территория ПЦ «Алмаз-Авто»-филиал «Алмаз»

2. Локальный сметный расчет

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	(локальная смета)
	на	выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории ПЦ «Алмаз-Авто» - филиал »
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________619,915тыс. руб.
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Всего	В том числе	Всего	В том числе
Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п Мех	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.
1	ТСЭМ-122301 Постановл. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	8	65,06		65,06	11,61	520		520	93
2	ТЕР1 Постановл. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10	Полив водой основания под полы промышленных цехов	100 м2 уплотненной площади основания	7	49,26	43,86			345	307
3	ТЕРр68-10-2 Постановл. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,72	50828,6	824,63	3025,94	588,18	36597	594	2179	423
4	ТЕР6 Постановл. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2 покрытия	0,636	3255,61	423,72	2776,51	465,06	2071	269	1766	296
5	ФССЦ И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 № 000	Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	58,83	561,68				33044
6	ТЕР6 Постановл. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2 покрытия	0,636	15,57	2	8,83		10	1	6
7	ФССЦ И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 № 000	Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	14,76	561,68				8290
8	ТЕРр68-12-4 Постановл. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,035	8427,3	2022,24	6405,06	601,81	295	71	224	21
9	ТЕРр68-15-3 Постановл. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	1,7	9763,64	1078,64	830,8	114,91	16598	1834	1412	195
10	ФССЦпг1 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 № 000	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	51,75	42,98	42,98			2224	2224
11	ФССЦпг0 Пр. Минрегион от 20.07.11 № 000	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	51,75	11,42		11,42		591		591
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										100585	5300	6698	1028
Накладные расходы										4448
Сметная прибыль										2621
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1445
Благоустройство (ремонтно-строительные)										58637
Автомобильные дороги										44757
Погрузо-разгрузочные работы										2224
Перевозка грузов автотранспортом										591
Итого										107654
В том числе:
Материалы										88587
Машины и механизмы										6698
ФОТ										6328
Накладные расходы										4448
Сметная прибыль										2621
Письмо Минрегиона России /10 от 01.01.2001г. 107 654 * 4,88										525352
НДС 18%										94563
ВСЕГО по смете										619915

3.Условия выполнения работ:

В сухое время года при температуре воздуха не ниже +5° С, выполнять ремонт горячей асфальтобетонной смесью.

При погодных условиях не позволяющих выполнять ремонт горячей асфальтобетонной смесью (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), работы не выполнять.

4.Сроки выполнения работ: двадцать один календарный день.

Заделка подготовленных карт при ямочном ремонте производится в течение одной рабочей смены.

5. Требования к Подрядчику при проведении работ:

Работы выполняются силами, средствами Подрядчика, из его материалов.

До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить календарный график со сроками выполнения работ.

Подрядчик обязан:

- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами;

- обеспечивать выполнение работ с соблюдением Графика производства работ;

- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ и передает по окончании работ сертификаты качества по применяемым материалам.

6. Материалы для ремонта:

Применять материалы согласно действующих ГОСТ, СНиП:

асфальтобетонная смесь (ЩМА-15) по ГОСТ ; ГОСТ

битум, для обработки краев вырубки (марка БНД 60/90,БНД 90/130 по ГОСТ ; битумная эмульсия для ямочного ремонта по ГОСТ Р )

7. Требование по качеству работ:

Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги», ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ.

Ремонт покрытия выполняется картами с гранями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.

Выбоины, близко стоящие друг от друга, объединять в одну общую карту. Вырубку выбоин производить на глубину не менее 5 см.

Ровность покрытия после ремонта проверяется при помощи трехметровой рейки. Зазоры под ней не должны превышать 7 мм.

Качество уплотнения асфальтобетона определяется визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы.

После выполнения работ подрядчик за свой счет должен проводить лабораторные испытания вырубок асфальтобетонного покрытия.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

8.Требование по качеству материалов:

При приготовлении асфальтобетонной смеси подрядчик должен постоянно контролировать температуру битума и минеральных материалов, в кузове каждого автомобиля-самосвала.

Подрядчик должен контролировать не реже одного раза в смену — качество смеси по ГОСТ ; ГОСТ и битума по ГОСТ ; не реже одного раза в 10 смен качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ .

Асфальтобетонная смесь проверяется в аттестованной лаборатории определением физико-механических свойств смеси, гранулометрического состава ее минеральной части и содержания битума в соответствии с ГОСТ «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».

Свойства асфальтобетона должны соответствовать требованиям ГОСТ «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».

Битум должен соответствовать требованиям ГОСТ «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия».

Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в установленном нормативными документами порядке.

9. Гарантия на выполненные работы:

Срок гарантии на ямочный ремонт и новое асфальтобетонное покрытие составляет 2 года.

10.Требования к результату работ и приемка:

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика (Приемочная комиссия). Работы считаются принятыми при подписании Заказчиком актов приемки выполненных работ (формы КС-2). Штрафные санкции применяются согласно приложения к проекту договора и учитываются в актах приемки выполненных работ ф. КС-2.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Сдача работ Подрядчиком осуществляется поэтапно, согласно Графику производства работ.

Приемочный контроль законченных объектов осуществляется проверкой и оценкой качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов, условиям контракта.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, , оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным Заказчиком, уполномоченным представителем и Подрядчиком.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

11. Порядок оплаты за выполненные работы: оплата производится в течении девяносто календарных дней со дня подписания обоими сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

От Заказчика От Подрядчика

______________________ _______________________

«Алмаз» ________________________

_________________/_______________/ ________________/______________/

М. П. М. П.