Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по ремонту принтеров и оргтехники Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, проводимого на сайте электронной торговой площадке etp. ***** (стр. 2 )

Используемые в процессе выполнения работ по ремонту запасные части (узлы, блоки, платы или элементы) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, смонтированными из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов и соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.

При приемке отремонтированных принтеров и оргтехники с замененными деталями (узлами), неисправные детали (узлы) передаются представителю Заказчика.

Приемка отремонтированного оборудования осуществляется с соблюдением режимных требований, установленных на Объекте Заказчика.

Срок гарантии на результат работ: не менее шести месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

При выявлении недостатков выполненных работ в течение срока гарантии, Подрядчик обязан за свой счет осуществить доставку оборудования в ремонт, устранить дефекты и обеспечить вывоз оборудования после ремонта в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Срок выполнения работ: десять календарных дней со дня заключения государственного контракта.

В случае необходимости, выполнение работ по ремонту принтеров и оргтехники производятся в помещениях Подрядчика, при этом доставка отремонтированного оборудования производится силами Подрядчика, и стоимость доставки входит в общую стоимость контракта.

19. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на выполнение работ по ремонту принтеров и оргтехники Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан

г. Казань «__» __________ 2013 г.

Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (указывается Положение об Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан, приказ Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан о назначении исполняющего обязанности руководителя, приказ Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан № 92 от 01.01.2001г. «О предоставлении права электронной цифровой подписи для осуществления полномочий в сфере размещения заказов» или другие документы, подтверждающие полномочия Заказчика заключать настоящий государственный контракт), с одной стороны, и (наименование участника аукциона, с которым заключается государственный контракт), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Подрядчика заключать настоящий государственный контракт), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по ремонту принтеров и оргтехники Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, и принял предложение Подрядчика на сумму ____________ рублей ___ копеек (Цена предложения Подрядчика, цифрами и прописью), включая НДС в сумме ____________ рублей ___ копеек (сумма НДС цифрами и прописью; в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В настоящем Контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан;

(б) «Подрядчик» означает _______________________________________, с которым Заказчик заключил настоящий Контракт по итогам открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по ремонту принтеров и оргтехники Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан;

(в) «Стороны» означает совместно именуемых Заказчика и Подрядчика;

(г) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем Контракте есть ссылки, и являющимися его неотъемлемой частью;

(д) «Цена Контракта» означает цену в размере ________ рублей ___ копеек (Цена предложения Подрядчика, цифрами и прописью), включая НДС в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»), которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(е) «Работы» означает все работы согласно приложению «Техническое задание» к настоящему Контракту по ремонту принтеров и оргтехники Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан с использованием новых запасных частей (узлов, блоков, плат или элементов), которые должны быть выполнены Подрядчиком на условиях настоящего Контракта в соответствии с приложением «Техническое задание» к настоящему Контракту;

(ж) «Оборудование» означает все принтеры и оргтехнику, указанную в приложении «Техническое задание» к настоящему Контракту;

(з) «Место выполнения Работ» означает административное здание, занимаемое Заказчиком, расположенное по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д. 31, а в случае необходимости помещения Подрядчика, находящееся по адресу: _______________________________________;

(и) «Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Контракта

2.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту принтеров и оргтехники Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, указанные в приложении «Техническое задание» к настоящему Контракту, которые должны быть выполнены Подрядчиком на условиях настоящего Контракта в объеме, установленном приложением «Техническое задание» к настоящему Контракту, (Работы), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы.

3. Права и обязанности Сторон

3.2.  права и обязанности Заказчика

3.1.1.  Заказчик обязуется обеспечить готовность Места выполнения Работ (по местонахождению своего административного здания) для выполнения Работ.

3.1.2.  Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на Место выполнения Работ (по местонахождению своего административного здания).

3.1.3.  Заказчик обязуется при надлежащем выполнении Работ принять их результат и подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ в порядке и сроки, указанные в пункте 5 настоящего Контракта.

3.1.4.  Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение Контракта в порядке и сроки, оговоренные в пункте 6 настоящего Контракта.

3.1.5.  Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.6.  Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Права и обязанности Подрядчика

3.2.1. Подрядчик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.2.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Контракта и действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами, а также нести ответственность за своевременное исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

3.2.3. Подрядчик обязуется выполнять Работы с использованием своих материалов, своим инструментом и своими силами, при этом обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ.

3.2.4. Подрядчик обязан выставлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 5 настоящего Контракта.

3.2.5. Подрядчик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

3.2.6. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Подрядчик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по результатам выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.8. В случае необходимости выполнение Работ производится в помещениях Подрядчика, при этом доставка Оборудования производится силами Подрядчика, а стоимость доставки включена в Цену Контракта.

4. Работы

4.1. Требования к порядку выполнения Работ

4.1.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с перечнем и объемом работ, указанным в приложении «Техническое задание» к настоящему Контракту.

4.1.2 Используемые в процессе выполнения работ по ремонту запасные части (узлы, блоки, платы или элементы) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, смонтированными из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов и соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.

5. Приемка Работ

5.1. В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения Работ, Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру для оплаты выполненных Работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные Работы путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику отказ от приемки Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков.

5.3. При приемке отремонтированного Оборудования, с замененными деталями (узлами), неисправные детали (узлы) передаются Представителю Заказчика.

5.4. Приемка отремонтированного оборудования осуществляется с соблюдением режимных требований, установленных на Объекте Заказчика.

6. Платежи

6.1. Заказчик оплачивает Подрядчику 100 (сто) процентов Цены Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком соответствующего счета, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.

6.3. Оплата выполненных Работ производится за счет средств федерального бюджета.

6.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

6.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема Работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

6.6. Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Подрядчика, указанный ниже:

р/с _______________________________________________________________,

к/с _______________________________________________________________,

БИК________________,

ИНН _________________, КПП _________________.

7. Использование контрактной документации и информации

7.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

7.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информация такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая информацию Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта получающая информацию Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

(1) которая на момент получения является общедоступной;

(2) которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

(3) которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Подрядчику, Подрядчик обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

7.5. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию, определенные в пункте 7.1 настоящего Контракта, кроме как в целях надлежащего исполнения Контракта.

8. Непреодолимая сила

8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Подрядчика, а также обстоятельства, связанные с просчетом или небрежностью Подрядчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

8.3. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

8.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9. Внесение изменений и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10. Платежи при расторжении

10.1. При расторжении настоящего Контракта подлежат оплате Работы, надлежащим образом выполненные Подрядчиком, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления Заказчиком Подрядчика о расторжении настоящего Контракта.

10.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11. Неустойки

11.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.2. В случае взыскания с Подрядчика неустойки, указанной в пункте 11.1 настоящего Контракта, Заказчиком выставляется требование о выплате неустойки, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Подрядчик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки, и сроки перечисления неустойки.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.4. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 11.1 и 11.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Вариант 1 (включается в текст Контракта, если Подрядчиком Контракта является бюджетное учреждение)

12. Обеспечение выполнения условий Контракта

12.1. Обеспечение исполнения условий настоящего Контракта для Подрядчика не устанавливается.

Вариант 2 (включается в текст Контракта во всех остальных случаях)

12. Обеспечение выполнения условий Контракта

12.1. При подписании настоящего Контракта со своей стороны, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения условий Контракта (далее – Гарантия выполнения Контракта) в размере ,00 руб. (сто двадцать две тысячи триста девяносто один рубль ноль копеек).

12.2. Гарантия выполнения Контракта должна быть выражена в российских рублях и представлена Заказчику в любой из форм, указанных в Федеральном законе Российской Федерации -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по выбору Подрядчика, и иметь срок действия не менее 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего Контракта.

12.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал Гарантии выполнения Контракта, идентичный направленному в форме электронного документа, на бумажном носителе.

12.4. В случае, если по каким-либо причинам Гарантия выполнения Контракта или какая-либо из ее частей перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать выполнение Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту до завершения срока действия Контракта, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иную (новую) надлежащую Гарантию выполнения Контракта или ее часть на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 12 настоящего Контракта.

12.5. Средства Гарантии выполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

12.6. При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с выполнением Работ, Заказчик по своему усмотрению имеет право взыскивать средства, предоставленные Подрядчиком в качестве обеспечения надлежащего выполнения условий Контракта, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

12.7. Гарантия выполнения Контракта возвращается Подрядчику Заказчиком по истечении срока, указанного в пункте 12.2. настоящего Контракта.

12.8. При внесении денежных средств в качестве Гарантии выполнения Контракта, подлежащей возврату Подрядчику в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Контракта, в письменном требовании Подрядчика должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств.

13. Гарантийные обязательства

13.1. После оплаты Заказчиком Работ в соответствии с пунктом 6 настоящего Контракта Подрядчик должен установить гарантию на результат Работ. Подрядчик гарантирует, что качество Работ, выполненных Подрядчиком в рамках настоящего Контракта, соответствуют качеству такого вида работ, а результат Работ не будет иметь дефектов, связанных с материалами, используемыми при выполнении Работ, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика, при нормальном соблюдении Заказчиком правил эксплуатации оргтехники.

13.2 Гарантийные обязательства Подрядчика (далее – Гарантия) на результаты Работ действительны в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Гарантийный период).

13.3. Гарантия распространяется на замененный или восстановленный узел, блок, плату или элемент, явившийся причиной неработоспособности Оборудования при условии соблюдения Заказчиком условий или правил эксплуатации Оборудования после выполнения Работ..

13.4. Если, в течение Гарантийного периода, отремонтированный узел, блок, плата или элемент окажутся дефектными, Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, а также обеспечить доставку Оборудования в ремонт и вывоз его после ремонта Заказчику за свой счет.

13.5. В случае выявления несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Контракта Представитель Заказчика обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить Подрядчика, направив Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты путем исправления или замены дефектной продукции или ее частей новыми в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта устранения недостатков. В случае отказа в устранении выявленных дефектов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Гарантийный период продлевается на период замены дефектного Оборудования или его ремонта.

13.6. Если Подрядчик не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 13.5 настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Подрядчика неустойку в размере, указанном в пункте 11.1 настоящего Контракта.

13.7. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 19 настоящего Контракта.

14. Официальный язык

14.1. Контракт должен быть составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15. Применимое право

15.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

16.1. Настоящий Контракт и обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты его заключения.

16.2. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего Контракта.

16.3 Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

17. Уведомления

17.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения; уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Тел: (8

Факс: (8

Адрес Подрядчика для направления уведомлений:

___________________ (указывается адрес Подрядчика)

Тел: _______________

Факс: ______________

17.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17.3. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено настоящим Контрактом, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, определяющих взаимные обязательства Сторон по настоящему Контракту, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Контракта, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями Заказчика и Подрядчика:

От Заказчика: ________________________

От Подрядчика: _______________________

18. Налоги и пошлины

18.1. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта.

19. Решение спорных вопросов

19.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

19.2. При недостижении соглашения любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан для разрешения возникшего спора.

20. Перечень приложений

20.1. Приложение «Техническое задание» является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

20.2. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям приложения, указанного выше, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в приложении к настоящему Контракту.

21. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан

ИНН __________, л/с _____________ , р/с ____________________________ в _______________________________, БИК ______________, КПП ____________.

Подрядчик:____________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в электронной форме

От Заказчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

От Подрядчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

Приложение

к Государственному контракту

от ____________ №_________

Техническое задание

№	Наименование оборудования	Наименование работ	Наименование материалов, запасных частей	Объем работ	Цена за ед. работ, руб.*	Стоимость работ, руб.*
1	Принтер Xerox DP 255	Замена узла термозакрепления	Узел термозакрепления в сборе DP-255 Xerox 084K22858 | 084K22855 | 604K27067 | 604K27068	5
2	Копировальный аппарат Xerox WCP 238	Замена блока проявки WCP-5632/5638/5645/5653/5655/232/238/245	Xerox 604K41610 | 604K13620 Узел подачи тонера CC-35/45/DC535/555/C35/C45/232/238/WCP-165/175/245/255/265/275/35/DC-55/4575 Toner Dispense Module	1
3	Копироваль- ный аппарат Xerox 5915	Ремонт блока проявки с заменой магнитного вала и дозирующего лезвия	121K29441 Магнитный вал, 33K91570 Дозирующее лезвие XEROX 5915	4
4	Принтер Xerox Phaser 5335	Замена панели управления	Xerox 848K15212 Панель управления в сборе Phaser5335 CONSOLE ASSY35	6
5	Принтер Xerox Phaser 5335	Ремонт платы питания	------	4
6	Принтер Xerox Phaser 4500	Замена узла подачи бумаги	Узел подачи бумаги в сборе Xerox 604К37313	4
7	Копировальный аппарат Xerox 5915	Замена узла барабана	Копи-картридж Xerox 5S502тыс. копий	3
8	Принтер НР LJ 1022	Замена блока питания 220-240V	RMCN Плата высоковольтного источника питания принтера в сборе HP LJ1022	4
9	Принтер НР LJ 1022	Замена вала переноса заряда	Ролик заряда HP LJ 1200/1300/1150/1010/1100/5L	3
10	Принтер НР LJ 2200	Замена узла закрепления в сборе	RG5-5569 Печь в сборе HP LJ 2200	1
11	МФУ Canon MF3228	Чистка стекла сканера, каретки сканера	------	3
12	МФУ Samsung SCX-4220	Чистка стекла сканера, каретки сканера	------	4
13	Принтер HP 9000	Замена вала переноса заряда в сборе	Ролик заряда HP LJ 9000/5000 (SC)	1
14	Принтер HP 9000	Замена комплекта для очистки изображения CLJ 9500	HP C Комплект для очистки CLJ 9500	1
15	Принтер HP LJ P3005	Замена узла закрепления в сборе	Печь в сборе HP LJ P3005 (RM1-3741/RM1-3761)	2
16	Принтер HP 1150	Замена платы форматирования	Q Плата форматирования HP LJ 1150	3
17	Копироваль- ный аппарат Xerox 5915	Ремонт узла барабана с заменой фотовала	Xerox 20k90910 Фотовал RX-5317	3
18	Принтер Xerox Phaser 5335	Замена роликов подачи бумаги	Xerox 108R00772 Ремкомплект Phaser5335 Maintenance KIT	5
19	Копироваль- ный аппарат Xerox DC440	Замена блока питания	Блок питания Xerox DC K40511	1
20	Принтер Xerox Phaser 5335	Замена блока питания	Xerox 108R00772 Ремкомплект Phaser5335 Maintenance KIT	3
21	Принтер Xerox Phaser 5335	Ремонт нижнего лотка	---	5
22	Принтер Xerox Phaser 4500	Ремонт дуплекса	--	3
23	Факс Panasonic KX-FТ 938	Ремонт крышки	--	3
24	Принтер MB 345 mod	Ремонт узла фьюзера	--	2
25	Ламинатор GBC Heatseal H425	Ремонт трансформатора	--	1
26	Принтер НР LJ 1200	Замена термопленки, резинового вала, бушингов резинового вала, профилактика	Термопленка HP LJ 1200/1000, Резиновый вал HP LJ 1200, RA0-1094 Бушинг резинового вала (левый) HP LJ 1200/1000, RA0-1095 Бушинг резинового вала (правый) HP LJ 1200/1000	3
Итого:*
в том числе НДС:**

* Заполняется в соответствии с предложением участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт по результатам открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту принтеров и оргтехники Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан

** В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в данной графе указывается «НДС не облагается».

От Заказчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

М. П.

От Подрядчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

М. П.