7.4 Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении Контракта, направляет другой стороне Требование о расторжении. Если другая сторона в течение 10 календарных дней не согласилась с досрочным расторжением, расторжение Контракта производится в судебном порядке.

7.5 Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. При расторжении контракта по соглашению незавершенное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость принятых работ.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки от суммы принятого, но неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ по контракту (по каждому объекту) (Приложение ),по каждому этапу, предусмотренному в разделе 1 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического начала выполнения работ.

8.3. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по каждому этапу работ (по каждому объекту), он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от общей стоимости работ по контракту без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.

При просрочке срока окончания работ по каждому этапу более, чем на 20 дней, Подрядчик выплачивает неустойку, равную размеру Обеспечения по настоящему Контракту.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

8.4. За невыполнение Подрядчиком перенесенных работ в сроки, оговоренные актом приемочной комиссии, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от общей стоимости работ по контракту без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ.

8.5.За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от стоимости работ на данном объекте (участка автодороги) где выполняются работы и допущено нарушение.

8.6 Ущерб, причиненный третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

8.7. Уплата предусмотренных контрактом санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по Контракту обязательств.

8.8 Споры между Заказчиком и Подрядчиком рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензий – 10 календарных дней.

9. ФОРС-МАЖОР.

9.1  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2  При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1, каждая сторона должна не позднее

3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.3  В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.9.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1 Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

10.2 Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:

·  Приложение «Ведомость договорной цены и сметной стоимости работ»;

·  Приложение «График производства работ»;

·  Приложение «Размер экономических санкций за фактическое качество работ»;

·  Приложение «Приказ на право подписания справки формы 3 о стоимости выполненных работ»;

·  Приложение «Наличие дорожно-строительной техники для производства работ»;

·  Приложение «Гарантийные обязательства»;

·  Приложение «Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ»;

·  Приложение «Объем работ, выполняемых по устройству разметки на автодорогах»;

·  Приложение «Техническое задание».

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

11.1 Срок действия контракта - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик: Подрядчик:

614045 00

ИНН//

УФК по Пермской области (Минфин Пермского края (ГАУ «Управление автомобильных дорог) л/с

р/сч.

В ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

Заказчик: // Подрядчик: /Ф. И.О./

“___”_____________г. “___”_______________г.

Приложение к Контракту

№ ___ от ________________ 201__г.

В Е Д О М О С Т Ь

сметной стоимости и договорной цены

на разметку проезжей части автодорог:_____________________________________

(тыс. руб.)

 Кол-во приведенных кв. м. разм.

К сплошной линии шир.0,15м

Сметная стоимость

Виды работ

Кв. м

Цена за единицу разметки

Всего

Всего с учетом НДС

ВСЕГО:

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение к контракту

№ ___ от ________________ 201__г.

ГРАФИК

производства работ по нанесению горизонтальной разметки

работа на 20____ г.

Наиме

нование

пусковых

комп

лексов

Стоимость работ

Объем работ на год

в т. ч. по кварталам

I кв.

в т. ч. по месяцам

II кв.

в т. ч. по месяцам

III кв.

в т. ч. по месяцам

IV кв.

в т. ч. по месяцам

Всего

СМР

Всего

СМР

Всего

СМР

Январь

Февраль

март

Всего

СМР

Апрель

май

июнь

Всего

СМР

июль

Ав

Густ

сентябрь

Всего

СМР

октябрь

ноябрь

декабрь

Всего

на планируемый год

в ценах 201_ г.

В т. ч. (расписать

по участкам)

Примечание:

Начало работ:

Окончание работ: (расписать по участкам

дату начала и окончания работ по каждому

участку - объекту)

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Приложение к контракту

№ ___ от ________________ 201__г.

Размер экономических санкций

за фактическое качество работ

Таблица №1

№ №

п/п

Контролируемый параметр

Снижение стоимости принимаемого конструктива

VII. Обстановка дороги

1.

Ширина линии разметки меньше проектной на:

-  от -1 до -2 см

10 000 руб. на 1 км

-  более -2 см

работы не принимаются

2.

Отклонение линий разметки в плане и ровность краев линий разметки:

-  от 5 до 10 см

10 000 руб. на 1 км

-  более 10 см

работы не принимаются

3.

Отклонение размеров линий разметки по длине штрихов и разрывов:

-  более 5 до10 см

5 000 руб. на 1 км

-  более10 до15 см

10 000 руб. на 1 км

-  более 15 см

работы не принимаются

4.

Отклонение коэффициента яркости

-  от 5 до 10 %

5 000 руб. на 1 км

- более 10%

работы не принимаются

5.

Отклонение коэффициентов световозвращения и светоотражения от установленных требований ГОСТ Р

5 000 руб. на 1 км

Контрольные замеры проводятся:

1.  через каждый 2 км. – на автодорогах протяженностью до 20 км.

2.  через каждые 5 км. – на автодорогах свыше 20 км. и до 50 км.

3.  через каждые 10 км. на автодорогах свыше 50 км. и до 100 км.

4.  через каждые 15 км. на автодорогах протяженностью свыше 100 км.

5.  Также замеры проводятся на характерных участках автодороги (наличие дополнительных полос движения, сложные пересечения (примыкания)) или местах с явными видимыми дефектами и отклонениями от требований стандартов.

Примечание:

В каждой контрольной точке выполняются не менее трех замеров, и рассчитывается усредненный показатель.

Примечание:

1.Разработано на основании Положения о взаимных санкциях за нарушение преддоговорных и договорных условий в соответствии с «Временной инструкцией по проведению проверок качества строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений», утвержденной ФДД 31.01.96г.

2.Все остальные основные дефекты считаются критическими и к приемке не предъявляются.

3.При отсутствии входного контроля материалов, изделий и конструкций работы не принимаются.

4.Требования приняты по приложению №2 СНиП 3.06.03-85* для условий оценки на «хорошо».

5. Экономические санкции применяются для всего участка между двумя контрольными замерами, если на начальной контрольной точке (замере) контролируемый параметр имеет отклонение в соответствии с таблицей №1 приложения №3 к контракту

Заказчик: Подрядчик:

Приложение к контракту

№ ___ от ________________ 201__г.

Сведения о наличие производственной и материальной базы, специального оборудования, дорожно-строительной техники (машин и механизмов)

№ п/п

Наименование техники

Марка

Год выпуска

Всего единиц

В наличие

Арендодатель

собственная

арендованная

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3