Муниципальное образование
«Бирофельдское сельское поселение»
Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области
Администрация Бирофельдского сельского поселения
УТВЕРЖДАЮ
комплект котировочной документации
на _8_ листах
_______________________
Глава администрации сельского поселения
« 27 » ноября 2009 г.
Выполнение работ по укладке полиэтиленовых труб
холодного водоснабжения до скважины №3
Согласовано:
__________________________
__________________________
Размещено на сайте
«____» ____________ 2009 г.
__________________________
Администрации Бирофельдского
сельского поселения
Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области
679520 ЕАО, Биробиджанский район,
с. Бирофельд,
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении запроса котировок
1. Муниципальный заказчик: Муниципальное образование "Бирофельдское сельское поселение" - администрация Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского МР ЕАО.
Почтовый адрес: 679520 ЕАО, Биробиджанский район, с. Бирофельд, .
Адрес электронной почты: E-mail *****@.
2. Источник финансирования: Бюджет «Муниципального образования "Бирофельдское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области».
3. Форма котировочной заявки: согласно Приложению № 1.
4. Наименование, объем и требования к выполняемым работам:
4.1. Наименование работ: выполнение работ по укладке полиэтиленовых труб холодного водоснабжения до скважины № 3.
4.2. Объем выполненных работ: согласно дефектной ведомости (Приложение );
4.3. Требования к выполняемым работам: согласно строительным нормам и правилам.
4.4. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года.
5. Место выполнения работ: ЕАО, Биробиджанский район, с. Бирофельд, ул. Молодежная, водозаборная скважина.
6. Сроки выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта 14 дней.
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
8. Максимальная цена муниципального контракта: 500,0 (Пятьсот тысяч) рублей.
9. Место и срок подачи котировочных заявок:
Место подачи заявок: ЕАО, Биробиджанский район, с. Бирофельд , Администрация Бирофельдского сельского поселения, в рабочие дни с 8.00 час до 16.00 час, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час (время местное) с 30 ноября 2009 г.
Ответственный исполнитель: , телефон / / 78-2-66.
Срок подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок не менее 7-х рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, т. е. до 16-00 час. 08 декабря 2009 г.
10. Форма, сроки и условия оплаты:
10.1. Форма оплаты: безналичный расчет;
10.2. Сроки оплаты: по факту выполнения работ в течение месяца следующего за отчетным периодом.
10.3.Условия оплаты: основанием для оформления счета является подписанный Заказчиком акт выполненных работ.
10.4. «Заказчик» предоставляет предоплату в размере 30 % от цены муниципального контракта в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта.
11. Срок подписания муниципального контракта:
В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок победителю передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта с 21 по 23 декабря 2009 года.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена контракта.
Приложение
к извещению № 1 от «27» ноября.2009 г.
о проведении запроса котировок
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
«_____» _________________ 2009 г. № _______
(Заполняется Заказчиком) (Заполняется Заказчиком)
ЗАЯВКА
1. Наименование, местонахождения (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
Наименование банка:________________________________________________________________
ИНН –___________________ , КПП – ___________________
Л/С – ___________________, Р/С – ____________________
ОГРН – _________________, БИК – ____________________
Тел: - ____________________
3. Наименование, объем и характеристики выполняемых работ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Цена выполняемых работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи), предлагаемая для заключения контракта:
(Указывается цифрами и прописью)
5. Настоящей заявкой мы соглашаемся на указанные выше виды работ в указанных объемах по указанным ценам и в соответствии с условиями, изложенными в извещении
№ ___ от _____________.
В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта до момента подписания контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях проекта муниципального контракта, приложенного заказчиком к котировочной документации.
_____________________ ______________________ _______________________________
М. П.
Приложение
к извещению № 1 от «27» ноября.2009 г.
о проведении запроса котировок
Дефектная ведомость
Выполнение работ по укладке полиэтиленовых труб
холодного водоснабжения до скважины № 3
N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью:квт (л. с.) | 1000 м2 | 9 |
2 | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0.18 |
3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) М3, группа грунтов: 2 # т. ч. п.3.55 | 1000 м3 | 5.92 |
4 | Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностьюквт (л. с.) при глубине прорези до 0,5 и длине свыше 2 м, группа грунтов: 2М | 100 м3 | 3.6 |
5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км | 0.6 |
6 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 0.2 |
7 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 2 |
8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 4 |
9 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | 1 км | 0.6 |
10 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.91 |
11 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 | 3.69 |
12 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 СМ2 | 100 отверстий | 0.02 |
13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 М2 | 1 м3 | 0.1 |
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
с. Бирофельд «_____» _________ 2009 г.
Муниципальный Заказчик: муниципальное образование "Бирофельдское сельское поселение" - Администрации Бирофельдского сельского поселения (далее «Заказчик»), , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии с проведенным запросом котировок (Протокол № __ от «___»__________2009 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем
Раздел 1. Предмет Контракта
1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя: выполнение работ по укладке полиэтиленовых труб холодного водоснабжения до скважины № 3, в объеме указанном в заявке «Подрядчика», являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2 Место выполнения работ: ЕАО, Биробиджанский район, с. Бирофельд, ул. Молодежная, водозаборная скважина.
1.3. Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта 14 дней.
1.4. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года.
Раздел 2. Цена контракта
2.1. Фиксированная цена работ составляет - ____________________ (___________________) рублей. Цена выполняемых работ должна указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Раздел 3. Порядок расчетов
3.1. «Заказчик» в течение 5 рабочих дней со дня заключения Контракта предоставляет «Подрядчику» аванс в размере 30 процентов от суммы Контракта.
3.2. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» счет-фактуру на оплату выполненных работ в течение 3-х рабочих дней, после подписания «Заказчиком» акта приемки выполненных работ.
3.3. «Заказчик» оплачивает предусмотренные настоящим Контрактом работы по факту выполненных работ, на основании счета-фактуры, акта выполненных работ подписанных «Заказчиком», справки выполненных работ и затрат - в течение 5 рабочих дней со дня получения всех документов.
3.4. Денежные расчеты осуществляются посредством перевода денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
Раздел 4. Обязательство «Заказчика»
4.1. «Заказчик» обязуется
4.1.1. создать все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту и назначить ответственное лицо для связи с «Подрядчиком»;
4.1.2. осуществлять контроль над исполнением «Подрядчиком» настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества выполняемых работ и используемых материалов.
4.1.3. обеспечить процедуру приема-сдачи выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ или мотивированный отказ в течение 7 (семи) дней со дня получения уведомления о завершении работ по капитальному ремонту.
В случае мотивированного отказа «Заказчика» принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.
Отказ считается мотивированным при наличии явных признаков невыполнения или ненадлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2. «Заказчик» обязан производить оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, определенном Разделом 3. настоящего Контракта.
Раздел 5. Обязанности «Подрядчика»
5.1. «Подрядчик» обязан
5.1.1. предоставить на утверждение «Заказчика» смету на выполнение работ в соответствии с дефектной ведомостью.
5.1.2. обеспечить выполнение работ необходимыми строительными материалами, на которые должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.1.2. выполнить работы в полном объеме и в установленные сроки;
5.1.3. производить работы в соответствии со строительными нормами и правилами;
5.1.4. в случае выявления «Заказчиком» недостатков при приемке выполненных работ произвести их устранение в сроки, оформленные отдельным соглашением к настоящему Контракту, за свой счет и из своих материалов;
5.1.5. после завершения работ в течение 3 (трех) дней очистить прилегающую территорию от строительного мусора.
5.2. «Подрядчик» несет
5.2.1. ответственность за соответствие материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, а также сохранность материалов до полного завершения работ;
5.2.2. риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством материалов.
Раздел 6. Порядок приемки и гарантии качества выполненных работ
6.1. По окончании выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие необходимые по законодательству РФ отчетные документы.
Сдача - приемка работ осуществляется в установленном законодательством РФ порядке. К приемке объекта «Заказчиком» могут привлекаться независимые специалисты.
6.2. «Подрядчик» гарантирует качество выполнения всех работ, входящих в предмет настоящего Контракта, в соответствии с утвержденной сметой, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период срока гарантии на выполненные работы.
6.3. Срок гарантии на выполненные работы по настоящему Контракту составляет ___ (______________________________________) месяца, с даты подписания акта выполненных работ.
Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
6.4. Если в период срока гарантии обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то «Подрядчик» обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.
6.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного Уведомления «Заказчика». Срок гарантии в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет «Подрядчик».
6.6. В случае выявления дефектов в течение срока гарантии на выполненные работы при условии нормальной эксплуатации Объекта, «Подрядчик» устраняет выявленные дефекты за свой счет.
Если «Подрядчик» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
составления акта, зафиксировавшего дефекты, не приступает к устранению дефектов и недостатков «Заказчик» вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков третьих лиц с возмещением расходов за счет «Подрядчика».
Раздел 7. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров. Решение спорных вопросов (за исключением разногласий по определению
контрактной цены), по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в арбитражном суде.
7.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03% ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, установленных настоящим контрактом.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Раздел 9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
98.2. Настоящий Контракт составлен на трех листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Раздел 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подрядчик:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК Глава администрации сельского поселения ______________________ М. П. | ПОДРЯДЧИК Руководитель______________ ___________ М. П. |
Ответственный исполнитель: _________________
