1.3.1. Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе
______________________________________________________________________
(наименование аукциона и лота)
Настоящим____________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в указанном открытом аукционе направляются следующие документы:
№ п\п | Наименование | страницы |
Заявка на участие в аукционе (по форме 1.3.2. Раздела 1.3.) с приложениями. | ||
Анкета участника аукциона (по форме 1.3.3. Раздела 1.3.) с приложениями. | ||
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). | ||
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). | ||
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). | ||
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). | ||
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее(ие) заявку, имеет (ют) полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет юридическую силу для участника размещения заказа. | ||
Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе | ||
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг | ||
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе | ||
Другие документы по усмотрению участников аукциона |
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)________________
(подпись)
МП
1.3.2. Форма и инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
Дата, исх. номер
В аукционную комиссию
Третьего арбитражного апелляционного суда
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________________________
(наименование аукциона и лота)
1. Изучив настоящую документацию об аукционе, а также применимые к данному аукциону нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице________________________________________________________________
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны провести поставку в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене, которая будет предложена нами при проведении аукциона как наименьшая приемлемая для нашей организации цена Государственного контракта на____________________________________________________
(предмет контракта, заключаемого по результатам аукциона/лота)
3. Цена Государственного контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, будет включать все затраты, связанные с выполнением обязательств по Государственному контракту, включая налоги, сборы, таможенные и иные платежи, стоимость доставки, хранения материалов, инструментов требуемых для выполнения работ.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, а также проекта государственного контракта, влияющими на стоимость поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, составляющих полный перечень товаров, работ, услуг, которые являются предметом аукциона, данные товары будут поставлены, работы будут выполнены, услуги оказаны в любом случае и в полном соответствии с Техническим заданием и проектом государственного контракта в пределах предлагаемой нами цены контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, работы, услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и по цене контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, которую мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________________________ (наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Государственный контракт с Третьим арбитражным апелляционным судом в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение 10 дней со дня получения от Третьего арбитражного апелляционного суда проекта Государственного контракта, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.
10. Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений о (наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен:
______________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Юридический и фактический адреса/место жительство ______________,
телефон/факс ________________, банковские реквизиты _____________________.
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________
14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ___стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) | Ф. И.О. |
(подпись) | |
МП | |
Главный бухгалтер | Ф. И.О. |
(подпись) |
Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных государственным заказчиком.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
В данной форме заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В случае отсутствия у участника сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.
Заявка должна быть составлена с учетом требований действующего законодательства РФ, а также требований настоящей документации об аукционе.
1.3.3. Форма анкеты участника размещения заказа
1. Полное и сокращенное наименования организации, ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц); Ф. И.О. участника размещения заказа - физического лица. | |
2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации), Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица. | |
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ может быть представлена выписка из реестра акционеров) (на основании учредительных документов (устав, положение, учредительный договор). | |
4. Срок деятельности (с учетом правопреемственности). | |
5. Размер уставного капитала (для юридических лиц). | |
6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика. | |
ИНН, КПП. ОГРН, ОКПО участника размещения заказа. |
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
- Устав, положение, учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
7. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа. | Адрес |
8. Почтовый адрес участника размещения заказа. | Страна |
Адрес | |
Телефон | |
Факс | |
9. Руководитель предприятия. | Ф. И.О. |
10. Банковские реквизиты (может быть несколько): | |
10.1. Наименование обслуживающего банка. | |
10.2. Расчетный счет. | |
10.3. Корреспондентский счет. | |
10.4. Код БИК. | |
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
11. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия). | |
12. Сведения о том является ли сделка, право на заключения, которой является предметом настоящего аукциона, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. | |
13. Орган управления участника размещения заказа - юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона, и порядок одобрения соответствующей сделки. |
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ________(название документа)___(количество страниц в документе);
2. ________(название документа)___(количество страниц в документе);
……………………………………………………………………………....
n. ________(название документа)___(количество страниц в документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) | Ф. И.О. |
(подпись) | |
МП | |
Главный бухгалтер | Ф. И.О. |
(подпись) |
1.3.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказов
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
г. Красноярск
______________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо - участник размещения заказа:
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии_______№____________выдан________________________________
представлять интересы
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
на аукционах, проводимых Третьим арбитражным апелляционным судом.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ___________________ _____________ удостоверяем.
(ФИО удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «___»__________________года.
Участник размещения заказа | Ф. И.О. |
(подпись) | |
МП | |
Главный бухгалтер | Ф. И.О. |
(подпись) |
Часть 2. Проект государственного контракта
Государственный контракт № ______________
на выполнение строительного подряда
г. Красноярск | «___» ___________ 2009 года |
_____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице, __________________________, действующем на основании Устава, с одной стороны, и Третий арбитражный апелляционный суд . В, Шошина, действующего на основании Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ», именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика текущий ремонт в помещениях Третьего арбитражного апелляционного суда по адресу: г. Красноярск, проспект Мира, 9 (Западный флигель); в соответствии с локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью (Приложение № №1,2), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего государственного контракта.
2.2. Окончание работ и сдача их Заказчику – не позднее 29.10.2009.
3. Обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями контракта на основании утвержденной Заказчиком сметы, строительными нормами и правилами, в объеме и сроки, установленные настоящим контрактом и сдать работы Заказчику по акту.
3.1.2. При выполнении всех работ представить Заказчику акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
3.1.3. Устранить за свой счет допущенные в ходе ремонтных работ дефекты в выполненных работах.
3.1.4. Проводить инструктаж по технике безопасности своих работников, отвечать за соблюдение техники безопасности на объекте.
3.1.5. До начала выполнения работ работники Подрядчика обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж у Заказчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
3.2.2. Производить оплату выполненных работ.
3.2.3. Принять результаты выполненных Подрядчиком работ в течение недели со дня получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ.
4. Цена контракта, порядок расчетов
4.1. Цена настоящего контракта определяется результатом открытого аукциона и составляет ______________________________ рублей с учетом НДС, и включает в себя общую стоимость подлежащих выполнению работ по текущему ремонту Третьего арбитражного апелляционного суда по адресу: г. Красноярск, проспект Мира, д. 9 (Западный флигель) в соответствии с утвержденными локальным-сметным расчетом и дефектной ведомостью.
4.2. Цена настоящего контракта является окончательной и не изменяется в течении действия настоящего контракта.
4.3. Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс в размере 30% от сметной стоимости работ на приобретение строительных материалов в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего контракта на основании выставленного счета.
4.4. Оставшаяся стоимость работ по контракту оплачивается Заказчиком на основании двусторонних актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок, фиксирующих стоимость работ (форма КС-3), счетов-фактур.
Оплата производится ежемесячно не позднее семи банковских дней (включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков) с момента представления Подрядчиком указанных платежных документов.
5. Гарантии по сданному объекту
5.1.Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, согласно государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
