5.2. Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев с момента (даты) подписания сторонами заключительного акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, обязательный для выполнения Подрядчиком.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1 % от полной стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.
6.2. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать штраф в размере 50% от стоимости работ по устранению дефектов.
6.3. В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.4. В случае некачественного выполнения работ Заказчик имеет право в одностороннем порядке снять в актах приемки выполненных работ объемы некачественного выполнения работ и их не оплачивать.
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему контракту.
6.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
6.7. В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба имуществу Заказчика (утраты, повреждения, использования в производственных целях и т. д.), Подрядчик возмещает Заказчику материальный ущерб в полном объеме по ценам, действующим на момент возмещения ущерба.
6.8. Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение ремонтных работ и обеспечение в ходе работ выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению строительных и санитарно-гигиенических норм и иных требований по безопасности.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7. Расторжение контракта
7.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа;
в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или ведения в отношении него процедуры банкротства;
в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам, в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Приемка выполненных работ
8.1. Приемка объемов выполненных работ осуществляется после выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
9. Особые условия
9.1. Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить объем всех предусмотренных настоящим контрактом работ не более, чем на 10 % такого объема при изменении потребности в выполнении работ или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом или в связи с сокращением потребности в выполнении работ. При выполнении дополнительного объема работ Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком изменяет первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % от цены настоящего контракта. При внесении соответствующих изменений в настоящий контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ по настоящему контракту, Государственный заказчик изменяет цену контракта пропорционально объему таких работ.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом стороны руководствуются действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
10.2. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение контракта обстоятельств, стороны в течение 3 дней информируют об этом друг друга.
10.3. Все неурегулированные сторонами путем переговоров споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, расторжением и исполнением настоящего контракта, рассматриваются и разрешаются в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий контракт может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон, все дополнения или изменения должны быть составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
10.5. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик Подрядчик
Третий арбитражный апелляционный суд | |
Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 9, e-mail *****@ Тел./факс: (3 | |
| |
; | |
; ОКОГУ 14003; | |
ОКТМО ; ОКФС 12; ОКОПФ 72; | |
Л/c № в Отделении по Центральному району г. Красноярска УФК по Красноярскому краю, р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю | |
Председатель Третьего арбитражного апелляционного суда | |
М. П. |
Часть 3. Техническая часть
Заказ на выполнение работ Участник размещения заказа должен представить предложения на выполнение работ по заказу: «Выполнение текущего ремонта Третьего арбитражного апелляционного суда.
Техническое задание
на выполнение текущего ремонта
5.1. Заказчик
Третий арбитражный апелляционный суд
5.2. Место выполнения работ:
Красноярский край, Красноярск, проспект Мира, 9 (Западный флигель);
5.3. Общие условия.
5.3.1. Участником аукциона должно быть предусмотрено включение в сметный расчет всех сопутствующих работ (подготовительные операции, вывоз мусора, очистка помещения и т. д.), отсутствующих в техническом задании, но необходимых по технологии выполнения работ.
5.3.2. Выполнение работ должно соответствовать требованиям нормативных документов об организации и проведении ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного назначения, санитарным нормам и правилам
5.3.3. Этапы выполнения работ:
в соответствии с технологией работ.
5.3.4. Порядок выполнения работ:
график работ по каждому объекту согласовывается с заказчиком;
работы по ремонту служебных кабинетов проводятся в нерабочее для Заказчика время;
подготовка (вынос мебели) из служебных кабинетов выполняется Исполнителем.
5.3.5. Сроки выполнения работ:
С момента подписания государственного контракта и до 29 октября 2009 года
5.3.6. Руководство работой (контроль выполнения):
контроль и технический надзор осуществляет Заказчик.
5.3.7. Отчетность, приемка и порядок оплаты выполненных работ:
оплата производится: 30 % - аванс, окончательная оплата - 70 % на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных Заказчиком и Исполнителем в сроки, установленные государственным контрактом.
5.3.9. Ответственность исполнителя:
в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.
5.3.10. Гарантийные обязательства:
не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. Объемы работ указаны в дефектной ведомости, являющейся неотъемлемой часть настоящей документации об аукционе.
5.5. Неотъемлемой частью настоящей документации являются планы Западного флигеля.
В произвольной форме в составе заявки на участие в аукционе участник размещения заказа должен:
- представить свои предложения на выполнение требуемых по условиям аукциона работ, с описанием последовательности и порядка выполнения работ, указанием обязательств по ответственности перед Заказчиком, взаимоотношениям с Заказчиком в процессе выполнения работ, выполнению обоснованных требований Заказчика;
- представить предложения по основным материалам, предлагаемых к применению в работах по настоящему аукциону и подтверждение качества и безопасности предлагаемых материалов и оборудования копиями сертификатов соответствия;
- представить сведения по основному оборудованию и инструменту, предполагаемому к применению участником в процессе выполнения работ по настоящему аукциону;
- представить информацию о применяемых мерах по обеспечению техники безопасности и охране окружающей среды в процессе выполнения работ;
- представить информацию о применяемых методах обеспечения и контроля качества выполняемых работ и контроля качества закупаемых материалов;
- представить предложения о необходимой помощи со стороны Заказчика;
- при необходимости исходя из видов работ представить чертежи, проекты, расчеты, ведомости объемов работ, технико-экономический расчет (обоснование снижения цены, независимо от процента снижения).
- представить любую другую информацию, которую участник размещения заказа считает необходимой.
- При производстве работ необходимо обеспечить нормальное функционирование работы Третьего арбитражного апелляционного суда
- На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ за счет исполнителя (подрядной организации) должны поддерживаться в чистоте
Д ЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Наименование | Ед. изм. | Кол. |
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,6 |
Отбивка штукатурки с поверхностей: откосы | 100 м2 | 0,09 |
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,03 |
Отбивка штукатурки с оконных проемов | 100 м2 | 0,5 |
Разборка облицовки стен из кафельной плитки | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |
Отбивка штукатурки с поверхностей стен для антигрибковой обработки | 100 м2 | 0,3 |
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,8 |
Разборка: стен кирпичных | 1 м3 | 0,9 |
Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1 |
Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | 1 т груза | 10 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т груза | 10 |
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | 1 т груза | 10 |
Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,6 |
Шпатлевка поверхностей по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4 |
Шпатлевка поверхностей по камню и бетону: улучшенное потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,5 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1134 |
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | комплект | 6 |
Блоки дверные | м2 | 11,34 |
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,1 |
Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,04 |
Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0,4 |
Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок: верхнего | 1 м балки | 2 |
Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,78 |
Устройство обшивок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,2 |
Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,02 |
Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,9 |
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,09 |
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: глухими площадью проема до 5 м2 | 100 м2 проемов | 0,025 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 1,8 |
Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 30 |
Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 30 |
Шпатлевка поверхностей составом: шпатлевка поверхностей замазкой "Арзамит-5" | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,3 |
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 700х600х150 мм | комплект | 1 |
Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | комплект | 1 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,38 |
Смена ламп: накаливания | 100 шт. | 0,4 |
Электрообогреватель | шт. | 39 |
Приборы управления на батареи | шт. | 9 |
Установка тепловой завесы | 1 калорифер | 1 |
Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 |
Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 7,7 |
Коробка распределительная | шт. | 6 |
Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,55 |
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 2 |
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 19 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ||
Кабель NYM3x2.5 | км. | 0,777 |
Розетка электрическая Mosaic 45х45, нем. ст., 2К+3, 16А, со шторками, белая | шт. | 54 |
Рамка в профиль 100*50, 3 пост (Mosaic) | шт. | 18 |
Щит | шт. | 2 |
Авт. выкл. 3-п 25А | шт. | 2 |
Авт. выкл. 1-п 25А siemens | шт. | 14 |
Коробка распаячная | шт. | 6 |
Светильники | шт. | 28 |
Светильники аварийного освещения | шт. | 10 |
Лампы галогенные | шт. | 40 |
Розетка 2 кл. | шт. | 1 |
Лампа OS L18W/10-765 | шт. | 116 |
Выключатель 2кл CARIVA | шт. | 6 |
Счетчик | шт. | 1 |
Термоконтролер | шт. | 9 |
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0375 |
Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | 1 т груза | 9,6 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т груза | 9,6 |
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | 1 т груза | 9,6 |
Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 2,5 |
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 1,04 |
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,5 |
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5 |
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 1,3 |
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,4 |
Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель | 100 пог. м изделий | 0,6 |
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,15 |
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,15 |
Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 0,15 |
Установка закладных деталей весом Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,08 |
Устройство дренажных воронок | 100 м воронок | 0,26 |
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных | 100 плиток | 0,1 |
Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 2 |
Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 2 |
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: этиловым спиртом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,02 |
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
