ВЕДОМОСТЬ объемов работ
(ремонт кровли гаражных боксов литера 5 Артемовскому
городскому округу, г. Артемовский ул. Мира,15а)
№ пп | Наименование | Ед. изм | Кол. | Примечание |
1 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100м2 кровли | 2,99 | |
2 | Устройство фронтонов | 100м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн. | 0,225 | |
3 | Устройство стропил со стойками и подкосами | 1 м3 древесины в конструкции | 11,03 | |
4 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 древесины в конструкции | 1,344 | |
5 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000м2 обработанной поверхности | 0,0362 |
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: «_____»______________2010 г.
Кому: Артемовскому городскому округу
От кого:_____________________________________________________________________
(наименование, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты, тел. юр. лица / ФИО, место жительства физ. лица)
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по ремонту кровли гаражного бокса литера 5, расположенного по адресу: Свердловская область 5а; на сумму: ___________________________руб., включающую расходы на _________________.
Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки осуществить выполнение работ в интересах заказчика, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.
Мы гарантируем выполнение работ в течение указанного в извещении о запросе котировок срока.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Подпись. Печать
ПРОЕКТ
Государственный контракт №_____
г. Артемовский «____»___________ 20__г.
Артемовскому городскому округу, именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения с одной стороны и ______________________________________________________ как победитель/единственный участник запроса котировочных заявок именуемое в дельнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________________,
действующего на основании___________________________________, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли гаражного бокса литера 5, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Мира,15а, в соответствии с условиями настоящего контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его
силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1.3. Объем и содержание работ определяется Ведомостью объемов работ (Приложение к настоящему контракту),являющейся неотъемлемой частью контракта.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1.Стоимость работ по контракту составляет 499103 (четыреста девяносто девять тысяч сто три) рубля, в том числе НДС 18 %, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту.
2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами Акта выполненных работ (формы № 2) и справки о стоимости выполненных работ (формы №3), до 25.12.2010г.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Сроки выполнения работ.
3.1.1. Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта.
3.1.2. Окончание выполнения работ: 14 календарных дней после заключения настоящего государственного контракта.
3.2. Подрядчик вправе сдать работы досрочно.
4. Обязанности сторон.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику.
4.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии со
Строительными Нормами и Правилами (СНиП).
4.1.3. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с
субподрядчиками по мере их заключения (указать предмет договора,
наименование и адрес субподрядчика). За работу, выполненную
субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает
как за свою собственную работу,
4.1.4. В случае, если в ходе выполнения обусловленных технической
документацией работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической
документации работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, он обязан
сообщить об этом Заказчику.
4.1.5.Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной п. 4.1.4
настоящего Контракта, он лишается права требовать от Заказчика оплаты
выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим
убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах
Заказчика.
4.1.6. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть
предоставлены другой стороне за 1 день до начала производства работ,
выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды.
4.1.8. Устранять за свой счет по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления
от условий контракта, ухудшившие качество работы, в разумный срок.
4.1.9. Своими силами и за свой счет утилизировать строительный мусор,
образовавшийся в ходе исполнения контракта.
4.1.10 Предоставлять Заказчику акты выполненных работ (форма № 2) и справку
формы № 3.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. До начала работ предоставить Подрядчику площадку для выполнения
работ.
4.2.2. Обеспечить Подрядчика необходимым количеством электроэнергии, воды,
согласно СНиП.
4.2.3. Подписывать акты приемки выполненных работ (форма № 2), справки
(форма № 3) в течение 5-ти дней с момента их получения или предоставлять
мотивированный отказ от их подписания.
4.2.4. Производить оплату выполненных работ согласно п.2.2.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
предоставленных Подрядчиком материалов не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку, указанному в Контракте, становится явно
невозможным;
4.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если
во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок
этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить
исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
5. Приемка выполненных работ.
5.1. По завершении работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт
выполненных работ (форма №2) и справку формы № 3.
5.2. Заказчик в течение 5-ти дней с момента предоставления акта обязан
направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ. В этом случае
работы считаются законченными и переданными. В противном случае Заказчик
в течение 5-и дней направляет мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем недоделок и сроков их исправления с учетом
требований настоящего Контракта. Исправления Подрядчик устраняет за свой
счет.
5.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться
на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 5 лет.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа Объекта, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного
самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.6. Гарантийный срок на используемые материалы и оборудование
устанавливается в 5 лет.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Сумма неустойки исчисляется от общей суммы государственного контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик несет
ответственность в виде штрафа в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый
день просрочки до полного исполнения.
6.3. В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
контракту, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 0,1% от стоимости работ,
указанной в п. 2.1. настоящего контракта.
6.4. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых материалов
и оборудования. В случае предоставления некачественных материалов и
оборудования Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок
или соразмерно уменьшает стоимость.
7. Срок действия контракта.
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» декабря 2010г. По истечении срока действия контракта прекращаются обязательства сторон по контракту, кроме гарантийных обязательств.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
9. Прочие условия.
9.1. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим гражданским законодательством или по
соглашению сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
9.4. Все вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта является ведомость объемов работ (Приложение )
Адреса и реквизиты сторон.
«Заказчик» «Исполнитель»
