Документация (стр. 4 )

о запросе котировок

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.
2.
…
ИТОГО за полный 20__ год		х
…
ИТОГО за полный 20__ год		х
1.
2.
…
ИТОГО за 20__ год		х

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (Ф. И.О.)

Приложение к документации

о запросе котировок

(Лот № 1, 2)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №________

г. Хабаровск «___» __________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа» в лице _______________ , действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Протокола заседания Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг № «__» ___ 20__г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, согласно спецификациям, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Объект: ______________________.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в момент передачи товара по акту приема-передачи, подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ 12, получения счет-фактуры, товарной накладной, накладной на транспортные услуги, акта выполненных работ, документов необходимых для регистрации, руководства по эксплуатации на русском языке, сертификата соответствия.

2.2. Срок поставки товара: ________________.

2.3. Стоимость погрузки Поставщиком товара на транспортные средства при его отгрузке и иные расходы, связанные с передачей товара перевозчику, включены в стоимость товара.

2.4. Транспортные расходы по доставке товара в адрес Покупателя, включаются Поставщиком в стоимость товара, если стороны не договорились о других условиях, которые должны быть отражены в спецификации к настоящему договору.

2.5. Упаковка товара должна соответствовать типу товара и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

2.6. Стороны обязуются не позднее 20 дней до начала отгрузки незамедлительно информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и отгрузочных реквизитов, предусмотренных договором.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1 Поставщик обязуется передать товар в обусловленный настоящим договором срок с предоставлением счета-фактуры и накладной ТОРГ -12 в собственность Покупателю.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции, а так же право собственности на продукцию переходит на Покупателя в момент подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ 12.

3.3. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, указанному в сертификате на товар передаваемому в собственность Покупателя вместе с товаром.

3.4. При установлении недостачи, некомплектного или некачественного товара, вызов представителя Поставщика является обязательным. Представитель Поставщика обязан прибыть в течение 10 дней с момента получения Уведомления Покупателя.

3.5. Гарантийный срок _______________________.

3.7. В случае передачи товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ.

3.8. В случае поставки товара не соответствующего условиям о комплектности, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

4.2. Цена на Продукцию указывается в спецификации, счете, счет-фактуре и товарной накладной в валюте Российской Федерации.

4.3. Основанием для оплаты является счет, выписанный Поставщиком.

4.4. Оплата за продукцию производится согласно выставленным Поставщиком счетам двумя платежами в следующем порядке:

4.4.1. Аванс - не более 50% в течение 10 банковских дней с момента выставления счета.

4.4.2. Окончательный платеж в течение 10 банковских дней после получения всего товара Покупателем и подписания товарной накладной ТОРГ-12.

4.5. Размер обеспечения исполнения договора: на условиях предварительной поставки (100% оплата производится после поставки) без обеспечения банковской гарантии, в остальных случаях - в размере аванса, предусмотренного п.4.4.1.

4.6. Покупатель производит расчет с Поставщиком путем перечисления причитающейся суммы платежным поручением на расчетный счет Поставщика.

4.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.8. Счета-фактуры и накладные должны быть оформлены в соответствии с заключенным договором между Покупателем и Поставщиком. Поставщик обязан в 3-х дневный срок уведомить Покупателя факсимильным сообщением о произведенной отгрузке с обязательным указанием следующей информации: номер договора, номер спецификации (Приложения к договору), наименование Продукции, ее количество, дата отгрузки, номер квитанции, а также выслать на почтовый адрес Покупателя оригиналы счета-фактуры и товарной накладной.

5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

(при наличии)

5.1.  Обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Покупателю в залог денежных средств в размере _____%. Обеспечение договора составляет:

__________ (_________) рублей ____ копеек.

5.2.  Расходы Поставщика в связи с обеспечением исполнения обязательств по настоящему договору являются расходами Поставщика и не подлежат возмещению Покупателем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки поставки, Покупатель вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, настоящего договора, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3-х дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору с предоставлением справки торгово-промышленной палаты о возникновении форс-мажорных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств указанных п. 7.1. настоящего договора, стороны производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии к исполнению обязательств по настоящему договору. Действие настоящего договора приостанавливаются до устранения препятствий.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _______.

9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение принятых на себя сторонами обязательств по настоящему договору.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются и должны быть подписаны обеими сторонами.

10.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, кроме счетов-фактур, с обязательным направлением заказной почтой в течение 3-х дней оригиналов подписанных документов.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1 Неотъемлемыми частями настоящего договора являются приложение №1 – Спецификация №1.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:	ПОСТАВЩИК:
» при Спецстрое России» _____________________/Ф. И.О./ «____» ________ 2013г.	«____»__________2013г.

Приложение

к договору №____________ от «___»__________2013 г.

Спецификация№1

г. Хабаровск «___»____________2013г.

Объект: ________________________

Место поставки: ________________

Форма оплаты: _________________

Способ поставки: _______________

Срок поставки:

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1
2
3
				Итого:
			В т. ч. (НДС)

» при Спецстрое России»
_____________________/Ф. И.О./	__________________ /Ф. И.О./

* Технические характеристики указаны в соответствии с шифрами проектов: . ГП.; П-25-11-С; 055-ВГ-11-АС3; 2008030.2200.2200 ГП; 055-ВГ-НВК.

[1] При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

1.  Все графы таблицы должны быть заполнены.

2.  Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

3.  Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

4.  В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

5.  В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.