Договор подряда (стр. 3 )

25.12. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

25.13. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

25.14. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и штрафных санкций.

25.15. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

25.16. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

СТАТЬЯ 26. Страхование

26.1.  Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты начала работ, под контролем и по согласованию с Заказчиком, в счет Договорной цены, на весь срок действия Договора, обязан заключить Договор страхования строительно-монтажных работ, который включает в себя:

26.1.1.  Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при проведении Работ.

26.2.  Подрядчик обязан передать Представителю Заказчика заверенные (печатью и подписью Подрядчика) копии Договоров страхования строительно-монтажных работ, а также ознакомить Представителя Заказчика с их оригиналами.

26.3.  Подрядчик обязан выдать Представителю Заказчика в срок, установленный пунктом 26.1 Договора копию документа, подтверждающего оплату страховых платежей.

26.4.  В заключенном Подрядчиком договоре страхования строительно-монтажных работ Подрядчик обязан указать Заказчика в качестве Выгодоприобретателя и получателя страхового возмещения (за исключением условий страхования ответственности перед третьими лицами);

26.5.  По условиям заключенного Подрядчиком договора страхования строительно-монтажных рисков страховая сумма по разделу страхования полученного от Заказчика имущества должна соответствовать его восстановительной стоимости;

26.6.  Подрядчик обязуется заключать Договор(ы) страхования со страховой компанией, предварительно согласованной Заказчиком.

26.7.  Во всех договорах страхования должно быть предусмотрено условие отказа страховой компании от права регресса / суброгации в отношении Заказчика.

26.8.  Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию договора страхования в течение 15 рабочих дней с даты его заключения;

26.9.  Соблюдение вышеназванных Требований Стороны признают существенным условием Договора. В случае если Подрядчик не оформит страхование в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора или не обеспечит сохранение его в силе на весь период действия Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

26.10.  Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

СТАТЬЯ 27. Ответственность Сторон и санкции

27.1  Ответственность Подрядчика:

27.1.1  В случае если Подрядчик допустил отставание при выполнении работ (начало и окончание) в текущем месяце (в соответствии с месячно-суточным графиком) на срок свыше 5 (Пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от Договорной цены.

27.1.2  Подрядчик несет ответственность за просрочку предоставления на согласование Заказчику месячно-суточного графика выполнения работ в соответствии с п. 7.7. Договора в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от Договорной цены.

27.1.3 В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости Материалов, а также в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафы в следующих размерах:

27.1.3.1 –Тридцать тысяч) рублей за первый факт завышения объемов выполненных Работ;

–Девяносто тысяч) рублей за второй факт завышения объемов выполненных Работ;

- 0,1% от договорной цены (но не менее рублей) за третий и каждый последующий факт завышения объемов выполненных Работ.

27.1.3.2 –Тридцать тысяч) рублей за первый факт завышения стоимости материалов;

–Девяносто тысяч) рублей за второй факт завышения стоимости материалов;

- 0,1% от договорной цены (но не менее рублей) за третий и каждый последующий факт завышения стоимости материалов Работ.

27.1.3.3–Тридцать тысяч) рублей за первый факт ненадлежащего качества Работ;

–Девяносто тысяч) рублей за второй факт ненадлежащего качества Работ;

- 0,1% от договорной цены (но не менее рублей) за третий и каждый последующий факт ненадлежащего качества Работ.

Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Подрядчика могут быть предъявлены до подписания акта сдачи-приемки Работ.

27.1.4  В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту, а также отдельных этапов работ по Объекту (срыв Графика выполнения работ), и/или в случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

27.1.5  В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Строительного контроля Заказчика по устранению замечаний в части:

-  отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного Технадзором Заказчика срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены;

-  отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более 3 (трех) календарных дней (после определенного Технадзором Заказчика срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены;

-  невыполнения требований Технадзора Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Технадзором Заказчика срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены;

-  невыполнения Подрядчиком требований Технадзора Заказчика о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации, а также по фактам начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Технадзора Заказчика в течение 1 (Одного) календарного дня, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Договорной цены.

27.1.6  В случае, если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 31.1., Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от Договорной цены, за исключением случаев, предусмотренных ст. 717 ГК РФ.

27.1.7  Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

27.1.8  Подрядчик несет ответственность за сохранность представленного Заказчиком оборудования. При его порче или утрате Подрядчик возмещает убытки Заказчику или восстанавливает его за свой счет.

27.1.9  При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

27.1.10  В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной техники и/или другого Подрядчика в ходе производства строительства, в целях восполнения отставания от графика, возникшего по вине Подрядчика, последний несет все соответствующие расходы и обязан возместить расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении другого Подрядчика.

27.1.11  В случае размещения временных зданий на территории РНПК» в нарушение «Положения о размещении временных зданий на территории РНПК» и « Порядка ввоза, размещения( перемещения) и приемки в эксплуатацию временных зданий на территории РНПК Подрядчик уплачивает штраф в размере _________% от договорной цены.

27.1.12. Если Подрядчик не предоставит Заказчику в установленный договором срок информацию об освоении денежных средств по договору на текущий и последующие месяцы до даты окончания договора по форме, определенной договором, то в этом случае Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере __________ рублей.

27.1.13. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п.33.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

27.1.14. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 33.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».

27.1.15.В случае привлечения Субподрядчика без письменного согласования с Заказчиком, согласно п. 15.1., Подрядчик уплачивает штраф в размере _________ рублей за каждый случай.

27.1.16. в случаен невыполнения требований статьи 26 Договора Подрядчик уплачивает штраф в размере _________ рублей от Договорной цены.

27.2  Ответственность Заказчика:

27.2.4  В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Договора, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов).

27.2.5  Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

27.2.6  Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

27.2.7  Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

27.2.8  В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 28. Патентные права и условия конфиденциальности

28.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

28.2. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем расходам и затратам, претензиям, искам.

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 29. Форс-мажорные обстоятельства

29.1.  Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т. е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

29.2.  Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

29.3.  В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.

29.4.  Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

29.5.  Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

СТАТЬЯ 30. Урегулирование споров. Арбитраж

30.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты их поступления.

30.2.  При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде ____________________ (указать место расположения Заказчика по согласованию с юридической службой).

СТАТЬЯ 31. Расторжение Договора

31.1.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

31.1.1.  Когда Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение ) по независящим от Заказчика причинам;

31.1.2.  Когда Подрядчик:

-  допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-  допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование, предоставляемые и используемые Подрядчиком); и/или

-  допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или

-  лишается свидетельства СРО о допуске на соответствующий вид работ (происходит аннулирование); и/или

-  если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ).

31.1.3.  По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

31.2.  Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

31.3.  Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в п. 31.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т. д. подписанные представителем Заказчиком, представителем технического надзора).

В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, неиспользованные Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены, включая стоимость Материалов и Оборудования, предоставленных и использованных Подрядчиком, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору.

31.4.  В случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

31.5.  Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 31.1., вправе с даты одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика.

Статья 32. Особые условия

32.1.  Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

32.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

32.3.  После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

32.4.  В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

32.5.  В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

32.6.  Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

32.7.  Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т. д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).

32.8.  В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

32.9.  Подрядчик не имеет права передавать права по договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде, является недействительной, не освобождает Подрядчика от его обязательств и не влечет переход прав требования по договору.

Заказчик вправе уступить права требования по договору третьему лицу без согласия Подрядчика в соответствии с законодательством РФ.

СТАТЬЯ 33 Антикоррупционные требования

33.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

33.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

33.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

33.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

33.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

33.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

33.7. В целях проведения антикоррупционных проверок ___________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу _________________ (указывается обозначение НК «Роснефть» как стороны в договоре) предоставить _________________ (указывается обозначение НК «Роснефть» как стороны в договоре) информацию о цепочке собственников ________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре), включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников ___________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах ___________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию _________________ (указывается обозначение НК «Роснефть» как стороны в договоре).

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес __________ (указывается обозначение НК «Роснефть» как стороны в договоре) путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения ______________ (указывается обозначение НК «Роснефть» как стороны в договоре) почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

33.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

33.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

33.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

СТАТЬЯ 34. Промышленная безопасность, охрана окружающей среды и техника безопасности

34.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

34.1.1  Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

34.1.2  Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

34.1.3  Соблюдать следующие документы Заказчика, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании (Приложение 6);

34.1.4. При подписании настоящего Договора получить от Заказчика 2 прошитых и пронумерованных экземпляра всех указанных в настоящем пункте применимых документов, подписаться на этих экземплярах (в месте прошивки документов) и вернуть один экземпляр Заказчику, а также подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат выполнению Подрядчиком.

В месте прошивки документов должна быть сделана следующая надпись: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов. Настоящим (указать должность и ФИО уполномоченного лица Подрядчика), действующий на основании (указать основание полномочий), свидетельствует, что (указать наименование Подрядчика) обязалось исполнять требования данных документов при исполнении своих обязательства по Договору № ______ от ________ г.

Подпись____________________М. П._______________»

Заказчик оставляет за собой право передать Подрядчику вышеуказанные документы на электронном носителе с подписью Представителя Заказчика, а Подрядчик обязуется подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению Подрядчиком.

В Акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер электронного носителя.

34.1.5. Условия, сформулированные в указанных документах, являются существенными условиями настоящего Договора и в случае отказа Подрядчика подписать указанные документы и/или Акт приемки-передачи  настоящий Договор считается не заключенным.

34.1.6. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

34.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

34.2  Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т. д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.