ПРОЕКТ
контракта
Контракт № _
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли замене ворот
по адресу: Новосибирская область,
НСО, г. Татарск «__ » _________ 2012 г.
ГАОУ НПО НСО ПУ № 52, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Протокола открытого аукциона № ____________________ от ____________ года, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу: Новосибирская область, 26, именуемый в дальнейшем «Объект», с надлежащим качеством и в сроки установленные Контрактом.
1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с заданием заказчика выполнить весь комплекс работ и своими материально-техническими средствами, в соответствии с условиями настоящего контракта. Объем и состав работ определяются сметной документацией (Локальный сметный расчет №26), утвержденной заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Заказчик осуществляет оплату поручаемых работ по настоящему контракту за счет средств областного бюджета в пределах субсидии на возмещение затрат на выполнение госзадания. Оплата осуществляется по мере поступления средств в распоряжение заказчика.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая стоимость работ и материалов, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, составляет _______________ руб. (_______________), в том числе НДС _____руб. Стоимость на выполнение капитального ремонта по объекту определяется по Локальному сметному расчету с предоставлением счетов-фактур на материалы и в соответствии с документацией, представленной на торги.
2.2. Цена Контракта определяется на весь срок выполнения работ и является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все расчеты Заказчик производит перечислением средств по реквизитам, указанным Подрядчиком. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить заказчика письменно.
3.2. Заказчик производит оплату после завершения всех предусмотренных сметной документацией работ за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ и после подписания акта приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3), с учетом условий п. 1.3. настоящего Контракта, в течение 30 банковских дней. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме, качественно и сдать результат этих работ заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), технических регламентов и нормативных актов.
4.2. По мере необходимости привлекать к работам на Объекте, с обязательным заключением договора, субподрядные организации на виды работ по подключению к электрическим сетям. Во всех привлечениях к работе субподрядных организаций Подрядчик несет ответственность за проводимую работу.
4.3. При выполнении работ нести ответственность за сохранность всего Объекта, а также имущества заказчика (находящегося на Объекте), до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.
4.4. Предварительно согласовывать с заказчиком качество и стоимость применяемых в производстве работ материалов. В обязательном порядке представлять заказчику паспорта (сертификаты) качества на русском языке, выданными изготовителем, сертификаты пожарной безопасности. Материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
4.5. Поставлять на Объект необходимые для выполнения работ материалы и оборудование, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования.
4.6. Выполнить работы в строгом соответствии со сметной документацией.
4.7. Устранить собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, а в случае причинения ущерба, все убытки заказчика и (или) третьих лиц.
4.8. Обеспечивать соблюдение и нести ответственность за соблюдение на Объекте требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями СНиП, техническими регламентами, нормативными актами и решениями местных административных органов.
4.9. Нести перед заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ.
4.10. В процессе производства работ осуществлять ежедневную уборку помещений (территории), а по окончанию работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, обеспечить уборку (очистка и мытье полов, окон, дверей, стен и д. р.) всех помещений Объекта, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми заказчиком).
4.11. Складирование и хранение строительного мусора во время работ допускается только в специальные емкости, с последующим вывозом.
4.12. Использовать денежные средства строго по целевому назначению в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется:
5.1. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.
5.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего договора, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СниП, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве в период действия настоящего контракта.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения условий Контракта сторонами.
6.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с графиком производства работ, являющимся обязательным приложением к Контракту, но в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта:
а) срок начала работ – 15.года.
б) срок окончания и сдачи работ – 15.года.
6.3. Подрядчик письменно уведомляет заказчика о начале выполнения работ, окончании выполнения работ, о чем составляется 2-х сторонний акт.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего контракта, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о содержании данного контракта, приложений и соглашений к нему.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. После завершения всех предусмотренных настоящим Контрактом работ в соответствии со сметной документацией, Подрядчик обязан в срок, не позднее указанного в подпункте «б» пункта 6.2. Контракта, предъявить Объект к осмотру приемочной комиссии.
8.2. Подрядчик обязан после полного выполнения работ по настоящему Контакту письменно сообщить заказчику о готовности Объекта к сдаче и представить документацию, подтверждающую готовность Объекта к осмотру приемочной комиссией: акт приемки Объекта капитального строительства (капитального ремонта).
8.3. Заказчик назначает приемочную комиссию, которая приступает к работе в день, указанный в уведомлении Подрядчика, но не позднее срока, указанного в подпункте «б» пункта 6.2. настоящего Контракта.
8.4. Приемка Объекта осуществляется на основании акта приемки Объекта капитального строительства (капитального ремонта).
8.5. Подрядчик не освобождается от исполнения любого из обязательств по настоящему Контракту, которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта приемки Объекта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
9.1. Организация строительной площадки:
9.1.1. Подрядчик организует строительную площадку в соответствии с требованиями ПОС, СНиП, технических регламентов, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственный надзор.
9.1.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, сооружений, попадающих в зону работы на Объекте.
9.1.3. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по настоящему Контракту, представитель заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа в рабочее время на строительную площадку ко всем частям производимых работ, а в не рабочее время, после уведомления об этом Подрядчика.
9.2. Скрытые строительные работы:
9.2.1. Согласно требованиям СНиП Подрядчик обязан составлять акты промежуточных приемок и акты на скрытые работы.
9.2.2. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за сутки до начала проведения этой приемки.
9.2.3. Никакие скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения заказчика за исключением случая.
9.2.4. Если закрытие работ было выполнено без одобрения заказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или был проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.
9.3. Контроль качества:
9.3.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП, технических регламентов и сметной документации.
9.3.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производить любые проверки выполненных работ и качества используемых на Объекте материалов, в пределах предоставленных полномочий.
9.3.3. В процессе работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в сметной документации или были согласованы заказчиком.
9.3.4. В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет произвести их замену на другие материалы с учетом требований заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.
9.3.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:
- замены некачественных материалов;
- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует сметной документации, СНиП, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.
9.4. Журнал производства работ:
9.4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3. «Организация строительного производства».
9.4.2. Если представитель заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, он должен изложить свое обоснование мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства работ.
9.5. Персонал Подрядчика:
9.5.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.
9.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц.
9.5.3. В период выполнения работ запрещается:
- проживание персонала Подрядчика на территории объекта во время выполнения работ.
9.6. Безопасность работ:
9.6.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.
9.6.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчиком заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.
9.6.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.
9.6.4. Персонал заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут на основании:
письменного соглашения сторон;
вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по настоящему Контракту своих обязательств.
Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту понимается:
задержка Подрядчиком начала работ более чем, на 5 дней по причинам, не зависящим от заказчика;
систематические нарушения (два и более раза) Подрядчиком (промежуточных) сроков (сроков, установленных Графиком работ) выполнения работ, влекущего за собой нарушение срока окончания работ по Контракту более чем на 1 неделю;
систематическое несоблюдение (два и более раза) Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ; выполнение работ с отступлением от требований сметной документации.
10.2. При расторжении Контракта Заказчик обязан:
принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Контракта;
в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки выполненных работ, затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
10.3. В остальных случаях расторжение Контракта производится только по соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением к Контракту.
10.4. При расторжении Контракта виновная сторона возмещает убытки, связанные с расторжением Контракта, другой стороне.
11. ГАРАНТИИ
11.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их сметным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиПами, техническими регламентами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего Контракта;
- своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаются сроком на 5 (пять) лет с даты оформления «Акта сдачи-приемки выполненных работ».
11.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
11.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.
11.5. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
12.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает заказчику неустойку, в том числе:
12.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Контракту, Подрядчик уплачивает неустойку начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.
12.2.2. В случае просрочки устранения выявленных фактов ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, подтвержденных актом в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10% от стоимости данного вида работ.
12.2.3. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в период выполнения работ, а также в гарантийный срок, в сроки, установленные актом, подписанным заказчиком и Подрядчиком, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
12.2.4. За нарушение Подрядчиком по предоставлению документов предусмотренных в пунктах 4.4., 8.2. настоящего Контракта Подрядчик обязан выплатить заказчикудвадцать тысяч) за каждый непредоставленный (несвоевременно предоставленный) документ.
12.3. Подрядчик несет перед заказчиком ответственность за ненадлежащее качество Объекта, в том числе за несоответствие Объекта сметной документации, строительным нормам и правилам и техническими регламентами.
В случае вступления в законную силу решения суда (суда общей юрисдикции, арбитражного или третейского суда), в соответствии с которым в результате ненадлежащего качества (недоделок, дефектов, брака и т. п.) выполненных работ (Объекта) с заказчика будут взысканы денежные средства (в том числе штрафные санкции) в пользу третьих лиц, взысканная по решению суда сумма денежных средств подлежит перечислению Подрядчиком в адрес заказчика в течение 20 дней со дня получения соответствующего требования от заказчика (с приложением копии вступившего в силу решения суда).
12.4. В случае отсутствия на Объекте журнала производства работ вправе взыскать с Подрядчика штраф в размерерублей за каждый выявленный факт.
12.5. В случае отказа от передачи заказчику исполнительной документации при расторжении Контракта, Подрядчик компенсирует заказчику в полном объеме понесенные в связи с этим убытки.
12.6. Неустойку, предусмотренную п. 12Контракта, Заказчик имеет право удержать из причитающихся Подрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Подрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.
12.7. В случае неустранения недостатков Подрядчиком в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов.
12.8. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/300 действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной суммы за каждый день просрочки за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.
12.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
13.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров или предъявления претензии в письменной форме. Срок ответа на претензию устанавливается 14 дней. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области.
15. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2012.
15.1.1. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений.
15.2. Прекращение (расторжение) настоящего Контракта возможны по соглашению сторон, а также по основаниям установленным законодательством Российской Федерации.
16. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
16.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему государственному контракту Подрядчиком выбрано _____________________________________________________,
(указать способ обеспечения исполнения контракта)
что подтверждается _________________________________________________________________.
(указать наименование документа, дату, номер документа)
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Недействительность какого-либо условия Контракта не влечет недействительности прочих его условий.
17.2. С даты подписания настоящего Контракта все предшествующие переговоры, соглашения и переписка сторон утрачивают силу и не могут использоваться в качестве доказательств в случае спора и для толкования текста Контракта.
17.3. Предусмотренные настоящим Контрактом уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.
В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса.
17.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
17.5. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении настоящего Контракта, что приводит к дополнительным затратам времени и денежных средств, сроки и стоимость строительства корректируются дополнительным соглашением сторон.
17.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.9. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
Приложение:
- протокол договорной цены (Приложение ).
- календарный график производства работ (Приложение ).
18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: адрес: Новосибирская область, 26 ______________________/ / | Подрядчик: |
