Лист согласования размещения государственного заказа (стр. 2 )

Проект

Договор №

Санкт-Петербург «___»_______________2012г.

Санкт-Петербургское государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, в лице __________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет ДОГОВОРА

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по замене дверных блоков в здании Санкт-Петербургского государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Королева, лит. А (далее – Объект)

1.2.  Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической и сметной документацией, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3.  Договор заключен в связи с тем, что Подрядчик признан победителем запроса ценовых на выполнение работ по замене дверных блоков в здании Санкт-Петербургского государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга» (протокол заседания государственной комиссии ____________________________________ от «____» ___________ 2012 г. № __________ ).

2.  Срок выполнения работ

2.1.  Начало выполнения работ по договору: с момента передачи Подрядчику по акту Объекта для выполнения работ.

Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»

2.2.  Окончание работ: не позднее 45 дней со дня подписания сторонами акта передачи Объекта Подрядчику для выполнения работ.

2.3.  Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.  СТОИМОСТЬ работ ПО ДОГОВОРУ и порядок ИХ ОПЛАТЫ

3.1.  Общая стоимость работ по настоящему договору (далее – цена договора) определяется с учетом коэффициента аукционного снижения и составляет ___________ (_________________________________________________), с учетом НДС.

3.2.  Цена договора твердая и не может изменяться в ходе его выполнения, за исключением случаев, оговоренных действующим законодательством в сфере размещения заказов. Цена может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объема работ и иных условий договора.

3.3.  В случае, если это предусмотрено действующим законодательством в сфере размещения заказа для государственных нужд, Заказчик по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренный договором объем работ в пределах, установленных законодательством, при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен договор или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ.

3.4.  Оплата работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет субсидий на 2012 год.

3.5.  Оплата работ производится Заказчиком по факту выполнения работ Подрядчиком, после подписания Сторонами актов выполненных работ, выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

3.6.  В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика по Договору, но не выше стоимости, утвержденной локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (приложения № 1-3 к настоящему договору).

3.7.  Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего договора выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2) согласно сметам Заказчика Санкт-Петербурга с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения.

3.8.  Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.9.  В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.

3.10. Авансирование работ не предусмотрено.

4.  Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик:

4.1.  До начала выполнения работ получает все необходимые разрешения для производства работ в полном объеме.

4.2.  После передачи объекта с подписанием соответствующего акта приема-передачи, Подрядчик обязан приступить к выполнению работ сразу же или в течении следующих трёх дней.

4.3.  В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Договора, выполняет за свой риск работы, указанные в пункте 1.1 Договора в соответствии с условиями Договора и сметной документацией, за исключением работ по вывозу строительного мусора. При выполнении работ по вывозу строительного мусора, предоставлять заказчику копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ (Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 01.01.2001 «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге».

4.4.  Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

4.5.  Сдает объект в эксплуатацию по акту в установленные договором сроки.

4.6.  Поставляет на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование. В соответствии с п.5 ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший материалы для выполнения работ, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475 ГК РФ.

4.7.  Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.

4.8.  Выполняет своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

4.9.  Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.10.  Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.11.  До приемки объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

4.12.  Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества от начала работ до подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию.

4.13.  В 10-дневный срок после подписания акта выполненных работ вывозит с территории принадлежащее ему имущество.

4.14.  Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору запрещено, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1 договора.

4.15.  Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного Договора.

5.  Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

При выполнении настоящего Договора Заказчик:

5.1. Передает объект выполнения работ Подрядчику в течение 3-х рабочих дней после подписания Сторонами Договора и регистрации его в Реестре контрактов с оформлением в установленном порядке соответствующего акта приема-передачи совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района».

5.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.

5.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Договора.

5.4. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

6.  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.2. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района», в соответствии с договором на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района, технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ с указанием сроков устранения недостатков и немедленно в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на объекте и прилегающей территории.

6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.6. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.7. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

7.  сдачА-приемкА работ

7.2.  Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем 5-ти дневный срок после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района».

7.3.  Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.

7.4.  При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта. При отказе (уклонении ) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком рекламационный акт(перечень недостатков) подтверждается третьей стороной (экспертом). Все расходы по проведению экспертизы, при установлении вины Подрядчика, возмещаются им в полном объеме.

7.5.  Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3.  В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.4.  С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

9.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.2.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3.  Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов не соответствует требованиям СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика:.

- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

9.4.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.5.  В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах трех лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10.  Ответственность сторон

10.2.  При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- за нарушение сроков начала и/или окончания работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в несоответствии уровня качества работ требованиям нормативных документов и/или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов (недостатков) в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта выполненных работ (форма КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.3.  В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Договора (п.4.7, п.4.8, п.4.9) Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от Подписи – в одностороннем порядке.

В случае неустранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Договора.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Договора Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены Договора.

10.4.  Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на лицевой счет Заказчика, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

10.5.  Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

10.6.  В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.  РАСТОРЖЕНИЕ договора

11.2.  Стороны вправе изменить и расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством.

11.3.  Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

11.4.  Соглашение о расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон

11.5.  В случае расторжения настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих услуг по договору, Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, с которым в соответствии с федеральным законом от 01.01.2001 года , заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора с согласия такого участника размещения заказа.

11.6.  Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора до начала производства работ, с предварительным уведомлением Подрядчика, в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.

11.7.  Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон, при этом Сторона, решившая расторгнуть Договор(отказаться от исполнения Договора) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Договора (отказа от исполнения Договора).

11.8.  При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества

12.  ОСОБЫЕ условия

12.1.  Заказчик и Подрядчик должны принимать участие в работе по проведению контрольного обмера на объекте, который является предметом настоящего Договора.

12.2.  При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате актам Подрядчика Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока либо в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2012 г.

13.6. Обязательства по настоящему Договору возникают со дня его внесения в реестр государственных контрактов.

13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.8. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Техническое задание Раздел I на 5 листах

Приложение - Эскиз дверей на 2 листах

Приложение – Локальная смета на 4 листах.

14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Санкт-Петербург, пр. Королева, д.23лит. А Тел. бухгалтерии 3948564 Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (для СДЮСШОР Приморского района лиц. счёт. № 000) ИНН// Счёт: 406 018 102 000 030 000 00 В ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу КБК:

Директор: Подрядчик:

___________________ ____________________/_________________/