Капитальный ремонт прачечной МУЗ «КАРАГАЙСКАЯ ЦРБ» (стр. 3 )

2. Объем работ: См. приложение № 2 (спецификация оборудования). Работы выполняются из материалов Подрядчика.

3. Требования к качеству работ: Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты.

4. Требования к безопасности работ: При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить техническую безопасность и охрану труда.

5. Требования к режиму работ: работы выполняются в стесненных условиях труда, поэтому режим и график выполняемых работ согласуется с администрацией МУЗ «Карагайска ЦРБ». Временные здания и сооружение для выполнения требуемых работ не допускаются.

6. Требования к результатам работ:

- стоимость работ, предложенная участником размещения заказа, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта;

- сроки начала и завершения работ – 45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта;

- выполнение работ ПОДРЯДЧИК подтверждает ЗАКАЗЧИКУ Актом сдачи-приемки выполненных работ. Выполненные работы принимаются ЗАКАЗЧИКОМ с привлечением Комиссии Администрации Карагайского муниципального района;

- сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7. Требования к оформлению графика производства работ: В графике производства работ оформленного по форме 1.5 необходимо указать наименование выполняемых работ в соответсвтвии с приложением к тех. заданию и количество календарных дней выполнения работ, без привязки к календарным датам, путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. Отдельными строками в календарном плане отражается:

- вывоз мусора

- срок приемки объекта в работу

- наименование выполняемых работ, в том числе материалы, в соответствии с приложением к тех. заданию.

- сдача объекта в эксплуатацию.

В конце таблицы необходимо указать общее количесвто календарных дней выполнения и сдачи всех работ.

8. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: Минимальный срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 24 месяца с момента оформления Акта сдачи-приёмки работ. Объем предоставления гарантии качества – 100%.

На этапе заключения муниципального контракта победитель аукциона должен предоставить локальные сметные расчеты, без изменения объемов работ.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт по лоту, при заключении муниципального контракта локальных сметных расчетов, такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный документацией об аукционе, и уклонившимся от заключения контракта.

Приложение – Спецификация оборудования:

1. Центрифуга ЛЦ-10 – 1 шт.

2. Сушильная машина ЛС-15-01- 1 шт.

3. Гладильный стол РА-71 – 1 шт.

4. Тележка для белья ТП-10А – 1 шт.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (одинаковый на каждый лот)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

с. Карагай "____" _______________ 2009 г.

МУЗ Каргайская центральная районная больница, в лице главного врача Шестакова Василия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________________________, в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании проведения открытого аукциона, протокола №___ от «____» _________2009г заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1.  Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов и материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: _____________________________________________________________________________________.

1.2.  Сроки выполнения работ: _____ календарных дней с момента заключения данного Контракта.

1.3.  Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.4. Работы должны выполняться Подрядчиком, имеющим соответствующую лицензию на выполнение работ по предмету Контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой, представленной ПОДРЯДЧИКОМ (Приложение к настоящему контракту), утвержденной Заказчиком и выданной Подрядчику.

2.2. Сумма настоящего Контракта составляет__________________ (_________________________) рублей.

2.3 Заказчик обязуется произвести оплату работы в следующем порядке: предоплата 22 %, последующая оплата по факту выполненных работ, после подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ и предъявления платежных документов. Оплата производится на основании актов формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, по фактически выполненным работам и затратам при поступлении денежных средств на счет Заказчика по приоритетному региональному проекту «Качественное здравоохранение».

2.4 Оплата будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

3.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные п. 1.2.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнять качественно все работы в объеме и в сроки, предусмотренные планом работ, и сделать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации и СНиП на выполняемые работы.

4.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства.

4.1.3. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

4.1.5. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и охране строительной площадки.

4.1.6. Риск случайного уничтожения или повреждения материалов, оборудования самого объекта строительства и ремонта, ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в ходе строительства лежит на Подрядчике с начала действия договора до момента передачи результата работ Заказчику.

4.1.7. В 2-дневный срок после подписания акта о приеме законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки, установленные планом работ.

4.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные договором.

4.2.3. Надзор и контроль за проведением строительных и ремонтно-строительных работ является обязанностью Заказчика.

4.2.4. Принять объект в течении 2 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика. Приемка работ осуществляется путем подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2.

4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.2.6. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполнение работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода работ.

4.2.7. Осуществлять технический надзор за производством работ.

5. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик на выполненные работы устанавливает гарантийный срок ____________________________.

5.2. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков. Заказчик обязан немедленно сообщить об этом в письменной форме Подрядчику.

6. ответственность сторон

6.1 Стороны обязуются исполнять свои обязанности по настоящему Контракту наиболее экономичным образом, принимать меры к предотвращению или уменьшению ущерба, которые могут возникнуть при исполнении обязательств.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.5 Имущественная ответственность и иные взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются гражданским законодательством РФ.

6.6. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени за каждый

день просрочки исполнения обязательств в размере одной трёхсотой действующей со дня

уплаты пени ставки Центрального банка РФ, начиная со дня следующего после истечения

установленного муниципальным контрактом срока. Заказчик вправе удержать пени с

Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае, если Заказчик

при расчётах с Исполнителем не воспользовался правом на удержание суммы пени,

указанные суммы взыскиваются с Исполнителя в судебном порядке.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Контракта регулируются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Стороны вправе реализовать свое право требования выполнения обязательств другой Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае передачи спора на разрешение суду, материалы дела передаются в суд по месту нахождения ответчика.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.  РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

. Расторжение КОНТРАКТА допускается по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью _________ с момента подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате стоимости объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.9. Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

10.10. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»	«Исполнитель»
«__»__________ 2009 г.	«__»__________ 2009 г.

«Заказчик» «Подрядчик»

__________________// __________________/_______________/

М. П. М. П.

ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ФОРМА 1.1 Форма Титульного листа заявки на участие в открытом аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ Наименование предмета открытого аукциона Номер лота Наименование участника размещения заказа (Ф. И.О. для физического лица) Почтовый адрес

 

ФОРМА 1.2 Форма описи документов

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в ОТКРЫТОМ аукционе

Наименование предмета открытого аукциона
Номер лота

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров	Номер листа
1
2
3
4
5
…
ИТОГО (количество листов)

(должность)		(подпись, печать)		(Ф. И.О.)

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены
участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе по
соответствующему лоту