Лист согласования размещения государственного заказа

Лист согласования размещения государственного заказа

Заказчик Санкт-Петербурга

СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга

Предмет закупки Проектные работы по устройству металлического ограждения и инженерно-геодезических изысканий на территории СДЮСШОР
Начальная (максимальная) цена контракта/договора: (руб.)
98 734,89
Код ОКДП 4560531
Финансирование: внебюджетное	Год: 2012
КОД РАЗДЕЛА	ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ
		226
Способ размещения заказа: Запрос котировок

«СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела молодежной политики физической культуры и спорта ___________________________ МП «__» __________ 2012г.	«УТВЕРЖДАЮ» Директор СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга __________________________ МП «__» __________ 2012г.
«СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела государственного заказа __________________ МП «__» __________ 2012г.	«СОГЛАСОВАНО» Заместитель главы администрации __________________________ МП «__» __________ 2012г.

Исполнитель:

_____________________, зам. директора

Контактный телефон исполнителя:

Утверждаю:

Директор СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР

Приморского района Санкт-Петербурга

____________________

«____» __________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ВЫПОЛНЕНИЕ проектных работ по устройству металлического ограждения и инженерно-геодезических изысканий на территории санкт-петербургского государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва приморского района санкт-петербурга»

в 2012 годУ

Способ размещения: «запрос ценовых котировок»

______________________________________________________________________________

Раздел 1. Общие требования.

Выполнение проектных работ по устройству металлического ограждения и инженерно-геодезических изысканий на территории Санкт-Петербургского государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга»

1. Заказчик СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга

Ответственное лицо: Директор СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга , телефон: .

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23.

2. Источник финансирования: Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.01.2001. ¹658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Целевая статья – 1350107 «Субсидии бюджетным учреждениям – детским спортивным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», ОСГУ - 226 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям», код раздела - 0702, код вида расходов - 611.

2.1 Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) – 4560531 «Проектно-изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет)».

3. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью руководителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц) - Приложение к Техническому заданию

Комиссия не рассматривает копии котировочных заявок и документы, направленные по факсу. Котировочные заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг

Выполнение проектных работ по устройству металлического ограждения и инженерно-геодезических изысканий на СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга на основании расчетной стоимости работ Заказчика (Приложение к Техническому заданию).

5. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23

СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга.

6. Сроки выполнения работ:

Начало: – день, следующий за днем регистрации Договора в реестре государственных контрактов.

Окончание: - проектная и сметная документация должна быть передана Заказчику в течение 60 дней со дня, следующего за днем регистрации Договора в реестре государственных контрактов с учетом всех согласований. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи проектной документации.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах: Ценой оказания услуг является общая стоимость услуг и затрат, с учетом накладных расходов и расходов на перевозку, страхование, налогов и других обязательных платежей.

8. Начальная (максимальная) цена контракта – 98 734,89 (девяносто восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 89 копеек. Цена Договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

8.1. Цена договора рассчитывается, как начальная (максимальная) цена договора на основании локальной сметы (Приложение к Техническому заданию)

Расчет начальной (максимальной) цены договора выполняется на основе:

- справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства инженерно-геодезические изыскания (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001г.). Рекомендован письмом Росстроя от 01.01.01г. № СК-1976/02;.

- Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск № 1) введено в действие с 1 апреля 2004 года (Письмо Госстроя России от 01.01.2001г. № НЗ-2078/10)

8.2. Цена договора формируется участником на основе прилагаемой Заказчиком локальной сметы (Приложения № 2, к Техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

8.3. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи:

Котировочная заявка доставляется курьером Санкт-Петербург, ул. Савушкина, каб. 300, , в рабочее время с 9:00 – 18:00, по пятницам с 9:00 – 17:00, перерыв на обед с 13:00 – 14:00 или в форме электронного документа с обязательным приложением файла котировочной заявки, размещенного через официальный сайт в сфере информационного обеспечения государственного заказа: www. ***** до даты окончания срока подачи заявок.

Срок окончания подачи котировочных заявок: 10 ч. 00 мин. 01.10.2012 года

10. Срок и условия оплаты выполнения работ:

10.1. Оплата работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет субсидий на 2012 год.

10.2. Основанием для оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ является подписанный сторонами акт сдачи-приемки работ.

10.3. Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.

11. Требования к количественным характеристикам (объему) работ:

11.1. Проектные работы требуется выполнить в полном соответствии с Заданием на проектирование, сметой Заказчика (Приложение ,2 к Техническому заданию).

11.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

12.Требования к качеству и безопасности работ

12.1. Необходимо выполнить проектные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование, сметой Заказчика (Приложение , 2 к Техническому зданию) и иными исходными данными.

12.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

12.3. Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке проектной, сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

12.4. Согласование проекта произвести Подрядчику в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

12.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

12.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Требования к техническим характеристикам работ.

13.1 Разработка проектно-сметной документации выполняется в соответствии с условиями Задания на проектирование, расчетом стоимости (Приложение , 2 к Техническому заданию), строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования, с исходными данными Заказчика (планы помещений).

13.2. Работы, являющиеся предметом запроса котировок, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 01.01.2001 г. ;

- Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 01.01.2001 г. № 87;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Постановление Госстроя СССР от 16.05.89 г. № 78);

- СНиП Организация строительства (Постановление Госстроя РФ от 01.01.2001 г. № 70);

- СНиП * Пожарная безопасность зданий и сооружений (Постановление Минстроя РФ от 13.02.97 г. № 18-7);

- СП Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства (Приказ МЧС РФ от 31.03.98 г. № 000);

- ГОСТ 21. "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- РМД Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге», введенного в действие Распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 01.01.2001 N 449;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории» (Утвержден Постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975г. № 000)

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. № 000)

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающий конструкции»;

- СНиП III-18-75 «Металлические конструкции» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 20 октября 1975г. № 000, Изменения утв. Постановлением Госстроя СССР от 19 апреля 1978г. № 60);

- СП «Изготовление и контроль качества строительных конструкций»

и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в том числе:

13.3. Требования к разработке сметной документации определены в Задании на проектирование (Приложение к Техническому заданию).

13.4. Сметы на производство всех видов работ должны быть выполнены в базе «Госэталон 2012».

14. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

14.1. Приемка работ по Договору обеспечивается СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» (далее – Инженерная организация). Инженерная организация осуществляет своевременное уведомление Заказчика о приемке работ и представление ему соответствующей документации для проверки в порядке, определенном Заказчиком.

14.2. По завершении в установленные сроки проектных работ (или их этапов) Исполнитель передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разработанной за соответствующий период технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 4-х (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»).

Фактическая передача результатов работ оформляется сторонами актом приема-передачи проектной продукции в 2-х экземплярах.

14.3. Заказчик (Инженерная организация) в течение 5-ти рабочих дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта приема-передачи проектной продукции обратно Исполнителю.

14.4. В случае выявления некомплектности проектной и сметной документации, несоответствия её Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе при подписании акта приема-передачи проектной продукции оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от его подписания до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

14.5. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

14.6. При обнаружении Заказчиком (Инженерной организацией) в ходе приемки отдельных этапов или работ по Договору в целом недостатков в выполненной работе, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору заказчика.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

При не устранении Исполнителем недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

14.7. Заказчик вправе отказаться от приемки технической (проектной, сметной) документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

14.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи проектной документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

15. Требования к отгрузке и доставке товара

15.1. Исполнитель обязан обеспечить доставку Заказчику (инженерной организации) результатов проектных работ по адресу Заказчика (инженерная организация СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района), не позднее срока, указанного в Договоре.

16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

16.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

16.2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в договоре, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

17 . Критерии оценки котировочной заявки, условия определения победителя, сроки подписания Договора

Критерии оценки котировочной заявки:

- минимальная цена

Гарантийный срок на выполняемые работы: 3 (Три) года после подписания акта сдачи выполненных работ.

Условия определения победителя:

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая стоимость выполнения работ.

Несоответствие требованиям извещения, а также превышение цены котировочной заявки над начальной (максимальной) ценой, является основанием для отклонения заявки Участника.

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа (п. 2 ст. 47 Федерального Закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Срок подписания победителем Договора: не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

18. В целях защиты бюджетных интересов Санкт-Петербурга к участию в неконкурсной процедуре «запрос ценовых котировок» не допускаются поставщики, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков(ФЗ-№ 94, статья 11).

19. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение – Задание на проектирование

2. Приложение – Локальная смета

3. Приложение - Форма котировочной заявки

Приложение

К Техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ пп	Состав	Содержание
1	Основание для проектирования	Закон Санкт-Петербурга от 01.01.2001. ¹658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
2	Наименование объекта	СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга
3	Адрес объекта	197349 г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23
4	Источник финансирования	Выделенные субсидии на 2012 год.
5	Условия проектирования	Разработать проектную документацию на устройство ограждения на основании материалов актуализированной топографической съемки М 1:500 в границах участка, в соответствии с разрешительной документацией. Площадь участка 17545м2. Конструктивное решение: прозрачное ограждение из металлического профиля. Протяженность, высоту ограждения, количество и ширину ворот и калиток согласовать с заказчиком.
6	Особые условия	Проектной организации получить архитектурное задание в КГА на проектирование ограждения.
7	Состав проекта	-  Инженерно-топографические планы в масштабе 1:500 с нанесением подземных коммуникаций; - Актуализированная топографическая съемка М 1:500 (выполняет Исполнитель) -  Проектная документация; -  Технологический регламент обращения со строительными отходами; В проекте предусмотреть: - Демонтаж существующего ограждения; - Автоматику ворот; -  Сметная документация.
8	Общие требования к проектированию	Проектирование вести в соответствии с действующей законодательной градостроительной, нормативно-технической документацией, СНиП, требованиями разрешительных писем КГА и требованиями настоящего технического задания. -  ГОСТ 21. "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"; -  РМД Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге», введенного в действие Распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 01.01.2001 N 449; Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, противопожарных санитарно-гигиенических, и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
9.	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию разработать по всем разделам в соответствии МДС 81-35.2004, на основе новой территориальной сметно-нормативной базы «Госэталон 2012» ТЕРм-2001 СПб, ТЕР-2001 СПб и ТЕРр-2001 СПб, ТЕРп-2011 утвержденной КЭРППиТ (Письмо № 11/19232 от 01.01.2001г.). 9.1. Расчет стоимости в текущие цены осуществлять в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. 9.2. Стоимость материалов применять в соответствии со сборником сметных цен (ТССЦ) на момент выполнения работ. На материалы, отсутствующие в ТССЦ, произвести на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. 9.3. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить согласно МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 скорректированных согласно Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 декабря 2010г. /08 -
10	Согласование проектных решений и оформление проектных материалов	Согласование проектных решений произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением Заказчика. В том числе согласовать с: -  Заказчиком; -  Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА); -  Отделом подземных сооружений КГА; -  владельцами подземных коммуникаций -  ГАТИ -  Эскиз ограждения согласовать с главным архитектором района. и другими заинтересованными организациями. Технологический регламент обращения со строительными отходами подлежит обязательному рассмотрению и утверждению в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Объем, состав, порядок разработки и согласования проекта должны соответствовать территориальным нормативным документам.
11	Количество передаваемых экземпляров документации	Проект передать Заказчику в 3-х экземплярах в переплетенном виде, и один экземпляр в электронном виде: таблицы в формате Microsoft Exel, текстовая часть – Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCAD или в растровой графике (.jpg), Электронная версия проекта должна быть передана заказчику с возможностью редактирования.

Приложение

Согласовано: Утверждаю:

Директор СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР

Приморского района Санкт-Петербурга

_____________

"___" _______________2012 г. "___" ________________ 2012 г.

Локальная смета

на выполнение проектных работ по устройству металлического ограждения и геодезических изысканий на территории СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (выпуск 1). Введено в действие с 1 апреля 2004 г. письмом Госстроя России от 01.01.2001 г. № НЗ-2078/10.
2. СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.). Рекомендован письмом Росстроя от 01.01.01г. № СК-1976/02
№№	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Един. Измер.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разде-лам, глав сборника цен на изыскатель-ские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость, рублях.
п/п	(01.01.01)
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы
1	Привязка к пунктам ГГС	км	0,9	СУБЦ-2004г.	0,90х(1074+362)	1292,4
Проложение планово-высотных геодезических ходов	таб.47 §1,§3 стр.43
3	Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рель-ефа через 0,5м, по II категории сл.	га	1,75		1,75х3284х1,55	8907,85
СУБЦ-2004г.
таб.9 §5, стр. 15
прим 4 к=1,55
	Итого полевых работ					10200,25
Камеральные работы
4	Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рель-ефа через 0,5м, по II категории сл.	га	1,75	СУБЦ-2004г.
таб.9 §5, стр. 15	1,75х1067х1,55	3473,09
прим 4 к=1,55	х1,2
Прим. 15 пункт д
к=1,2 стр. 8
	Итого камер. работ					3473,085
Прочие расходы
5	Расходы по внутрен-нему транспорта	-	-	СУБЦ-2004 г.	13673,09*0,12	1640,80
таб.4 §4 стр.6
6	Расходы по организа-ции и ликвидации работ	-	-	Общие указания	(13673,34+1640,8)х0,06	918,85
Пункт 13
Итого по смете в ценах на 01.01.2001 г.	16232,98
7	Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции на IV квартал 2011г К=3,53	-	-	Минрегион России	16232,98х3,53	57302,43
от 01.01.2001г
/08
8	Разработка проекта (рекомендации по установке, эскиз) на монтаж металлического ограждения	м2	10507	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства	(410,93+10507х0,14) x0,3x0,45х0,03 x3,46	26371,20
Объекты жилищно-гражданского строительства
Принят и введен в действие с 30.06.2003г
410,93 тыс. руб. и 0,14 тыс. руб. – постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, таб.12, п. 3
Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специализированные школы K1=0,3 – на проект
K2=0,45 – понижающий коэффициент ОУ глава 2 п. 7
Относительная величина частей
РП=0,03
К3-3,46 письмо Минрегиона России от 01.01.2001 /08
	Итого			83673,64
	НДС 18 %			15061,25
	Всего			98734,89

Инженер технадзора ________________/________________/

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на получение заказа Санкт-Петербурга

(заполняется претендентом)

_______________________________________________________________________________ (наименование претендента на получение государственного заказа)

исходя из требований к закупаемой продукции дает согласие на выполнение работ по ремонту стартовых тумб в бассейне СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга в 2012 году.

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Местонахождение___ _______________________________________________________

(почтовый индекс, почтовый адрес)

Телефон___________________________ факс__________________________________________

Контактное лицо___________________________________________________________________

Расчетный счет__ _________________________ в_________________________________________________________________________________

(наименование банковского учреждения)

Кор/счет_____________________________________________

ИНН_______________________КПП____________________________

1.  Таблица цен на предлагаемую продукцию:

Наименование закупки	Общая цена с указанием о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)
ИТОГО

2.  С условиями Договора, указанными в извещении о проведении запроса котировок согласны.

Руководитель предприятия________________________________________________ (подпись, фамилия, Имя, Отчество)

Место для печати предприятия

Дата

Проект

Договор №

Санкт-Петербург «___» _________ 2012г.

Санкт-Петербургское государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется в установленный срок выполнить проектные работы по устройству металлического ограждения и инженерно-геодезических изысканий на территории СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга в 2012 году, находящегося г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить проектные работы в соответствии с техническим заданием и заданием на проектирование (Приложение к техническому заданию), и локальной сметой (Приложение к техническому заданию), определяющими объем, содержание и другие, предъявляемые требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость проектных работ и сроки выполнения.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является признание Исполнителя победителем по итогам запроса котировок (протокол ________________ по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга № _______ от __.__.2012 г.).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало:

- день, следующий за днем регистрации Договора в реестре государственных контрактов.

Окончание:

- проектная и сметная документация должна быть передана Заказчику в течение 60 дней с со дня, следующего за днем регистрации Договора в реестре государственных контрактов учетом всех согласований. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи проектной документации.

2.2. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Исполнителем Проектных работ является фиксированной и составляет с учётом коэффициента снижения _______ (_________________) рублей, в том числе НДС.

3.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет субсидий на 2012 год.

3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Договора выполненных Исполнителем работ является акт сдачи-приемки работ, подписанный Сторонами в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Договора.

3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.5. Авансирование работ не предусмотрено.

3.6. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных Проектных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные Проектные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.

4. Права и обязанности сторон

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Предоставить Исполнителю по акту техническую и иную документацию для выполнения работ.

4.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене.

4.2.3.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.4.Оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора.

4.2.5.По окончании выполнения Исполнителем работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1.Принять от Заказчика по акту техническую и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

4.3.2.Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы по разработке проектной документации в соответствии с техническим заданием, в сроки, установленные настоящим Договором, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

4.3.3.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.4.Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.3.5.Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.3.6. По завершении в установленные сроки проектных работ сдать Заказчику в оригинале полный комплект разработанной технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 4-х (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, плюс один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»).

4.3.7.Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

4.4.Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.

4.5.Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1.По завершении всех работ по настоящему Договору, Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к передаче проектной документации.

5.2.Заказчик, получивший сообщение Исполнителя, в срок не позднее 2-х дней приступает к приемке результата выполненных работ.

5.3.Сдача проектной документации Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. Заказчик (СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района») в течение 5-ти рабочих дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта приема-передачи проектной продукции обратно Исполнителю.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень замечаний и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки проектной документации в случае обнаружения недостатков, которые исключают ее дальнейшее использование и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

5.7. Датой сдачи проектной документации считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. за нарушение сроков начала и/или окончания работ по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. при невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору, выразившемся в несоответствии уровня качества работ требованиям нормативных документов и/или в нарушении технологии производства работ, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

6.1.3. за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Исполнителем акта приемки выполненных работ, невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в проектной документации, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Исполнителем выявленных замечаний.

6.1.4. В случае однократного нарушения Исполнителем условий Договора (4.3.2.,4.3.3.,4.3.6.), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Исполнителя с составлением акта выявленных замечаний, подписываемого Заказчиком и Исполнителем, а в случае отказа Исполнителя от подписи – в одностороннем порядке.

В случае неустранения Исполнителем в течение двух дней выявленных нарушений Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Договора. При повторном нарушении Исполнителем указанных требований Договора Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены Договора.

6.2. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Исполнителем на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на лицевой счет Заказчика, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

6.3. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств в натуре.

6.4. Указанная в настоящем пункте пеня (штрафа) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.  РАСТОРЖЕНИЕ договора

7.1.  Стороны вправе изменить и расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3.  Соглашение о расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон

7.4.  Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора до начала производства работ, с предварительным уведомлением Подрядчика, в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.

7.5.  Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон, при этом Сторона, решившая расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Договора (отказа от исполнения Договора).

7.6.  При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

8.2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока либо в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2012 г.

11.5. Обязательства по настоящему Договору возникают со дня его внесения в реестр государственных контрактов.

11.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

12.1 К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение - Задание на проектирование на 3 л.

Приложение - Смета на 3 л.

13. место нахождения и банковские реквизиты сторон

Заказчик	Исполнитель
СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, пр. Королева, д.23 ИНН/ / Счет № в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (для СДЮСШОР Приморского района лиц. счет № 000) _____________________// М. П.