Ремонт ограждений задвижек Казанского РНУ (стр. 4 )

СТАТЬЯ 22.  Охрана и содержание Объекта

22.1.  От начала Работ до утверждения Акта о выполненных Работах Рабочей комиссией Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов, Работ, техники и Расходных материалов, а также переданных ему Материалов Заказчика.

22.2.  Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

22.3.  Ответственность за охрану и содержание Объекта после утверждения Акта о выполненных работах Рабочей комиссией принимает на себя Заказчик.

22.4.  Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в ст. 30 Контракта. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 23.  Внесение изменений в Рабочую документацию

23.1.  Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

23.2.  Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в проект или исключения из проекта работ, вследствие изменения проектных решений, подрядчиком составляется сметный расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который утверждается Заказчиком. Данный расчет является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение стоимости контракта.

23.3.  Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ и услуг, возникших в результате внесения изменений в рабочую документацию.

СТАТЬЯ 24.СТАТЬЯ 23.Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

СТАТЬЯ 24. 

24.1.  Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

·  непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов;

·  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

·  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.

24.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1, в течение разумного срока не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.

24.3.Подрядчик:

·  не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1;

·  либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2.;

·  либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

24.4. Если в процессе производства подрядных работ возникла необходимость

проведения дополнительных работ, что влечет за собой изменение Контрактной цены, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.

24.5. Акт на производство дополнительных работ должен содержать следующие

подписи:

- подпись и печать Подрядчика;

- подпись и печать ответственного лица Заказчика;

- подпись и штамп представителя независимого технадзора;

- подпись и штамп авторского надзора, с внесением в журнал авторского надзора

24.6. Авторский надзор в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Акта на

производство дополнительных работ (исключения ряда работ) представляет Заказчику откорректированные рабочие чертежи и сметную документацию.

24.7. Заказчик в течение 2-х (Двух) дней утверждает и передает ПСД в производство

работ и направляет на выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ).

24.8. Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на

изменение контрактной цены, Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

24.9. Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ по форме КС-

6а производится внесением дополнительных листов без изменения существующей формы.

24.10. При изменении объема работ по позиции на дополнительном листе (КС-6а)

указываются включаемые и исключаемые объемы отдельно (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.

24.11. В случае исключения позиции перечня вносится запись в исключаемую строку

(КС-6а) «Исключено дополнительным соглашением №___»

24.12. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным

дополнительным соглашением на корректировку контрактной цены, на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

СТАТЬЯ 25.СТАТЬЯ 24.Банковские Гарантии, предоставляемые Подрядчиком

СТАТЬЯ 25. 

25.1. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию исполнения условий Контракта по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Контракту, банка-гаранта, указанного в пункте 25.2 Контракта, на сумму в размере 10 (Десяти) процентов от Контрактной цены Работ и услуг. Срок действия Гарантии исполнения условий Контракта должен распространяться на отношения Сторон с момента подписания Контракта и превышать Срок выполнения Работ по Контракту или по Дополнительному соглашению к Контракту на 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в обеспечение возврата аванса по форме, указанной в Приложении 14 к настоящему Контракту, банка-гаранта, указанного в пункте 25.2 Контракта, на сумму в размере суммы аванса, указанной в пункте 4.1 настоящего Контракта. Срок действия Гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 60 (шестьдесят) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса по «Распределению Контрактной цены и Графику объемов финансирования» (Приложение 2).

25.1.25.0.По Объектам, срок начала производства работ по которым превышает 2 (Два) календарных месяца с даты заключения настоящего Контракта, Подрядчик представляет указанные в настоящем пункте банковские гарантии не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до даты начала производства работ, указанных в Приложении 4.календарных дней с даты заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию выполнения условий Контракта (Приложение 5) на сумму в размере 10 (Десяти) процентов от Контрактной цены Объекта.

По Объектам, срок начала производства работ по которым превышает 2 (Два) календарных месяца с даты заключения настоящего Контракта, Подрядчик представляет банковские гарантии не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до даты начала производства работ, указанных в Приложении 4.

Срок действия Гарантии исполнения условий Контракта должен распространяться на отношения Сторон с момента подписания Контракта и превышать Срок выполнения Работ по Контракту или по Дополнительному соглашению к Контракту на 90 (Девяносто) календарных дней.

Работы срок производства которых менее 1 (Одного) календарного месяца не обеспечиваются 10% банковскими гарантиями.

25.2. Подрядчик предоставляет банковскую гарантию одного из нижеследующих банков-гарантов (либо их региональных филиалов, действующих от имени банка): указанных в Приложении №1А.

-«Промсвязьбанк» (ОАО)

-АКБ «Металлинвестбанк» (ОАО)

-Банк ВТБ (ОАО)

-«Газпромбанк» (ОАО)

-АКБ «Новикомбанк» (ЗАО)

-Сбербанк России (ОАО).

25.3.  При изменении сроков выполнения Работ и услуг, Подрядчик предоставляет Заказчику новые банковские гарантии вышеназванных банков-гарантов, учитывающие вышеуказанные изменения, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к ранее заключенному Контракту. Затраты на оформление новых банковских гарантий несет Подрядчик.

25.4. Не позднее 20 (Двадцати) дней после подписания Акта о выполненных Работах, Подрядчик обязан представить безусловную и безотзывную банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Приложение 6) одного из банков-гарантов, указанных в пункте 25.2. на сумму в размере 5 (Пяти) процентов от Контрактной цены Объекта либо от Контрактной цены Объекта, скорректированной с учетом положений пункта 3.3. и статьи 23 Контракта.

Подрядчиком не предоставляется 5% банковская гарантия в случаях выполнения работ по расчистке трассы магистральных нефтепроводов от растительности и зачистке резервуаров от парафиновых отложений.

Срок действия банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период составляетДвадцать Ччетырнадцатьетыре) месяцева от даты оформления акта о выполненных Работах.

При изменении Срока завершения работ Подрядчик представляет Заказчику в течение 10 дней новую банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в гарантийный период не позднее Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

25.5.Подрядчик принимает на себя расходы по получению всех гарантий.

25.6.Заказчик возвращает Подрядчику оригинал выданной ему безусловной и безотзывной банковской Гарантии выполнения условий Контракта на сумму в размере 10 (Десяти) процентов от Контрактной цены Объекта, включая оригиналы банковских гарантий, выданных в связи с изменением сроков выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены Объекта при условии получения от Подрядчика безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период на сумму в размере 5 (Пяти) процентов от Контрактной цены Объекта либо от Контрактной цены Объекта, скорректированной с учетом положений пункта 3.3. и статьи 23 Контракта.

СТАТЬЯ 26.СТАТЬЯ 25.Гарантийный период

СТАТЬЯ 26. 

26.1. Качество выполненнойых Подрядчиком работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, действующих в системе магистрального нефтепроводного транспорта «Транснефть».

26.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Контракту, за исключением работ по расчистке трассы магистральных нефтепроводов от растительности и зачистке резервуаров от парафиновых отложений, составляет 2 года от даты утверждения Акта о выполненных работах Рабочей комиссией, если иной срок не предусмотрен действующими на момент заключения Контракта или вступившими в силу в период действия Контракта Регламентами «Транснефть»; для материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, - в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

26.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной согласно ст. 26.7 настоящего Контракта, и/или вышеуказанным обстоятельствам эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

26.4. Если в соответствии с настоящим Контрактом результат работ, Материалы поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки работ, материалов в целом.

26.5. Гарантия качества результата выполнения работ, а также Материалов поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Контракта.

26.6. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

26.7. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

26.8. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая замену дефектных Материалов поставки Подрядчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

26.9. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта:

26.9.1. Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Контракта;

26.9.2. Если в период пуска и/или эксплуатации в течение Гарантийного периода:

-  выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов поставки Подрядчика; либо

-  несоответствие Материалов поставки Подрядчика нормативным документам, действующим в системе магистрального нефтепроводного транспорта «Транснефть», полностью или частично,

то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов на доброкачественные Материалы.

26.10. Срок гарантии в отношении новых Материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

26.11. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

26.12. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

26.13. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы поставки Подрядчика, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции в соответствии со ст. 28 Контракта. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат либо Заказчик предъявляет требование по банковской гарантии, указанной в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

26.14. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

26.15. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

26.16. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

СТАТЬЯ 27.СТАТЬЯ 26.Страхование

СТАТЬЯ 27.   

27.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты начала работ оформляет в счет Контрактной цены, на весь срок действия Контракта, ДоговорКонтракт страхования строительно-монтажных рисков, который включает в себя:

27.1.1. Страхование Объекта на полную стоимость, включая Материалы и Оборудование поставки Заказчика (согласно Приложению № 9) и Подрядчика, находящиеся на Строительной площадке, от гибели (повреждения) в результате внезапных и непредвиденных событий.

27.1.2. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при проведении Работ.

27.2.  Подрядчик обязан выдать Представителю Заказчика в срок, установленный пунктом 27.1 Контракта копию договорКонтракта страхования и документа, подтверждающего оплату страховых платежей.

27.3.  Выгодоприобретателем по договорКонтракту страхования строительно-монтажных рисков является Подрядчик.

27.4.  Общая страховая сумма Объекта, включая материалы и оборудование поставки Заказчика (согласно Приложению 9) составляет __________________________ рублей.

СТАТЬЯ 28.СТАТЬЯ 27.Ответственность Сторон и санкции

СТАТЬЯ 28. 

28.1. Ответственность Подрядчика:

28.1.1. В случае если Подрядчик допустил нарушение Графика выполнения работ (Приложение ) в текущем месяце, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 3 % (Три процента) от месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение по Объекту (Приложение 2).

В случае если Подрядчик допустил срыв согласованных Заказчиком месячно-суточных графиков выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 3% (Три процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения.

Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения при выполнении работ в текущем месяце, является Акт, составленный Заказчиком, с привлечением представителей оОрганизации по независимому техническому надзору.

28.1.2. В случае если Подрядчик не представил Представителю Заказчика в соответствии с пунктом 7.6.1. Контракта месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение 7) на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

28.1.3. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 15.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены.

28.1.4. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ, и/или в случае несвоевременного освобождения Объекта от собственной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.

28.1.5. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписании Организации независимого технического надзора или Акте, составленном Заказчиком, с привлечением представителей Организации по независимому технадзору брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, и/или не заменит некачественные Материалы поставки Подрядчика, выявленных в течение Срока действия Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

28.1.6. В случае если Заказчик откажется от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 32.1.2., Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от Контрактной цены.

28.1.7. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Организации независимого Технадзора по устранению замечаний в части:

- невыполнения Подрядчиком требований технического надзора по соблюдению правил и норм техники безопасности

- невыполнения Подрядчиком требований Организации по независимому Технадзору о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением №2 в месяце нарушения;

Стороны согласовали, что вручение предписания Организацией по независимому Технадзору согласованному субподрядчику является надлежащим извещением Подрядчика о факте выдачи указанного предписания.

28.1.8. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Организации по независимому Технадзору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением № 2 в месяце нарушения.

28.1.9. В случае нарушения Подрядчиком срока возврата неиспользованных давальческих материалов Заказчику, указанного в пункте 7.14. Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости невозвращенных неиспользованных давальческих материалов за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности уплатить Заказчику стоимость невозвращенных неиспользованных давальческих материалов.

28.1.10. В случае непредставления отчетов, указанных в пунктах 7.6.2. и 9.10. Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

28.1.11. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Рабочей документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

28.1.12. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

28.1.13.1. В случае нарушения сроков предоставления Подрядчиком правильно оформленных копий документов, установленных пунктами 17.3, 17.3.1, либо предоставления правильно оформленных оригиналов первичных учетных документов позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Месячного объема всех Видов работ в отчетном месяце согласно Распределения Контрактной стоимости (Приложение 2), за каждый день просрочки по каждому случаю не соблюдения установленных сроков.

В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур, указанных в п. 17.2 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Месячного объема всех Видов работ в отчетном месяце согласно Распределения Контрактной стоимости (Приложение 2), за каждый день просрочки.

28.1.14. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных счетов-фактур на выполненные работы/услуги Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы, указанной в счете-фактуре без учета НДС.

28.1.15. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в п. 4.2. настоящего договорКонтракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки».

28.1.165. В случае не предоставления или не своевременного предоставления Заказчику в соответствии с пунктами 17.1, 17.2, 21.1. Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документации, утвержденной технадзором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

28.1.176. В случае если Подрядчик допустил нарушение требований Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере до 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным Законом РФ от 01.01.2001 г.

Нарушение Подрядчиком требований Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика должно подтверждаться соответствующим Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта, подтверждающего факт нарушения Подрядчиком Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

28.1.187. Общая сумма штрафных санкций, неустойки предъявленных к Подрядчику, не должна превышать 10% (Десяти процентов) от Контрактной цены.

28.1.198. В случае нарушения срока возврата аванса (за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ), предусмотренного п. 4.1 настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

28.1.2190. В случае, если Заказчиком и/или организацией по независимому технадзору будет установлен факт нарушения Подрядчиком пункта 20.1, Заказчик вправе остановить производство работ, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1 один млниллион. рублей.

28.1.210. После остановки работ Подрядчик должен разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. После их выполнения и уплаты штрафа Подрядчик может быть допущен к производству работ

28.1.221. В случае повторного нарушения Подрядчиком пункта 20.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Подрядчиком.

28.1.232. В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Контракта более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в пункте 25.1 Контракта или более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней от даты подписания Дополнительного соглашения, согласно пункту 25.3 Контракта и/или безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств на Гарантийный период более чем на 10 (Десять) календарных дней от даты, установленной в пункте 25.4 Контракта, в случае задержки выдачи копии договорКонтракта страхования, полиса и документов подтверждающий оплату страхования платежей согласно пункту 27.2, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.

28.2.  Ответственность Заказчика:

28.2.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Контракта, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части Контрактной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.

28.3.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

28.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий контрактных обязательств.

Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.

28.5.  В остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 29.  Патентные права и условия конфиденциальности

29.1.  Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.4 настоящего Контракта.

29.2.  Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Контракта сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта.

29.3.  В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

29.4.  Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым компаниям, указанным в Контракте, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 30.  Форс-мажорные обстоятельства

30.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

30.2.  Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

30.3.  Срок действия Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

30.4.  Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

СТАТЬЯ 31.  Урегулирование споров. Арбитраж

31.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

31.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

31.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.Республики Татарстан

СТАТЬЯ 32.  Расторжение Контракта

32.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

32.1.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 4);

32.1.2. когда Подрядчик:

·  допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

·  допускает два и более случая, документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы поставки Подрядчика); и/или

·  допускает документально подтвержденный случай нарушения сроков выполнения Работ, установленных Месячно-суточным графиком выполнения Работ (Приложение 7); и/или

·  допускает два и более случая, документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Контрактом использования; и/или

·  лишается лицензии на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии); и/или

·  при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т. д.

32.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

32.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

32.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Контракта. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения контракта (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т. д. подписанные представителем Заказчиком, представителем технического надзора)

В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Контракта, обязан прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, передать Заказчику Объект/часть объекта, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы, вывести с Объекта собственную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, включая стоимость поставленных Материалов поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту.

32.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

32.5. В случае если до Даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику Объект/часть объекта, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.

32.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям, указанным в пункте 32.1, вправе с Даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.

СТАТЬЯ 33.  Особые условия

33.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

33.2. Любая договорКонтрактенность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.

33.3. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту, теряют силу, за исключением материалов конкурсного предложения оформленного в соответствии с требованиями конкурсной документации Подрядчика.

33.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

33.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

33.6. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

СТАТЬЯ 34.  Приложения к Контракту

34.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемыми частями.

34.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.

34.3. Перечень Приложений к Контракту:

Приложение 1.  График поставки материалов Подрядчиком (Примерная форма);

Приложение 2.Приложение 1А. Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий;

Приложение 2.  Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования;

Приложение 3.  График выдачи Рабочей документации;

Приложение 4.  График выполнения Работ;

Приложение 5.  Гарантия выполнения условий Контракта (Примерная Типовая форма);

Приложение 6.  Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Примерная Типовая форма);

Приложение 7.  Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма);

Приложение 8.  Список субподрядчиков;

Приложение 9.  График поставки Материалов Заказчиком;

Приложение 10.  Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Примерная форма);

Приложение 11.  Акт о выполненных работах;

Приложение 12.  Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а);

Приложение 13.  Отчет о ходе поставки МТР Подрядчиком (Примерная форма).

Приложение 14.  Гарантия в обеспечение возврата аванса (Типовая форма).

Приложение 15. Экологическая политика

Приложение 16. Политика в области охраны труда.

Приложение 17. Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров

СТАТЬЯ 35.  Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта

35.1.Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

35.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.

35.3. Контракт составлен в 32-х экземплярах: 21 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 36.  Реквизиты Сторон

"ЗАКАЗЧИК" Открытое акционерное общество «Северо-западные магистральные нефтепроводы» () Юридический и почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 26 а ИНН// р/с в ВТБ г. Москва к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России тел.(8, ; факс (8, "ЗАКАЗЧИК" Наименование организации: ________________________«_________________» Адрес местонахождения: Почтовый адрес и фактический адрес: Тел. Факс Банковские реквизиты: Р/с № ______________________ в _____________________________ К/с № БИК __________, ИНН ______________ , КПП _______________ "ПОДРЯДЧИК" Наименование организации:_________________________________________________________________________- Почтовый Аадрес:_____________________________________________________: Юридический адрес: Тел._______________________________________________________. Факс: ______________________________________________________ Банковские реквизиты: Банк Р/с № ___________________ в _____________________________ К/с № БИК _____________ , ИНН _____________, , КПП __________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Генеральный директор

__________________________( )

Генеральный директор

__________________________( )

От Подрядчика:

Генеральный директор __________________________________

_____________________________(_______________________)_____________________________( )