Сызрань-терминал. Резервуары. Реконструкция (стр. 3 )

18.  ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

18.1.  «Подрядчик» соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные «Подрядчиком» в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью «Заказчика».

«Подрядчик» предоставляет «Заказчику» все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу «Заказчика». «Подрядчик» может, при наличии предварительного письменного согласия «Заказчика», сохранить одну архивную копию документов. «Подрядчик» хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии с разделом 17 настоящего Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения «Заказчика».

18.2.  Если «Подрядчик» или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности «Подрядчика» по настоящему Договору, «Подрядчик» незамедлительно сообщает «Заказчику» о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение работ между «Заказчиком» и «Подрядчиком» и в течение одного (1) года после его истечения. Далее, настоящим «Подрядчик» соглашается переуступить «Заказчику» все требуемые «Заказчику» документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться работникам «Подрядчика» за передачу изобретений, производится исключительно за счет «Подрядчика».

19.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ

19.1.  «Подрядчик» не должен без предварительного письменного согласия «Заказчика»:

·  использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки «Заказчика» или родственных организаций «Заказчика» ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения работ по настоящему Договору;

·  выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности;

·  делать любые снимки, видеo и другие записи имущества «Заказчика». «Подрядчик» обеспечивает выполнение этих требований своими субподрядчиками.

20.  АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

20.1.  «Подрядчик» поддерживает и хранит и заставляет всех субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению работ по настоящему Договору, а также ко всем расходам на любые подарки или развлечения, понесенные «Подрядчиком» или его субподрядчиками и имеющим отношение к выполнению работ по настоящему Договору.

20.2.  В любое разумное время «Подрядчик» предоставляет и обязывает своих субподрядчиков предоставить работникам и агентам «Заказчика» доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками «Подрядчика» и субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо «Заказчику» для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций «Подрядчиком» и субподрядчиками, и соблюдения подрядчиками условий настоящего Договора.

20.3.  Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, «Подрядчик» незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает «Заказчику».

21.  СТРАХОВАНИЕ

21.1.  «Подрядчик» обязуется за свой счет заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков в порядке, описанном в Приложении № 6 к настоящему Договору.

22.  ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА

22.1.  «Подрядчик» несет ответственность за обеспечение своим работникам и субподрядчиками здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ в помещениях «Заказчика». «Подрядчик» должен заботиться о здоровье и безопасности работников «Подрядчика», его субподрядчиков и «Заказчика», населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые «Подрядчиком», а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении безопасности и охраны труда «Подрядчик» несет ответственность и обеспечивает выполнение работ в соответствии с законом, требованиями «Заказчика» в отношении охраны труда и техники безопасности и конкретными требованиями на участке выполнения работ. «Подрядчик» принимает соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи незамедлительно сообщает «Заказчику» и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.

22.2.  Если «Подрядчик» не исправляет какое-либо нарушение или не соблюдает какую-либо директиву сразу после получения уведомления от «Заказчика» или государственного органа власти «Заказчик» может зайти на место осуществления работ и принять такие меры, которые, по мнению «Заказчика», необходимы для гарантии выполнения ее требований. «Заказчик» имеет право удерживать из любого платежа, причитающегося «Подрядчику», сумму, достаточную для покрытия расходов «Заказчика» на обеспечение такой гарантии.

22.3.  «Подрядчик» на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами.

22.4.  «Подрядчик» обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, содержащимся в проектных материалах на Объект строительства (ПОС, ППР).

22.5.  «Подрядчик» на строительных объектах «Заказчика» обязуется:

22.5.1.  Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий.

22.5.2.  Не допускать разливов горюче-смазочных материалов.

22.5.3.  Работы проводить в строгом соответствии с земельным отводом.

22.5.4.  Соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова.

22.5.5. Соблюдать и нести ответственность за выполнение требований, изложенных в Стандарте Компании № П4–05 СД–021.01 от 01.01.2001 года «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании».

В случае не исполнения «Подрядчиком» своих обязанностей, предусмотренных Стандартом, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 50 000 ( Пятьдесят тысяч ) рублей, а при неоднократном нарушении «Подрядчиком» обязанностей по Стандарту, «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения договора.

22.6. До начала производства работ на Объекте оформить акт-допуск для производства работ на территории в соответствии с приложением 4 ОТ-ООТ 21 «Инструкции по охране труда при организации и производстве работ на опасных производственных объектах».

22.7. В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения в области охраны окружающей среды «Подрядчик» и его работники несут ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях РФ (глава 8), Уголовному Кодексу РФ (глава 26) и другим нормативным актам природоохранного законодательства.

23.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

23.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.

23.1. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

23.2.  Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.

24.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

24.1.  Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

24.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут:

24.2.1.  По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

24.2.2.  В одностороннем порядке по инициативе «Заказчика»:

·  в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ);

·  если «Подрядчик» в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

·  если «Подрядчик» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

·  если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный «Заказчиком» срок «Подрядчик» не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);

·  если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены «Подрядчиком» в установленный «Заказчиком» разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

·  если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

·  в случае аннулирования лицензий «Подрядчика» на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство Работ.

24.2.3.  В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

24.3.  Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

24.4.  В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

·  в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

·  в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

·  в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении Договора.

24.5.  Если настоящий Договор расторгается по вине «Подрядчика», «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» только сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных «Подрядчиком» по состоянию на дату расторжения настоящего Договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков «Заказчика», связанных со срывом «Подрядчиком» Графика работ и необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора.

24.6.  Если настоящий Договор расторгается по инициативе «Заказчика», «Подрядчику» выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от «Подрядчика» материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала «Подрядчика», занятого на строительстве Объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями настоящего Договора.

25.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

25.1.  Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения «Заказчика».

25.2.  Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения претензии.

26.  АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

26.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

26.2.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

26.3.  Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

§  предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

§  предоставление каких-либо гарантий;

§  ускорение существующих процедур;

§  иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

26.4.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

26.5.  В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

26.6.  Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

26.7.  В целях проведения антикоррупционных проверок «Подрядчик» обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу «Заказчика» предоставить информацию о цепочке собственников «Подрядчика», включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников «Подрядчика», включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, «Подрядчик» обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию «Заказчику».

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес «Заказчика» путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения «Заказчиком» почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

26.8.  Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

26.9.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

26.10.  Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

26.11. В случае отказа «Подрядчика» от предоставления Информации, согласно п. 26.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

26.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору), «Заказчик» направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в приложение № 8 к настоящему Договору, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».

27.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

27.1.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

27.2.  Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору может быть передано третьему лицу только с согласия должника.

26.3. «Подрядчик» обязуется неукоснительно исполнять требования ЛНД «Заказчика», связанные с выполняемыми по настоящему Договору работами, переданными «Заказчиком» «Подрядчику» по акту приема-передачи ЛНД в соответствии с перечнем, указанным в акте ( Приложение ).

Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием настоящего Договора, и в случае их неоднократного нарушения «Подрядчиком», «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения Договора.

В случае, если в период действия Договора в какой либо ЛНД внесены изменения или отменено действие, «Заказчик» обязуется своевременно ( в течение 10 дней с момента внесения изменений ) проинформировать об этом «Подрядчика» и передать новую редакцию ЛНД или введенный вновь ЛНД по акту приема-передачи.

26.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Российской Федерации.

26.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 Протокол согласования о договорной цене

Приложение 2 Расчет стоимости договора

Приложение 3 Разделительная ведомость поставки ТМЦ между Заказчиком и

Подрядчиком

Приложение 4 График производства работ

Приложение 5 Перечень субподрядных организаций, привлекаемых по Договору

Приложение 6 Условия страхования

Приложение 7 Акт приема-передачи ЛНД

Приложение 8 Информация о цепочке собственников контрагента, включая

бенефициаров

Приложение 9 Форма «Акт о приемке выполненных работ»

Приложение 10 Форма «Справка о стоимости выполненных работ»

Приложение 11 Форма № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта

Приложение 12 Свидетельство о допуске к работам ( СРО )

26.6. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров.

28.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

29.  ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»:	«ПОДРЯДЧИК»:
Открытое Акционерное Общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Юридический адрес: Самарская область, Почтовый адрес: Самарская область, , , Р/счет в г. Москва К/счет

Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

_______________ СТЕЖКО К. И. ______________ (Ф. И.О.)

(М. П.) (М. П.)

1.  Приложение

к договору № от «____»________________2013 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся,

«Заказчик»: в лице ­­­исполняющего обязанности ­­­генерального директора , действующего на основании решения -Актив» - единственного акционера открытого акционерного общества «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» от 01.01.2001 г. № 2 и Устава Общества, и

«Подрядчик»:__________ в лице _________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны,

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Сызрань-Терминал. Резервуары. Реконструкция» в сумме _____ ( ___прописью___ ) рублей, кроме того НДС 18% - _____ ( ___прописью___ ) рублей,

всего по Договору: ___ прописью ___ рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_____________ СТЕЖКО К. И. ________________ Ф. И.О.

(М. П.) ( М. П.)

Приложение

к договору № от «____»________________2013 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

Объект: «Сызрань-Терминал. Резервуары. Реконструкция»

«Заказчик»:

«Подрядчик»:

Сметная стоимость в ценах 2001 г.: СМР - ____ руб., Оборудование - ___,

Прочие - ___.

Индекс договорной цены: СМР - ___; МТР - ___; ФОТ - ___; ЭММ - ___

Договорная стоимость - ______ рублей.

				( руб.)
Наименование объектов и работ	Статьи затрат по смете	Затраты в ценах 2001г.	Коэффициент удорожания к ценам 2001г.	Сумма затрат в действующих ценах (без НДС)
1	3	4	5	6
Сызрань-Терминал. Резервуары. Реконструкция строительно-монтажные работы	Зарплата Зарплата
Механизмы в т. ч. зарплата
Материалы
ИТОГО:
Накладные
	ИТОГО:
	Плановые
	ИТОГО:
	Страхование 1,0%
	Зимнее удорожание 3,6%
	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
	ИТОГО:
	Непредвиденные затраты 1,5%
	ИТОГО:

Примечание: