Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Проект
Договор №
Санкт-Петербург «___» _________ 2012г.
Санкт-Петербургское государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется в установленный срок выполнить проектные работы по проектированию системы вентиляции в СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить проектные работы в соответствии с техническим заданием и заданием на проектирование (Приложение к техническому заданию), и локальной сметой (Приложение к техническому заданию), определяющими объем, содержание и другие, предъявляемые требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость проектных работ и сроки выполнения.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является признание Исполнителя победителем открытого аукциона в электронной форме (протокол ________________ по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга № _______ от __.__.2012 г.).
1.4. Подрядчик, в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставляет Заказчику _____________________________ (Безотзывную банковскую гарантию / Залог денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита),- указать избранную и предоставленную Заказчику форму обеспечения).
в размере 10 % от суммы начальной (максимальной) цены Договора.
Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется на срок исполнения обязательств по Договору, с учетом срока предоставления гарантий качества.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ:
Начало:
- день, следующий за днем регистрации Договора в реестре государственных контрактов.
Окончание:
- проектная и сметная документация должна быть передана Заказчику в течение 30 дней с учетом согласований со дня, следующего за днем регистрации Договора в реестре государственных контрактов. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи проектной документации.
2.2. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.
3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Исполнителем Проектных работ является фиксированной и составляет с учётом коэффициента аукционного снижения _______ (_________________) рублей, в том числе НДС.
3.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет субсидий на 2012 год.
3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Договора выполненных Исполнителем работ является акт сдачи-приемки работ, подписанный Сторонами в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Договора.
3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
3.5. Авансирование работ не предусмотрено.
3.6. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных Проектных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные Проектные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.
3.7. Обеспечение исполнения договора возвращается на расчетный счет Исполнителю в срок, не превышающий 20 рабочих дней после исполнения им обязательств по договору.
4. Права и обязанности сторон
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Предоставить Исполнителю по акту техническую и иную документацию для выполнения работ.
4.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене.
4.2.3.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.2.4.Оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора.
4.2.5.По окончании выполнения Исполнителем работ организовать и осуществить приемку их результата.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1.Принять от Заказчика по акту техническую и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.2.Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы по разработке проектной документации в соответствии с техническим заданием, в сроки, установленные настоящим Договором, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.
4.3.3.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.3.4.Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
4.3.5.Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
4.3.6. По завершении в установленные сроки проектных работ сдать Заказчику в оригинале полный комплект разработанной технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 4-х (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, плюс один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»).
4.3.7.Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.
4.4.Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
4.5.Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1.По завершении всех работ по настоящему Договору, Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к передаче проектной документации.
5.2.Заказчик, получивший сообщение Исполнителя, в срок не позднее 2-х дней приступает к приемке результата выполненных работ.
5.3.Сдача проектной документации Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.
5.4. Заказчик (СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района») в течение 5-ти рабочих дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта приема-передачи проектной продукции обратно Исполнителю.
5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень замечаний и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки проектной документации в случае обнаружения недостатков, которые исключают ее дальнейшее использование и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.
5.7. Датой сдачи проектной документации считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах:
6.1.1. за нарушение сроков начала и/или окончания работ по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;
6.1.2. при невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору, выразившемся в несоответствии уровня качества работ требованиям нормативных документов и/или в нарушении технологии производства работ, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;
6.1.3. за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
При задержке предоставления Исполнителем акта приемки выполненных работ, невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в проектной документации, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Исполнителем выявленных замечаний.
6.1.4. В случае однократного нарушения Исполнителем условий Договора (4.3.2.,4.3.3.,4.3.6.), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Исполнителя с составлением акта выявленных замечаний, подписываемого Заказчиком и Исполнителем, а в случае отказа Исполнителя от подписи – в одностороннем порядке.
В случае неустранения Исполнителем в течение двух дней выявленных нарушений Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Договора. При повторном нарушении Исполнителем указанных требований Договора Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены Договора.
6.2. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Исполнителем на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на лицевой счет Заказчика, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
6.3. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств в натуре.
6.4. Указанная в настоящем пункте пеня (штрафа) взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7. РАСТОРЖЕНИЕ договора
7.1. Стороны вправе изменить и расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством.
7.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3 Соглашение о расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон
7.4 В случае расторжения настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих услуг по договору, Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, с которым в соответствии с федеральным законом от 01.01.2001 года , заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора с согласия такого участника размещения заказа.
7.5 Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора до начала производства работ, с предварительным уведомлением Подрядчика, в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.
7.6 Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон, при этом Сторона, решившая расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Договора (отказа от исполнения Договора).
7.7 При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
8.2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.
9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до дня, определяемого сторонами.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока либо в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2012 г.
11.5. Обязательства по настоящему Договору возникают со дня его внесения в реестр государственных контрактов.
11.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
12.1 К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Задание на проектирование – Приложение 1 на 5л.
- Локальная смета - приложениями № 2 на 1л.
13. место нахождения и банковские реквизиты сторон
Заказчик | Исполнитель |
СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, пр. Королева, д.23 факс ИНН/ / Счет № в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (для СДЮСШОР Приморского района лиц. счет № 000) |
_____________________// ___________________/_______________/
М. П. М. П.
Приложение
к Договору №___от____________
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
1.Основания для проектирования | Закон Санкт-Петербурга от 02.11.20«О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» |
2. Заказчик | 2. СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга |
3. Подрядчик | 3. Определяется в результате проведения конкурсной процедуры |
4. Стадийность проектирования | 1 этап – Рабочая документация |
5.Источник финансирования | 5. Выделенные субсидии на 2012год |
6. Назначения и основные показатели объекта | СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга Общая площадь – 10506,8 м2 |
7. Состав и содержание проекта | В объёме требований нормативного документа «Порядок проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга . Подготовить проект с учетом Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 01.01.2001 г. № 87. В составе проекта должна быть разработана сметная документация на строительно-монтажные работы. 1. Раздел 1. «Пояснительная записка». 2. Раздел 2. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». 3. Раздел 3. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ИТО, перечень ИТМ, содержание технологических решений». 3.1. Подраздел «Система электроснабжения». 3.2.Подраздел «Система отопления, вентиляции и кондиционирования». 3.3. Подраздел «Автоматизация инженерных систем». 3.4. Подраздел: Системы ОПС. 4. Раздел 4 «Сметно-финансовый расчет (СФР)». Вентиляция и кондиционирование 1. Проектировать системы вентиляции и кондиционирования воздуха, согласно предоставленным технологическим решениям помещения бассейна предусмотреть приточно – вытяжную вентиляцию. При необходимости проектировать приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла и установку осушителей воздуха. При возникновении необходимости спроектировать совмещенную система канального осушителя и системы вентиляции, то есть (Вентиляция бассейна + Осушитель воздуха) = Система Поддержания Требуемой Влажности Воздуха (СПТВВ). В проекте предусмотреть установку рекуператоров тепла в приточно-вытяжной вентиляции, там где это возможно для обеспечения высоких показателей энергоэффективности. 2. Зона бассейна: Запроектировать систему распределения воздуха в потолке бассейна через диффузоры. Обеспечить поддержание температуры воздуха 25-28ºС, и влажности – 50-60%, круглогодично. Скорость движения воздуха должна находится в пределах 0.15-0.3 м/с, при более высоких скоростях возможно возникновение сквозняков, что отрицательно сказывается на комфорте. Приточная вентиляция должна иметь секцию нагрева. 3. Вентиляционное оборудование приточных систем - отечественного производства. 4. Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнить из оцинкованной стали ГОСТ * класса «Н» или класса «П», согласно п. 7.11.7. СНиП . Изоляцию воздуховодов выполнить согласно п. п. 7.11.8, 7.11.10, 7.11.11 и 7.11.12 СНиП с соблюдением норм по пределам огнестойкости транзитных воздуховодов. Прокладка - скрытая в каналах, за конструкциями подвала. В отдельных помещениях возможен открытый способ прокладки воздуховодов по согласованию с «Заказчиком». Подлежат изоляции все приточные воздуховоды систем с охлаждением воздуха, для предотвращения потерь холода и образования конденсата. Подлежат изоляции воздуховоды всех систем (приточных и вытяжных), расположенные в венткамерах после глушителей до выхода из венткамер. 5. В помещениях предусмотреть замену оконечных устройств для более качественного воздухообмена. 6. Предусмотреть установку противопожарных клапанов с автоматическим приводом. Контроль за состоянием клапанов осуществлять дистанционно по сети диспетчеризации, с визуализацией на шкафу автоматике и указанием помещений в которых они находятся. Автоматизация Автоматизацию инженерного оборудования выполнить с учетом технического задания на «Автоматизацию систем вентиляции и кондиционирования». 25. Объекты автоматизации – оборудование вентиляции и кондиционирования. Все приточные венткамеры полностью автоматизируются в объёме требуемом СНиП 2.04.05-91*. 26. Система автоматизации оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха здания должна обеспечивать автоматическое управление, регулирование, необходимые блокировки, защиты от аварийных режимов, индикацию сигналов «Авария» и нарушения режимов регулирования, оптимизацию работы оборудования, экономию электроэнергии. 27. Все системы вентиляции и кондиционирования воздуха здания должны быть автоматизированы, иметь необходимые сертификаты и соответствовать Российским нормам и стандартам. 28. Система КИП и автоматики вентиляции воздуха должна обеспечивать управление и технологический контроль следующих параметров: 29. - управление температурой воздуха в обслуживаемых помещениях посредством управления приводами клапана в обвязке калорифера, жалюзи рециркуляции и клапаном в обвязке секции охлаждения. 30. - ограничение минимальной и максимальной температуры воздуха в приточном канале (согласно требованиям СНиП). 31. - поддержание заданной температуры обратного теплоносителя в режиме ожидания (конкретное значение зависит от типа применяемого отопительного оборудования). 32. - пуск установки по заранее заданному алгоритму, в зависимости от температуры наружного воздуха (прогрев калорифера, поддержание заданной температуры обратного теплоносителя, контроль приточного воздуха, управление приточными/вытяжными жалюзи). 33. - включение/выключение вентиляционной установки по таймеру. 34. - контроль минимально допустимой температуры после калорифера во время работы установки (конкретное значение устанавливается при проведении пуско-наладочных работ). 35. - контроль наличия фаз. 36. - измерение и индикация температуры (при необходимости влажности) внутреннего воздуха. 37. - индикация сигналов «Авария», «Работа». 38. - поддержание влажности в помещениях, где это необходимо. 39. - обеспечить местное задание и контроль температурно-влажностного режима сплит-систем (в случае необходимости). 40. Система КИП и автоматики вентиляции должна обеспечивать защитные функции и блокировать работу вентиляционной установки в случае: 41. - неполнофазного режима электроснабжения 42. - перегрева двигателя вентилятора 43. - срабатывания пожарной сигнализации 44. - угрозы размораживания калорифера 45. - отсутствия давления теплоносителя в обвязке калорифера 46. - продолжительной работы с засоренным фильтром 47. Система КИП и автоматики кондиционирования воздуха должна обеспечивать управление и возможность включения/отключения автоматического поддержания температуры в зоне. 48. Контроллеры управления вентиляционными системами должны иметь возможность передачи данных в систему верхнего уровня – систему диспетчеризации и обязательное дистанционное управление параметрами и работой систем; Работоспособность контроллеров систем вентиляции не должна зависеть от работоспособности системы управления верхнего уровня. Контроллеры должны иметь возможность изменения и отображения параметров работы вентиляционных систем локально по месту установки. Противопожарные мероприятия - Предусмотреть установку автоматических противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости на воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах пересечения ими противопожарных преград. - Предусмотреть огнезащиту воздуховодов системы общеобменной вентиляции, проходящих транзитом через помещения. |
7. Требования к проекту | 7. Рабочий проект должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов. |
8. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию | 8. В соответствии с требованиями СНиП. |
9. Общие технические требования к проектируемым системам | 9. 1 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (Утвержден Постановлением Госстроя СССР от 01.01.01г. № 000) 9.2 ПБ ПУБЭЛ (Утвержден постановлением госгортехнадзора от 01.01.01 мая № 31) 9.3 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), изд. 6; 9.4 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), изд. 7, разделы 6 и 7; 9.5 ВСН 59-88, «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»,; 9.6 СНиП 2.08.02-89*, «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»; 9.7СНиП 2.01.02-95*, «Противопожарные нормы»; 9.8 ППБ -01-93, «Правила пожарной безопасности в РФ»; 9.9 ПОТ РИ, РД 153-34.0-03.150-00, «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; 9.10 ПТБЭ, «Правила технической безопасности электроустановок»; 9, «Заземление и зануление электроустановок зданий»; 9.12. Федеральный закон от 01.01.2001 «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» Все разделы проекта должны соответствовать действующим нормам и правилам. 9.13 ГОСТ 2.119-73. «Единая система конструкторской документации. Эскизный проект» 9.14 СНиП . «Пожарная безопасность зданий и сооружений, Строительные нормы и правила Российской Федерации». 9.15. СНиП Отопление, вентиляция и кондиционирование (Постановление Госстроя РФ от 26.06.03 г. № 000); 9.16. СНиП «Проектирование бассейнов» 9.17. СП «Бассейны для плавания» Применить оборудование отечественного производства. Применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельным письмом. |
10 Требования к разработке сметной документации | 10.1. Сметную документацию разработать по всем разделам в соответствии МДС 81-35.2004, на основе новой территориальной сметно-нормативной базы «Госэталон 2012» ТЕРм-2001 СПб, ТЕР-2001 СПб и ТЕРр-2001 СПб, ТЕРп-2011 утвержденной КЭРППиТ (Письмо № 11/19232 от 01.01.2001г.). 10.2. Расчет стоимости в текущие цены осуществлять в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. 10.3. Стоимость материалов применять в соответствии со сборником сметных цен (ТССЦ) на момент выполнения работ. На материалы, отсутствующие в ТССЦ, произвести на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. 10.4. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить согласно МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 скорректированных согласно Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 декабря 2010г. /08 |
11.Основные требования к разделу «Охрана окружающей природной среды» | В составе раздела разработать технологический регламент обращения со строительными отходами. При разработке технологического регламента руководствоваться следующими документами: - Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 01.01.01 г. N 1112-ра «Об утверждении правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга ; Постановления Правительства Санкт-Петербурга ); - Приказ Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СПб от 01.01.2001 г. «Об утверждении Положения о порядке согласования технологических регламентов по обращению со строительными отходами». Технологический регламент разработать в соответствии с нормативными требованиями к проектной документации, по типовой форме согласно приложению 1 к Правилам обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге. |
12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | В соответствии с требованиями ГО и ЧС |
13. Требования о порядке проведения согласований | Согласование Госпож надзором, СЭС, а также иными заинтересованными ведомствами и организациями, осуществляет проектировщик при содействии Заказчика в объёме требований действующих нормативных документов. |
14. Количество передаваемых экземпляров документации | Четыре экземпляра на бумажном носителе и один на электронном. |
Приложение
к Договору №___от____________
Согласовано: Утверждаю:
Директор СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР
Приморского района Санкт-Петербурга
______________
«_____» ______________2012г. «____»__________ 2012 г.
Локальная смета
на выполнение работ по проектированию системы вентиляции в СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23
Составлена в ценах: на III квартал 2012г. | ||||
№ пп | Характеристика предприятия, | Номер частей, глав, таблиц, | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или | Стоимость работ, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Проектные работы | ||||
1 | Крытый плавательный бассейн размерами: 25х16 м | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010г.)" табл.6 п.3 | ((630360*1)*0,6)*28% | 105,900 |
Итого затраты по разделу | 105,900 | |||
Итоги по разделу 1 Проектные работы : | ||||
Проектные работы: Объекты жилищно-гражданского строительства | 105,900 | |||
Итого | 105,900 | |||
Письмо Минрегиона России на III кв 2012г. на проектные работы индекс 3,46 | 366,414 | |||
НДС 18 % | 65954,59 | |||
Итого по разделу 1 Проектные работы | 432,369 | |||
Итого затраты по разделам (1-1) | 432,369 | |||
ВСЕГО по смете | 432369 |
Инженер технадзора _______________/________________/
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
