Поставка медицинского оборудования для акушерско-гинеколо-гического отделения ЦРБ» (стр. 4 )

Должно быть подписано ЭЦП

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта (лота) на поставку медицинского оборудования для акушерско-гинекологического отделения ЦРБ»

Наименование товара	Кол-во, шт.	Наименование поставщика	Цена, руб.	Сумма, руб.	Средняя цена договора, руб.
Фетальный монитор-интранатальный автоматизированный кардиотокограф «Уникос-03»	1	здоровье»			825 400,00
Монитор прикроватный BSM-2301K	1
Портативный дефрибрилятор PRIMEDIC Defi-B	1	73 900	73 900
Компрессор медицинский	1
Фетальный монитор-интранатальный автоматизированный кардиотокограф «Уникос-03»	1
Монитор прикроватный BSM-2301K с термодатчиком	1
Портативный дефрибрилятор PRIMEDIC Defi-B METRAX Germany	1	72 000	72 000
Компрессор медицинский DK50DM	1
Фетальный монитор для регистрации ЧСС, двигательной активности плодов (двойни) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах.
Монитор прикроватный BSM-2301K
Портативный дефрибрилятор PRIMEDIC Defi-B		75 000	75 000
Компрессор медицинский DK50DM			16300

* В цену договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, его сборка, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, предусмотренные налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, стоимость доставки товара в адрес Заказчика.

Заявка на участие в аукционе

(первая часть)

Открытый аукцион в электронной форме

№ ________________

Поставка медицинского оборудования для акушерско-гинекологического отделения ЦРБ»

Уважаемые господа!

Изучив документацию об аукционе (в электронной форме), заявляемся на участие в открытом аукционе в электронной форме №_________________ ______________________________________________________________________________

(предмет контракта)

Вторая часть заявки

Открытый аукцион в электронной форме №______________________________

Поставка медицинского оборудования для акушерско-гинекологического отделения ЦРБ»

(для юридического лица)

1.	Наименование организации:
2.	Сведения об организационно-правовой форме
3.	Почтовый адрес:
4.	Телефон и контактное лицо:
5.	Электронный адрес
6.	ИНН

Общие сведения об участнике размещения заказа

(для физического лица)

1.	Фамилия, имя, отчество
2.	Паспортные данные
3.	ИНН
4.	Адрес места проживания
5.	Номер контактного телефона

ПРОЕКТ Гражданско-правовой договор муниципального бюджетного учреждения № ___

на поставку медицинского оборудования для акушерско-гинекологического отделения ЦРБ»

г. Таштагол «__» ___ 20__ года

_____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании _________ с одной стороны, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Таштагольская Центральная районная больница» ( ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании __________, заключили настоящий гражданско-правовой договор муниципального бюджетного учреждения (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку медицинского оборудования для акушерско-гинекологического отделения ЦРБ», согласно Приложению № 1 (в дальнейшем Товар). Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора. При подписании договора, Поставщик предоставляет Заказчику Приложение .

1.2. Поставляемые Товары по своему качеству должны соответствовать установленным стандартам и требованиям. Поставляемый товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика по гражданско-правовому договору муниципального бюджетного учреждения, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать установленным Заказчиком требованиям. Весь поставляемый товар должен быть заводской сборки, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

2.1. Общая цена в рамках настоящего Договора составляет ____ руб. Цена договора включает в себя стоимость товара, его монтаж, страхование, предусмотренные налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, стоимость доставки товара в адрес Заказчика. Цена остается фиксированной на протяжении всего срока действия договора.

2.2. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком осуществляются в следующем порядке: оплата за поставку товара производится без предоплаты, в течение 180 дней с момента получения Товара на основании счета-фактуры и акта приемки-передачи товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ:

3.1 Поставка Товара по настоящему Договору производится в течение 35 календарных дней, с момента заключения Договора. Место поставки товара: ЦРБ», Кемеровская область, .

3.2. Датой поставки (моментом перехода собственности) признается дата акта приемки-передачи.

3.3. Приемка поставленного Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком на его территории и подтверждается соответствующим актом, подписанным полномочными представителями от каждой стороны.

3.4. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Получателям.

3.5. Качество, маркировка, упаковка поставляемой продукции должны соответствовать государственным стандартам, образцам завода-изготовителя и подтверждаться соответствующими документами в установленном порядке (сертификат соответствия, регистрационное удостоверение и др.).

3.6. Комплект товарно-сопроводительных документов считается полным при наличии товарной накладной/акта приема-передачи товара, счета-фактуры.

3.7. Затраты на проведение контроля качества и идентификации поставляемого Товара осуществляются целиком за счет Поставщика.

3.8. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями.

3.9. Количество Товара, передаваемого Получателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

3.10. Срок годности товара составляет 36 месяцев.

3.11. Товар должен быть поставлен в соответствии с комплектностью, указанной в спецификации. Приемка Товара по количеству, ассортименту осуществляется во время передачи Товара Заказчику. При обнаружении факта недопоставки Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней поставить недостающий Товар. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются исполненными с момента передачи недопоставленного Товара Заказчику, что подтверждается датами, указанными в товарораспорядительных документах.

3.12. В ходе приемки Товара Заказчиком производится визуальная оценка качества поставляемого Товара. При обнаружении факта поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в товарной накладной/акте приема-передачи Товара, а также составить Акт претензий в 2-х экземплярах. Акт подписывается обеими сторонами и является основанием для предъявления претензий Заказчиком Поставщику. Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 5 календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на Поставщика.

3.13. В случае выявления фактов отклонения по качеству Товара, отсутствия необходимых документов к Товару, препятствующих оприходованию Товара, Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о вышеуказанных фактах. Вызов уполномоченного представителя Поставщика обязателен для составления соответствующего Акта в 2-х экземплярах, который подписывают представители Заказчика и Поставщика. Неявка представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом, для составления соответствующего Акта, означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу. В случае отклонений по качеству поставленной партии Товара Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 5 календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на свой счет (т. е. на счет Поставщика).

3.14. При обнаружении недостатков Товара в процессе его дальнейшего использования Заказчиком (при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком при приемке Товара), Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов уполномоченного представителя Поставщика обязателен для составления Акта претензий в 2-х экземплярах, фиксирующего недостатки качества Товара, который подписывают представители Заказчика и Поставщика. Неявка представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом, для составления соответствующего Акта, означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.

3.15. Если Поставщик признал претензии обоснованными, то он обязан за свой счет произвести замену Товара на качественный в течение 5 календарных дней с момента подписания Акта претензий.

3.16. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика. Поставщик отвечает за недостатки Товара, возникшие до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 календарных дней с момента получения заключения независимого эксперта.

3.17. Поставка Товаров ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, поступившая партия Товара в счет поставки договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день поставки Товара надлежащего качества.

3.18. Поставщик при поставке Товара обязан обеспечить температурный режим, предусмотренный производителем, при погрузке-разгрузке и поставке Товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ГАРАНТИИ:

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.3. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

4.4. Споры, возникшие при исполнении и толковании условий настоящего Договора, а также приложений и дополнительных соглашений к нему, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения заявленной претензии – 10 дней).

4.5. Поставщик устанавливает срок гарантии на товар в течение 36 месяцев, с момента подписания акта приемки товара.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, изменение таможенного или налогового законодательства в части, касающейся настоящего Договору, сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 15 дней, то каждая из сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по указанным причинам, должна о наступлении и прекращении таких обстоятельств извещать другую сторону в письменном виде и предоставлять соответствующие документы не позднее 3-х дней с момента наступления и прекращения таких обстоятельств.

5.4. В случае если поставляемые Поставщиком товары не будут соответствовать применяемым к данному виду товаров стандартам и требованиям, то Заказчик вправе возвратить товар Поставщику без уплаты каких либо санкций, и расторгнуть настоящий Договор.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

6.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договор рассматриваются в качестве его неотъемлемой части.

6.2. Все приложения и уведомления по настоящему Договор осуществляются сторонами в письменной форме.

6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик:

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Таштагольская Центральная районная больница»

Местонахождение: Кемеровская обл.,

, тел./

Получатель: УФК по Кемеровской области ( ЦРБ» л/с 20396U60430) Расчетный счет: Банк получатель: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово БИК: КБК

8.ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика От Заказчика

Главный врач ЦРБ»

______________ _____________

Приложение к договору

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Фетальный монитор для регистрации ЧСС, двигательной активности плодов (двойни) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах.	1
2	Монитор прикроватный	1
3	Портативный дефибриллятор	1
4	Компрессор медицинский для аппаратов ИВЛ	1
	ИТОГО:	4