Документация для закупки по лоту № 16-06/ЦТТ-УПТУС-01-13 «Ремонт двигателя и рулевого механизма автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 г. Уфа» филиала - Уральское ПТУС (стр. 1 )

Утверждаю

Директор филиала

-

Уральское ПТУС

____________

«27» ноября 2012 г.

документация

для закупки по лоту № 16-06/ЦТТ-УПТУС-01-13

«Ремонт двигателя и рулевого механизма

автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 г. Уфа»

филиала - Уральское ПТУС.

Согласовано

Начальник ЦТТ и СТ филиала

-

Уральское ПТУС

______________

«27» ноября 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.  Извещение о закупке 3 стр.

2.  Техническое задание 5 стр.

3.  Проект договора 6 стр.

4.  Инструкция для участника конкурса по выбору подрядчика 13 стр.

5.  Порядок Оценки заявок на участие в закупке по лоту 58 стр.

Извещение о проведении закупки

1. Способ закупки:	Запрос предложений
2. Номер и наименование лота: 16-06/ЦТТ-УПТУС-02-13 «Ремонт двигателя и рулевого механизма автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 г. Уфа» филиала - Уральское ПТУС.
3. Наличие предварительного квалификационного отбора (ПКО):	Без предварительного квалификационного отбора
4. Информация об организаторе закупки:
- полное наименование:	Открытое акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти»
- сокращенное наименование:	Связьтранснефть »
- адрес проведения процедур по закупке:	Филиал - Уральское ПТУС Республика Башкортостан, 11
- контактный телефон:	(3
- факс:	(3доп.7889
- адрес сайта для размещения информации о закупке:	http://www. *****, http://*****
Адрес электронной почты	*****@
5. Информация о заказчике:
- полное наименование:	Открытое акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти»
- сокращенное наименование:	Связьтранснефть »
- адрес местонахождения:	, стр. 1
- почтовый адрес:	, стр. 1
- адрес электронной почты:	*****@
- контактный телефон:	( (499); (499)
6. Информация о предмете договора: Ремонт двигателя и рулевого механизма автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 г. Уфа филиала -Уральское ПТУС.
ОКВЭД	ОКДП	ОКЕИ	ОКАТО
50.20	5020010	539
7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Республика Башкортостан, 11, филиал - Уральское ПТУС
8. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	с момента подписания по 31.12.2012 г.
9. Начальная (максимальная) цена договора (лота):	00 рублей без НДС
10. Срок подачи организациями материалов на ПКО (при наличии)	Не предусмотрено
11. Срок предоставления документации о закупке	07.12.2012 г. 12-00 ч. (время московское)
12. Место предоставления документации о закупке	Республика Башкортостан, 11, филиал - Уральское ПТУС
13. Порядок предоставления документации о закупке	Организации, получившие приглашение, могут получить документацию о закупке при условии предъявления карточки предприятия и доверенности от организации на право ее получения, в бумажном или электронном виде по адресу указанному в п. 12 За достоверность документации о закупке полученной иным способом организатор закупки ответственности не несет.
14. Размер платы за предоставление документации о закупке	Оплата стоимости документации о закупке не предусмотрена
15. Порядок внесения платы за предоставление документации о закупке	Оплата стоимости документации о закупке не предусмотрена
16. Сроки внесения платы за предоставление документации о закупке	Не предусмотрена
17. Место приема конвертов с заявками на участие в закупке	Республика Башкортостан, 11, филиал - Уральское ПТУС
18. Дата и время окончания приема конвертов с заявками на участие в закупке	07.12.2012 г. 14-00 ч. (время московское)
19. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке	4 Республика Башкортостан, 11, филиал - Уральское ПТУС
20. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке	07.12.2012 г. 15-00 ч. (время московское)
21. Место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки	4 Республика Башкортостан, 11, филиал - Уральское ПТУС
22. Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки	10.12.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту двигателя и рулевого механизма автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 г. Уфа филиала - Уральское ПТУС

Виды работ:

Оказание услуг по ремонту двигателя и рулевого механизма автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 г. Уфа в соответствии с поданной заявкой, определяющей объем работ.

Начальная (максимальная) цена договора – 00 (четыреста пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей, 00 копеек), без НДС.

Условия выполнения работ:

Услуги выполняются по дефектной ведомости в объеме калькуляции являющейся неотъемлемой частью договора, квалифицированными специалистами, в специализированном автосервисе, на исправном оборудовании, в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки автомобиля и действующим законодательством Российской Федерации.

Устранять выявленные в гарантийный период недостатки в согласованные сроки.

Возвратить по требованию Заказчика запасные части, узлы и агрегаты, демонтированные в процессе ремонта, которые были заменены на новые.

При обнаружении Исполнителем дефектов, не указанных в дефектной ведомости, Исполнитель ставит об этом в известность Заказчика и согласовывает с Заказчиком проведение работ по устранению выявленных дополнительно дефектов, стоимость и сроки выполнения этих работ.

Все запасные части и расходные материалы для ремонта и технического обслуживания автомобилей должны являться оригинальными, новыми не бывшими в эксплуатации.

Исполнитель несет ответственность за сохранность автомобиля, узлов, агрегатов переданных для ремонта.

Начальник ЦТТ и СТ

Согласовано:

Главный инженер

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

на выполнение работ по ремонту двигателя и рулевого механизма

автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102

г. Уфа " ____" _______ 2012 г.

Открытое Акционерное Общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (), именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Связьтранснефть» - «Уральское производственно-техническое управление связи» (УПТУС) Сороковика Анатолия Павловича, действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г. № 000, с одной стороны, ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Исполнитель» обязуется выполнить ремонт двигателя и рулевого механизма автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 (далее - автомобиль), предоставляемый «Заказчиком», за счёт своих технических средств и с использованием своего персонала, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные услуги (выполненные работы), а также стоимость запасных частей и материалов, используемых при оказании услуг (выполнении работ).

1.2. Ремонт осуществляется в автосервисе по адресу: ________________.

2.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

2.1. «Исполнитель» обязан:

2.1.1. По прибытию автомобиля Заказчика по адресу, указанному в п.1.2 договора в назначенное время принять автомобиль на ремонт и произвести его в объеме Приложения №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. По окончанию выполнения работ на основании подписанного Заказчиком заказ-наряда оформить и направить Заказчику счет на оплату работ и запасных частей, использованных при ремонте.

2.1.3. Осуществить поставку запасных частей по Приложению №1 в течении 10 (десяти) дней.

2.1.4. Сообщить Заказчику о поступлении необходимых для производства работ запасных частей на склад Исполнителя и назначить Заказчику планируемую дату и время завершения производства работ.

2.1.5. Передача автомобиля для производства работ оформляется заказ-нарядом с приложением акта приема-сдачи Исполнителя с указанием в нем наименования автомобиля, идентификационного номера, государственного регистрационного номера, комплектности, а также видимых наружных повреждений автомобиля.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить автомобиль для производства работ в дату и время, назначенные Исполнителем.

2.2.2. Обеспечить своего представителя доверенностью, предоставляющий право подачи заявки на производство работ, заявки на поставку/получение запасных частей, а также получения автомобилей после проведения работ, а также право подписи и получения финансовых документов.

2.2.3. Принять и оплатить работы Исполнителя, а также запасные части, поставляемые Исполнителем, в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.

Принятие работ подтверждается подписью Заказчика в заказ-наряде и акте выполненных работ Исполнителя, получение запасных частей подтверждаются подписью Заказчика в товарной накладной.

2.2.4. В течении 3 (трех) дней с момента получения уведомления Исполнителя о выполнении работ принять автомобиль. Об окончании выполнения работ Исполнитель извещает Заказчика посредством письменного сообщения или телефонограммы (по выбору Исполнителя).

Передача автомобиля удостоверяется подписью Заказчика в заказ-наряде, а также актом выполненных работ. При приеме автомобилей Заказчик проверяет их внешнее состояние и комплектность, техническое состояние автомобилей, объем и качество выполненной работы. Все недостатки, выявленные в ходе проверки, должны быть отражены в акте выполненных работ. После подписания акта приема-передачи Заказчик не вправе ссылаться на недостатки (несоответствия), которые не были отражены в акте приема-передачи и предъявлять требования об их устранении, а также иные, связанные с выявленными недостатками (несоответствиями) требования.

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» обязуется оплатить 100% стоимости оказанных услуг (выполненных работ) и запасных частей, используемых при ремонте, не позднее 10 банковских дней после выполнения всего объема работ и предоставления запасных частей, указанных в заявке Заказчика, на основании подписанного сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ (услуг), и надлежащим образом оформленного счета.

3.2. Стоимость ремонта двигателя и рулевого механизма автомобиля Митсубиси Паджеро г/н в151ар102 определена в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

3.3. Сумма договора составляет ______________ рублей.

4.ГАРАНТИЯ

4.1. Гарантия исполнителя вступает в силу с даты передачи автомобиля Заказчику и действует в течении 6 (шести) месяцев.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ, а также ущерб, возникший вследствие неправильной или небрежной эксплуатации автомобиля, или при наличии видимых механических повреждений, а также на работы выполненный материалами и деталями Заказчика.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков представления Исполнителем Заказчику первичных документов (акты выполненных работ, актов сверок, счета), Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы, указанной в первичном документе, за каждый календарный день просрочки представления документа.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в разделе 3 настоящего договора. Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.

Обязанность по уплате неустойки наступает с момента требования или с момента вступления в законную силу решения суда о принудительном взыскании неустойки.

С момента признания стороной неустойки или с момента вступления решения суда о принудительном взыскании неустойки в законную силу, другая сторона вправе включить сумму неустойки, признанную должником или присужденную судом, в состав внереализационных доходов.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в случаях, не предусмотренных настоящим договором, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь): война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение, или иное стихийное бедствие, издания актов компетентных государственных органов РФ или органов местного самоуправления.

5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 1 (одного) месяца, каждая из сторон имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой Стороне письменного уведомления. При этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой стороне убытков, связанных с расторжением настоящего договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. Не допускается односторонний отказ Заказчика от получения и соответственно оплаты запасных частей поставленных и/или установленных Исполнителем согласно заявке Заказчика, если иное не будет оговорено двухсторонним дополнительным письменным соглашением Сторон.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры, разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, стороны решают путем переговоров.

6.2.В случае невозможности решения споров путем переговоров, стороны по Договору имеют право предъявить претензию со сроком ее рассмотрения в течение 10 (десяти) дней со дня получения.

6.3.При невозможности разрешения спора в порядке доарбитражного урегулирования, стороны по Договору имеют право обратиться в Арбитражный суд согласно законодательству РФ.

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Права и обязанности «Заказчика», в том числе осуществление контроля по исполнению настоящего Договора сторонами, передаются на основании соответствующей доверенности филиалу Уральскому производственно-техническому управлению связи (УПТУС) .

7.2. Исполнитель в течении 5 дней с момента подписания договора, предоставля­ет - «Уральское ПТУС» информацию по форме Приложения №2 к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефи­циаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а так­же о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением доку­ментов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информа­ции о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Исполнителя, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обя­зуется предоставлять - «Уральское ПТУС» по форме Приложе­ния № 2 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изме­нения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

7.3. Если какие-либо поля формы Приложения № 2 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информа­ция считается представленной ненадлежащим образом.

7.4. Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены - «Уральское ПТУС», последний вправе в одностороннем по­рядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгну­тым. При этом, все исполненное но Договору, а если это невозможно - стоимость исполненно­го, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

7.5. Исполнитель согласен на раскрытие - «Уральское ПТУС» предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее пре­доставления в органы государственной власти и предоставляет - Уральское ПТУС» право передавать данную информацию и подтверждающие докумен­ты указанным органам. Исполнитель, предоставляя - «Уральское ПТУС» информацию по форме приложения № 2 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителя получены (будут получены).