Государственный контракт № ____(проект)
г. Ростов-на-Дону
Настоящий государственный контракт (далее – контракт) заключен «__» ___ 20__г. между Управлением Судебного департамента в Ростовской области от имени Российской Федерации (далее – Управление), именуемым в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и ___________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _____, действующ__ на основании ____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые стороны, на основании ______________________, о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки, определенные настоящим контрактом, канцелярские принадлежности для Управления, судов общей юрисдикции Ростовской области, органов судейского сообщества Ростовской области в 2014 году (далее – товары) по цене товаров, номенклатуре и количеству, определенным по итогам открытого аукциона в электронной форме (Приложение к настоящему контракту).
1.2. Общий срок поставки товаров по контракту – с момента заключения контракта до «20» декабря 2014г. Срок поставки товаров Поставщиком по отдельному заказу Заказчика - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров на условиях настоящего контракта.
2. Цена контракта
2.1. Цена контракта составляет _____ (____) руб. __ коп.
2.2. Цена товаров включает в себя стоимость товаров; расходы по упаковке, поставке, погрузке/разгрузке товаров; иные расходы, связанные с выполнением настоящего контракта.
2.3. Налоги, сборы, другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего контракта или на иных основаниях, включены в цену товаров и оплачиваются Поставщиком.
2.4. Цена товаров остается фиксированной на весь срок действия контракта.
3. Место, сроки, условия поставки
3.1. Место поставки товаров – Управление, суды, органы судейского сообщества (Приложение к настоящему контракту пп 1-65).
3.2. Уполномоченное лицо Заказчика передает Поставщику, с использованием любых средств связи, заявку на поставку товаров. В заявке указывается наименование и количество поставляемых товаров (из общего перечня, указанного в контракте), а также место поставки товаров (из общего перечня, указанного в контракте), иные сведения. Допускается неоднократное число заявок для любого объекта поставки.
3.3. Указанные в заявке товары Поставщик обязан поставить комплектно до места поставки товаров, в срок, установленный в пункте 1.2. настоящего контракта.
3.4. Уполномоченное лицо Поставщика допускается в здание Управления, суда, органа судейского сообщества при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ.
3.5. Поставка товаров, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются собственными силами и средствами Поставщика (возможно привлечение субподрядчика).
3.6. Вместе с поставкой товаров Поставщик обязан предоставить относящиеся к товарам документы (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации изделия на русском языке, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийный талон, иные документы на товары (при наличии)).
3.7. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого товара на соответствия требованиям, установленным Заказчиком в контракте.
3.8. По окончании поставки товаров уполномоченные лица Заказчика и Поставщика подписывают накладную.
3.9. Заявка Заказчика считается исполненной Поставщиком с момента подписания сторонами документов, указанных в пункте 3.8. настоящего контракта.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.
4.3. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.4. В случае просрочки по вине Поставщика в поставке товаров против сроков, установленных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% цены не поставленных в срок товаров за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки товаров, установленного в контракте. Общая сумма неустойки не может превышать 100% от цены контракта.
4.5. Если просрочка в поставке товаров по вине Поставщика превысит максимальный размер неустойки, указанный в пункте 4.4. настоящего контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с соответствующим иском. В этом случае Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 100% от цены не поставленных в срок товаров.
4.6. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств.
4.7. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в контракте, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату Поставщику неустойку на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в контракте. Общая сумма неустойки не может превышать 100% от цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5. Условия платежа
5.1. Заявка Заказчика, исполненная Поставщиком, оплачивается в следующем порядке: Заказчик перечисляет Поставщику безналичным расчетом на его банковский счет цену товаров, поставленных Поставщиком по заявке Заказчика, в срок до 25 декабря 2014 года. Основанием для расчетов являются: а) накладная, подписанная уполномоченными лицами Заказчика и Поставщика; б) счет на оплату, предоставленный Поставщиком.
6. Упаковка
6.1. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений.
6.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату товаров до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или несоблюдения инструкции по хранению.
6.3. После прибытия товаров на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку, а Заказчик безопасное хранение. Риск, связанный с хранением, несет Заказчик. Распаковка грузов будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.
7. Гарантии качества
7.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать условиям, указанным в контракте.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном его использовании.
7.3. Поставляемые товары должны соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.
7.4. Гарантийный период на все товары составляет 12 (Двенадцать) месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня подписания уполномоченными лицами Заказчика и Поставщика документов приема-передачи поставленных товаров.
7.5. Если в течение срока гарантии товары окажутся дефектными или неисправными вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям контракта, что должно быть подтверждено актом, составленным Заказчиком, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты в течение 2 (двух) рабочих дней с даты письменного уведомления либо за свой счет заменить дефектные товары новыми, которые должны быть поставлены в течение 2 (двух) рабочих дней с даты письменного уведомления на условиях, указанных в разделе 3 настоящего контракта. Рекламации по качеству товаров могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее 30 (тридцати) дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.
7.6. Дефектные товары возвращается Поставщику за его счет после поставки новых товаров. 7.7. В случае устранения дефектов или замены некачественных товаров или его частей гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.
8. Прием-передача товара
8.1. Приемка товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Приемка товаров будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.
8.2. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товаров Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы: проверка по упаковочным листам номенклатуры, комплектности, количества, качества поставленных товаров, на соответствие необходимой поставки товаров по контракту (раздел 1 настоящего контракта); контроль наличия/отсутствия внешних повреждений; наличия относящихся к товарам документов (перечень указан в пункте 3.6. настоящего контракта).
8.3. При обнаружении несоответствия комплектности, номенклатуры, количества, качества поставленных товаров (в том числе несоответствие или отсутствие сертификатов соответствия, иных необходимых документов) требованиям стандартов, условиям настоящего контракта, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товарам и удостоверяющим их качество, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товаров. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывает перечень и количество осмотренных товаров, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется (передается) Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленных товаров обязан без промедления (не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания уполномоченными лицами Заказчика и Поставщика соответствующего акта) заменить поставленные товары товарами надлежащего качества за свой счет. В случае нарушения Поставщиком согласованных с Заказчиком сроков замены товаров, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и действующим законодательством.
8.4. По факту приемки уполномоченные лица Заказчика и Поставщика подписывают документы приема-передачи поставленных товаров (накладную).
9. Арбитраж
9.1. Поставщик и Заказчик принимает все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, мирным путем.
9.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего стороны незамедлительно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
10.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
11. Расторжение контракта
11.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. Настоящий контракт может быть расторгнут в суде по инициативе Заказчика в случае существенного нарушения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, а именно: - неоднократного (два и более раза) нарушения сроков поставки товаров, а также в случае, если просрочка исполнения обязательств по настоящему контракту со стороны Поставщика превысит один календарный месяц; - при неоднократной (два и более раза) поставке товаров ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для заказчика срок.
12. Прочие условия
12.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих сторон.
12.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта и действует до 31 декабря 2014 года.
12.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.
12.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
Приложения к настоящему контракту:
1. Приложение Наименование, характеристики, количество, цена товара.
2. Приложение Место поставки товаров.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗаказчикУправление Судебного департамента в Ростовской области 344021 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ИНН// р/сч л/сч в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовский области г. Ростов-на-Дону е-mail: *****@***ru Начальник Управления __________________ м. п. «___»_____________________20__г. | Поставщик м. п. «___»_____________________20__г. |
Приложение к государственному контракту от «___»_______________ 20__г. № ___
Наименование, характеристики, количество, цена товара
№ пп | Конкретные показатели и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) поставл. товара | Кол-во поставл. товаров (шт.) | Цена ед. товара (руб.) | Цена товара (руб.) |
1 | ||||
… | ||||
Итого: |
Заказчик Начальник Управления __________________ м. п. «___»_____________________20__г. | Поставщик __________________/_____________/ м. п. «___»_____________________20__г. |
Приложение к государственному контракту от «___»_______________ 20__г. №__
Место поставки товаров
Адреса местонахождения Управления, судов общей юрисдикции Ростовской области, органов судейского сообщества Ростовской области
№ пп | Наименование | Адрес местонахождения |
1 | ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344068 г. Ростова-на-Дону, |
2 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344004 г. Ростова-на-Дону, ул. Кулагина, 62 |
3 | КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344007 г. Ростова-на-Дону, пер. Газетная, 36 |
4 | ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344082 г. Ростова-на-Дону, |
5 | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344038 г. Ростова-на-Дону, ул. Ленина, 81а |
6 | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344029 г. Ростова-на-Дону, |
7 | ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344019 г. Ростова-на-Дону, пл. К. Маркса, 10 |
8 | СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | 344090 г. Ростова-на-Дону, пр. Стачки, 200/2 |
9 | АЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 344740 7 |
10 | АКСАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346720 г. Аксай, пр. Ленина, 16 |
11 | БАГАЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346610 ст. Багаевская, |
12 | ВЕСЕЛОВСКИЙ судебный состав Багаевского районного суда | 347780 п. Веселый, пер. Комсомольский, 51 |
13 | БАТАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346880 10 |
14 | БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 347040 0 |
15 | ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347370 08 |
16 | ВОЛГОДОНСКИЙ судебный состав Волгодонского районного суда | 347350 ст. Романовская, пер. Советский, 124 |
17 | ГУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 347871 4 |
18 | ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 346330 2 |
19 | ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347660 ст. Егорлыкская, ул. Мира, 86 |
20 | Зверевский судебный состав Красносулинского районного суда | 346312 ж |
21 | ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347740 7а |
22 | ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347460 п. Зимовники, пер. Крестьянский, 95 |
23 | Дубовский судебный состав Зимовниковского районного суда | с. Дубовское, ул. Садовая, 95 |
24 | КАГАЛЬНИЦКИЙ судебный состав Зерноградского районного суда | 347700 ст. Кагальницкая, пер. Буденовский, 33 |
25 | КАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. К. Маркса, 63 |
26 | КАМЕНСКИЙ судебный состав Каменского районного суда | 347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 55 |
27 | КОНСТАНТИНОВСКИЙ судебный состав Усть-Донецкого районного суда | 347250 9 |
28 | КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346350 4 |
29 | МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346660 сл. Большая Мартыновка, пер. Березовый, 7 |
30 | МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346970 п. Матвеев-Курган, |
31 | Куйбышевский судебный состав Матвеево-Курганского районного суда | с. Куйбышево, |
32 | МИЛЛЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 346130 |
33 | КАШАРСКИЙ судебный состав Миллеровского районного суда | с. Кашары, ул. Ленина, 60 |
34 | МОРОЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347120 3 |
35 | МИЛЮТИНСКИЙ судебный состав Морозовского районного суда | 347120 ст. Милютинская, |
36 | МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | с. Чалтырь, ул. 6-я линия, 8 |
37 | НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | с. Покровское, пер. Красный, 39 |
38 | НОВОЧЕРКАССКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 346421 г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 162 |
39 | НОВОШАХТИНСКИЙ Районный СУД | 346919 б |
40 | РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ судебный состав Новошахтинского районного суда | 346580 сл. Родионово-Несветайская, |
41 | ОБЛИВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347140 ст. Обливская, ул. К. Маркса, 38 |
42 | СОВЕТСКИЙ судебный состав Обливского районного суда | 347180 ст. Советская, |
43 | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 344090 пос. Каменоломни, ул. Калинина, 6 |
44 | ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347510 п. Орловский, а |
45 | ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | с. Песчанокопское, пл. Ленина, 3 |
46 | ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347540 г. Пролетарск, пр. 50 Лет Октября, 26а |
47 | РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | с. Ремонтное, /1 |
48 | Заветинский судебный состав Ремонтненского районного суда | с. Заветное, |
49 | САЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 347630 6 |
50 | СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346630 |
51 | ТАГАНРОГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 347900 2/2 |
52 | ТАРАСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346050 п. Тарасовский, ул. Мира, 27 |
53 | ТАЦИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347060 ст, Тацинская, ул. Ленина, 41 |
54 | УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346550 р. п. Усть-Донецкий, |
55 | ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347760 п. Целина, ул. Советская, 8 |
56 | ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 347320 3 |
57 | ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346000 п. Чертково, |
58 | ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД | 346500 7а |
59 | ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД | 346270 ст. Вешенская, ул. Шолохова, 2б |
60 | БОКОВСКИЙ судебный состав Шолоховского районного суда | 346250 ст. Боковская, ул. Советская, 22 |
61 | ВЕРХНЕДОНСКОЙ судебный состав Шолоховского районного суда | 346170 ст. Казанская, ул. Советская, 51 |
62 | РОСТОВСКИЙ - НА-ДОНУ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД | 344022 г. Ростова-на-Дону, |
63 | Новочеркасский ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД | 346400 г. Новочеркасск, пр. Платовский, 45 |
64 | Склад | г. Ростов-на-Дону, |
65 | Органы судейского сообщества | г. Ростов-на-Дону, |
Заказчик Начальник Управления __________________ м. п. «___»_____________________20__г. | Поставщик __________________/_____________/ м. п. «___»_____________________20__г. |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
