Федеральное государственное образовательное учреждение Среднего профессионального образования «Алатырский техникум железнодорожного транспорта»

извещает о проведении открытого конкурса.

Федеральное государственное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования «Алатырский техникум железнодорожного транспорта»

извещает о проведении открытого конкурса.

1.Форма торгов: проведение открытого конкурса (реестровый номер торгов-1).

2. Государственный заказчик: Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Алатырский техникум железнодорожного транспорта»

Почтовый адрес: 429820

Адрес электронной почты

Контактные телефоны: код (83531)

3. Предмет Государственного контракта:

Проведение текущего ремонта зданий «Алатырского техникума железнодорожного транспорта»

Подробная информация о количестве и качестве выполняемых работ, условиях, месте и сроках выполнения работ – в документации о конкурсе.

4. Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 429820 Чувашская Республика, «Алатырский техникум железнодорожного транспорта» на официальном сайте в сети «Интернет, www. *****

5. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: приемная «Алатырского техникума железнодорожного транспорта», с 22 февраля 2007г. – по 23 марта 2007г. с 8-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 23 марта 2007г. до 10-00.

Окончание подачи заявок – в день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки поданные позднее установленного срока не принимаются.

6. Отзыв заявки: Производится в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: 429820 Чувашская Республика, «Алатырский техникум железнодорожного транспорта» 23 марта 2007г.,
в 10 часов 00мин. в кабинете директора АТЖТ.

8. Место, дата и время рассмотрение заявок на участие в конкурсе: Рассмотрение заявок будет осуществляться конкурсной комиссией по адресу: 429820 Чувашская Республика, «Алатырский техникум железнодорожного транспорта», в течении не более 10 дней после вскрытия конвертов с заявками.

9. Место и дата подведения итогов конкурса: Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 429820 Чувашская Республика, «Алатырский техникум железнодорожного транспорта» 29 марта 2007г.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: стоимость работ, опыт работы, наличие лицензии на проведение строительных работ, кадровые и технические возможности, гарантии качества работ.

11.Предмет государственного контракта: Выполнение общестроительных работ.

12. Источник финансирования заказа: Средства федерального бюджета и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по коду экономической классификации 225 «Услуги по содержанию имущества» Оплата производится по факту выполнения работ.

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе - не предусмотрено.

14. Размер обеспечения исполнения государственного контракта – не предусмотрено.

Требования к участникам конкурса и по оформлению заявки на участие в конкурсе изложены в конкурсной документации.

15. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 429820 Чувашская Республика, «Алатырский техникум железнодорожного транспорта», (приемная) Адрес электронной почты тел.(код 835в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов по московскому времени.

Директор АТЖТ ____________

Утверждаю:

Директор техникума

__________________

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зданий техникума на 2007г.

г. Алатырь 2007г.

1.  Общие положения

1.1. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Алатырский техникум железнодорожного транспорта» расположено по адресу: Чувашская Республика, , далее по тексту «Организатор конкурса», проводит открытый конкурс по выбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зданий техникума на 2007год.

Источник финансирования работ- Федеральный бюджет. Финансирование работ будет производиться по квартально в течении года. Сроки проведения работ апрель 2007г., сентябрь 2007г.

1.2. Состав конкурсной комиссии для рассмотрения конкурсных заявок назначен приказом директора № ______ от _____________2007г.

1.3. Конкурс состоится 29 марта 2007г в 10ч 00мин. часов в здании ФГОУ СПО «Алатырский техникум железнодорожного транспорта» по адресу: Чувашская Республика, ,

1.4. Участникам конкурса предлагается выполнить весь комплекс ремонтно-строительных работ с привлечением субподрядных организаций для выполнения отдельных специальных видов работ.

т. е. выступать в качестве генерального подрядчика на объекте.

1.5. по вопросам организации и проведения открытого конкурса все участники должны руководствоваться:

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 94 - ФЗ от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.

1.2. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94 - ФЗ действия заказчиков по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также - муниципальный контракт, либо контракт).

2. Требования к участникам размещения заказов

2.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. При размещении заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.3. Требования предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

2.4. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в части 2) – 4) пункта 2.2. осуществляется заказчиком или конкурсной комиссией.

2.5. Государственный заказчик просит участников конкурса вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе представить следующие документы:

-копия государственной лицензии;

-копия свидетельства налоговой инспекции о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

-копия устава предприятия;

-сведения о профессионально-квалификационном составе работников предприятия;

-сведения о наличии производственной базы и ее характеристиках;

-сведения о методах расчета стоимости работ;

-бухгалтерский баланс предприятия на 1 января 2007г. со штампом налогового органа

-справка уполномоченного налогового органа, подтверждающая отсутствие непогашенной задолженности по оплате федеральных, региональных, местных налогов и сборов;

-отзывы о работе специалистов предприятия и качестве выполняемых работ;

-сведения о предприятии и опыте работы

3. Условия допуска к участию в торгах

1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

1.1. не предоставления правильно оформленной заявки, которая должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе (соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов);

4) В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.2. если заявка на участие в конкурсе получена по истечении срока, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.

1.3. если участники размещения заказа, раннее принимавшие участие в торгах, нарушали выполнение условий государственных контрактов или включены в реестр недобросовестных поставщиков.

4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной конкурсной документацией.

2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме и запечатанном конверте

3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком.

6. При регистрации заявки на участие в открытом конкурсе заказчик вправе потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в открытом конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в открытом конкурсе.

7. Полученные после окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе заявки на участие в открытом конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

8. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях.

6. Порядок проведения конкурса

1. Под открытым конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

2. При проведении открытого конкурса какие - либо переговоры заказчика и комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

3. В открытом конкурсе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками конкурса. Заказчик обязан обеспечить участникам открытого конкурса возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в конкурсе.

4. Конкурс проводится заказчиком в присутствии членов конкурсной комиссии, участников конкурса или их представителей.

5. Победителем конкурса признается лицо, предложившее наиболее выгодные методы определения стоимости выполненных работ, которые определяются на основании представленных участниками сведениях о методах расчета по форме 4 к данной конкурсной документации.

8. При проведении открытого конкурса заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись конкурса и ведется протокол конкурса, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения конкурса, об участниках конкурса, о начальной цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя конкурса и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем конкурса, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации.

9. В случае, если в конкурсе участвовал один участник, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику конкурса прилагаемый к конкурсной документации проект контракта. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7. Заключение государственного контракта по результатам открытого конкурса

1. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект государственного контракта – 10 дней со дня подписания протокола о проведенном конкурсе.

3. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

5. При исполнении государственного контракта заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных товарах, работах, услугах, не предусмотренных контрактом. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных товаров, работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

6. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

8. Если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

9. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации.

Приложене 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

На бланке организации Дата, исходящий номер

В конкурсную комиссию по размещению государственного заказа «Алатырского техникума железнодорожного транспорта»

Заявка на участие в открытом конкурсе по проведению работ по текущему и капитальному ремонту зданий техникума на 2007г.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения государственного контракта __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

_____________________________________________________________________________

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. В соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, мы согласны выполнить _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать предмет заявки)

выполнить работы

№ п/п	Наименование предмета государственн- ого заказа	Объем выполняемых работ	Стоимость работ	Срок исполнения	Примечания

* Примечание: цена выполнения работ указывается с учетов всех налогов, транспортных расходов за доставку расходных, иных материалов и прочих расходов связанных с выполнением условий Государственного контракта.

Полная стоимость заказа________________________________________________________

Предложения по срокам выполнения работ________________________________________________

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения по форме оплаты_________________________________________________

Прочая информация_____________________________________________________________

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

_____________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________________ %

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее законодательству Российской Федерации, запрашивать у нас и в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае, если мы будем признаны победителями конкурса, мы берем на себя обязательство подписать государственный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации в срок не позднее ___________ дней со дня подписания протокола о проведении конкурса.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией «Алатырского техникума железнодорожного транспорта» нами уполномочен _________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

7. Настоящая заявка с итоговым протоколом о результатах проведенного аукциона имеет силу договора и действует до подписания государственного контракта.

8. Наименование, организационно - правовая форма, юридический и фактический адреса, телефон, факс, банковские реквизиты:____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Для физического лица: паспортные данные, сведения о месте жительства, № контактного телефона, банковские реквизиты_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. К настоящей заявке прилагаются следующие документы* (перечислить):

1)

2)

и т. д.

* К заявке на участие в открытом конкурсе согласно действующему законодательству должны прилагаться следующие документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.

Руководитель предприятия

(уполномоченный представитель) ____________________________ __________________

(подпись) (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер ____________________________ __________________

(подпись) (Ф. И.О.)

МП

Приложение

Сведения о методах расчета стоимости выполненных работ

1	Виды производимых работ	Капитальный и текущий ремонт
2	Индекс перехода к уровню текущих цен о базисной стоимости основной заработной платы в ценах 2007г.	К1=
3	Индекс перехода к уровню текущих цен от базисной стоимости эксплуатации машин и механизмов в ценах 2007г.	К2=
4	Транспортно-заготовительные расходы в процентах от стоимости работ (не более 5%)	Р1=
5	Цены на материалы не превышают средних текущих цен на строительные материалы по Чувашской Республике и подтверждаются соответствующими первоначальными бухгалтерскими документами. применение высококачественных импортных или отечественных материалов и цены на них обязательно согласовываются с заказчиком.
6	Накладные расходы (в процентах от фонда оплаты труда) не более 95%	Р2=
7	Плановые накопления (в процентах от фонда оплаты труда) не более 50%	Р3=
8	Коэффициент, учитывающий производство ремонтно-строительных работ в помещениях эксплуатируемых зданий (не более 1,2)	К0=
9	Затраты по перевозке механизмов и рабочих к месту работы и обратно (в процентах от общей стоимости работ)
10	Затраты на составление сметы (в процентах от общей стоимости работ) не более 1%	Р5=
11	Непредвиденные работы и затраты (в процентах от общей стоимости работ) не более 3%
12	Затраты на временные здания и сооружения (в процентах от общей стоимости работ) не более 1,44%
13	Зимнее удорожание (в процентах от общей стоимости работ)
14	НДС

Примечание

1. поле «В» обязательно заполняется участником открытого конкурса с указанием конкретных данных о предлагаемом методе расчета стоимости выполненных работ.

2. Условия, предложенные участником открытого конкурса в данной методике расчета стоимости выполненных работ, распространяются на весь срок действия контракта при условии заключения его сторонами.

3. В случае если организация-участник конкурса не применяет при расчетах коэффициента, учитывающий производство ремонтно-строительных работ в помещениях эксплуатируемых зданий, то данный коэффициент приравнивается к единице (К0=1).

4. На основании представленных сведений каждый участник конкурса должен составить расчет стоимости работ по капитальному и текущему ремонту по пяти представленным организатором конкурса расценкам и в указанных объемах в сметно-нормативной базе 2007г. (таблица1). В конце расчета в строке «Всего» обязательно должна быть указана стоимость работ по предложенному расчету, по которой конкурсная комиссия будет производить оценку заявок на выполнение наиболее выгодных методов расчета.

Приложение 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование организации участника-открытого конкурса)

Сведения о профессиональном - квалифицированном составе работников предприятия

1. Руководители ИТР

№	Занимаемая должность	Ф. И.О.	Образование и специальность	Стаж работы (по специальности)
1 2

Общее количество руководителей и ИТР организации __________________ человек.

№	Специальность	Разряд квалификация	Количество рабочих указанной специальности
1 2

Общее количество рабочих организации ___________________ человек.

«______» ___________200__г. Руководитель _____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Проект Государственного контракта

на проведение капитального и текущего ремонта зданий

«Алатырского техникума железнодорожного транспорта»

г. Алатырь «___» _________ 2007г.

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Алатырский техникум железнодорожного транспорта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.  Контракт заключен по итогам конкурса (Протокол конкурсной комиссии №___ от_________2007 года).

2.  «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному и текущему ремонту зданий Алатырского техникума железнодорожного транспорта по ул. согласно утвержденной проектно-сметной документации.

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по текущему ремонту здания техникума в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием заказчика и проектно-сметной документацией.

Статья 2. Стоимость работ по контракту

2.1. Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему контракту составляет: 4 руб. ( Четыре миллиона восемьсот тысяч ) рублей.

2.2. Оплата производится Заказчиком на основании акта приемки-сдачи работ и счет фактуры за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2007 год и за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по коду экономической классификации 225 «Услуги по содержанию имущества».

2.3. Стоимость выполняемых работ определяется согласованными и утвержденными сметами (Приложение ).

2.4. Оплата услуг Подрядчика производится Заказчиком путем перечисления денежных средств Подрядчику после подписания акта выполненных работ в срок не позднее 10 банковских дней, с даты подписания акта, сдачи-приемки работ и предоставления Заказчику счета.

2.5. Все изменения, в том числе и сроков ремонта, или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной ст.2, обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта в соответствии СниП и ГОСТ.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, утвержденными дефектными ведомостями и строительными нормами и правилами.

3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.

3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.5. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

Статья 4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию.

Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

Представление Заказчиком не надлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее не представлению.

В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее чем за 45 дней до начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику, возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные контрактом.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ст.2 настоящего контракта.

4.3. Передать Подрядчику через 10 дней со дня подписания настоящего контракта перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.

В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщает Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту:

начало: 01 апреля 2007 г.

окончание: 01 сентября 2007 г.

5.2. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен выполнять в соответствии с согласованным графиком производства работ (Приложение ).

5.3. При изменениях законодательства и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки капитального ремонта продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик выплачивает Подрядчику Аванс в размере 30% от сметной стоимости для приобретения материалов в течение 10 банковских дней после подписания данного контракта обеими сторонами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2. Заказчик ежемесячно производит оплату Подрядчику за выполненный объем работ в течение 10-ти банковских дней после подписания им акта приемки выполненных работ (КС-2), и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и выставленной счет фактуры.

Проверка и подписание акта приемки выполненных работ и справки КС-3 Заказчиком производится в течение 3-х банковских дней.

6.3. Окончательный расчет производится платежным поручением на основании счет фактуры, акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, не позднее 10 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

6.4. Подрядчик по требованию Заказчика в любое время предоставляет справку о приобретенных на средства Заказчика изделиях и материалах, по ценам, согласно настоящему контракту.

Статья 7. Производство работ

7.1. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

7.3. Заказчик вправе вносить в объем работ изменения, которые, по его мнению необходимы, предупредив об этом Подрядчика за 20 календарных дней. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика с указанием:

увеличить или сократить объем работы, включенной в контракт;

исключит работу;

изменить характер или качество или вид части работы;

выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения капитального ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

7.4. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода капитального ремонта.

Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельствах непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения ремонта.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения контракта.

Статья 9.Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими условиями, СниП и ГОСТ;

своевременно устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев от даты подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Статья 10. Лицензии (сертификаты)

10.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Статья 11. Ответственность сторон

11.1. Подрядчик за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств уплачивает неустойку в размере 1\300 ставки рефинансирования Банка России от суммы государственного контракта.

11.2. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1\300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.

Статья 12. Расторжение контракта

12.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

задержка Подрядчиком начала капитального ремонта более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания ремонта более чем на два месяца;

аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

12.2. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на два месяца;

консервации или остановки Заказчиком капитального ремонта по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий два месяца;

уменьшения стоимости капитального и текущего ремонта более чем на 30% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

Статья 13. Особые условия

13.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2.При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.3.Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

13.4.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются по возможности путем переговоров между сторонами. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению арбитражным судом в установленном порядке.

14.Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»: «Подрядчик»:

ФГОУ СПО «Алатырский техникум железнодорожного транспорта» Адрес: Чувашская Республика г. Алатырь, ул. Л/с в Отделение по г. Алатырю и Алатырскому району УФК по Чувашской Республике Р/с ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары (ИНН ОФК ) Л/с в Отделение по г. Алатырь и Алатырскому району УФК по Чувашской Республике Р/с РКЦ г. Алатырь Директор АТЖТ _______________ М. П.