Приложение
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Улан-Удэ
№ | Наименование товаров, работ и услуг | ед. изм. | кол-во* | Сроки выполнения работ | |
1 | Установка дорожных знаков со стойкой | шт. | 35 | июль | август |
С момента заключения контракта | До 31 августа 2011г. | ||||
2 | Установка дорожных знаков без стойки | шт. | 215 | июль | август |
С момента заключения контракта | До 31 августа 2011г. | ||||
Итого: |
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К РАБОТАМ И ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
1. Установка и содержание дорожных знаков осуществляется на основании актов инвентаризации дорожных знаков по районам города, предписаний, технических заданий ГИБДД, Заказчика, администраций городских районов в соответствии с календарным планом в пределах предусмотренных средств. Установка новых дорожных знаков производится на основании технического задания согласованного с органами ГИБДД.
2. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков 5 лет.
3. Перед началом работ представить Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при изготовлении дорожных знаков.
4. Установка дорожных знаков производится на новые стойки или на существующие стойки, опоры освещения.
5. Глубина погружения стойки в грунт не менее 700 мм.
6. Высота дорожного знака (нижняя часть знака) над уровнем проезжей части должна быть не менее 2,0 м.
7. Обеспечить устройство фундамента из бетона под стойку дорожного знака не менее 0,10 м3.
8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в гарантийный срок эксплуатации.
9. Требования предъявляемые к дорожным знакам, аншлагам, стойкам:
- дорожный знак должен быть 2-го типоразмера из оцинкованной стали с двойной отбортовкой, маска из пленки инженерного типа или аналог в соответствии с требованиями нормативов;
- размеры аншлагов в соответствии с требованиями нормативов;
- диаметр стоек должен составлять 76 мм;
- стойка должна быть окрашена в серый цвет;
10. При систематическом нарушении выполнения работ по установке знаков в соответствии с календарным планом, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, а также в случае выявления грубых нарушений предъявляемых требований применить финансово-экономические санкции согласно муниципальному контракту.
11. Документальное сопровождение работ:
11.1 Перед началом работ завести журнал проведения работ, в котором указывать дату, место и виды проводимых работ;
11.2 Журнал работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно у подрядчика и должен предъявляться по требованию Заказчика, органов ГИБДД. По письменному запросу судебных органов, юридических и физических лиц информация выдается в виде справки о дате проведения работ.
12. Сдача и приемка работ осуществляется за счет Подрядчика комиссией в составе представителей городских районных администраций (отдел планирования и развития территорий), ГИБДД (ОГИБДД районных ОВД, УГИБДД), МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):____________________________
_________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): __________________________________________________
Место жительства (для физического лица):_____________________________________________________
Сайт, e-mail:_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП___________________________________________
Контактное лицо(ФИО), телефон _____________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________2011г.
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
на сумму _______________ (_________________________________________________________) рублей.
Цена работ включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, т. е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок №______________________________________
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Руководитель _____________________/________________________/
мп
проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
г. Улан-Удэ «___ » _______ 2011 г.
МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ», от имени г. Улан-Удэ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 24.07.08г. № 000 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа «город Улан-Удэ», - председателя Хандархаева, действующего на основании Положения с одной стороны, и -УдэАвтодор», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Ивана Сергеевича Григорьева, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, на основании протокола № 3/064 от 14.04.2008г., заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика работы по установке дорожных знаков на улично - дорожной сети г. Улан-Удэ в соответствии с требованиями указанными в Приложении №4 «Требования предъявляемые к работам и применяемым материалам», в объеме и сроки указанные в Приложении №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту, указанному в п.1.1. настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утверждёнными локальными сметными расчётами (Приложение ,3 к настоящему Контракту).
1.3. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с объемами, указанными в Приложении №1 к настоящему Контракту, и составляет _______________, включая НДС.
Код бюджетной классификации – 01
2.2. Заказчик обязуется полностью оплачивать выполненную по настоящему Контракту работу после подписания сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
2.3. Настоящим Контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполняемых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Стоимость работ по настоящему Контракту может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объемов работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Календарные сроки выполнения работ в 2011 г. определены сторонами:
Начало работ: со дня заключения контракта
Окончание работ: «01» сентября 2011 г.
Общая продолжительность работ составляет календарных дней.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего Контракта объектов, необходимыми материалами, если это необходимо, соответствии с количеством и в порядке, указанными в Приложении №1 к настоящему Контракту.
4.2. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
4.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
4.4. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации контракта материалов до подписания акта приемки работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:
5.1.1. обеспечить производство работ в полном соответствии, с «Ведомостью объемов работ» (Приложение к настоящему Контракту); с «Локальными сметными расчётами» (Приложение ,3), в соответствии с требованиями указанными в Приложении №4 «Требования предъявляемые к работам и применяемым материалам», строительными и иными нормами и правилами, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству в течение 5-и (пяти) лет.
5.1.2. обеспечить работы необходимыми материалами;
5.1.1 выполнить все работы по установке дорожных знаков в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, сдать работы Заказчику в установленный срок в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта:
Производство и качество работ должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р , ГОСТ Р ;
Установка дорожных знаков осуществляется на основании предписаний, технических заданий Заказчика, органов ГИБДД в соответствии с указанными в них сроками, актов инвентаризации дорожных знаков по улично-дорожной сети районов города в соответствии с календарным планом;
5.1.4. в случае необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его при проведении работ;
5.1.5. исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта;
5.1.6. соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ;
5.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.8. при готовности объекта Подрядчик должен известить об этом Заказчика в 2-дневный срок в письменной форме;
5.1.9. обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
5.1.10. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5.2. Права Подрядчика:
5.2.1. получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и несет следующие обязанности:
6.1.1. обязан сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения муниципального заказа на подрядные работы.
6.1.2. обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.
6.1.3. имеет право осуществлять контроль и надзор за работами по установке дорожных знаков на улично - дорожной сети г. Улан-Удэ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.1.4. заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за работами отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество подлежащего ремонту объекта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение __2_ дней после предоставления Подрядчиком сертификатов соответствия на все используемые материалы и изделия, протоколов лабораторных испытаний материалов и исполнительной документации, приступить к их приемке.
7.2. Подрядчик организует приемку работ за свой счет.
7.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом приемки, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
7.4. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ, а также в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется устранить их в течение 5-и дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.
7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
7.6. По согласованию сторон настоящего Контракта сдача результата выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком может осуществляться поэтапно.
По завершении каждого из этапов работ, предусмотренных графиком производства работ, Подрядчик извещает Заказчика о необходимости произвести приемку работ. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о завершении этапа работ, обязан в течение ___2___ дней приступить к приемке выполненных работ.
Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом приемки подписываемый ________________, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», ГИБДД, Администрацией района г. Улан-Удэ в котором проведены работы, МУ «Комитет по строительству». Подписанный сторонами акт приемки является основанием для осуществления Заказчиком оплаты работ, выполненных Подрядчиком.
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента приемки результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
С момента подписания акта приемки работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Приложении №1,2,3,4 к настоящему Контракту и в обязательных для сторон строительных и иных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в Приложении №4 требований, предъявляемых к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.
9.2. Подрядчик несет ответственность за качество проведенных работ в течение гарантийного срока в соответствии с п.5.1.1. настоящего контракта и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет.
Заказчик вправе передать объект для устранения дефектов иной организации с возмещением Подрядчиком понесенных Заказчиком на это затрат.
В случае неустранения дефектов в порядке, предусмотренном п.7.4. настоящего контракта, а равно в течение гарантийного срока в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки их выполнения.
В случае нарушения срока окончания работ, а также промежуточных сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от полной стоимости работ по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Улан-Удэ за каждый день просрочки сдачи работ.
Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2011 года.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3 Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Если при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
11.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
11.3. Настоящий Контракт составлен на 6 листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.4. В настоящий Контракт по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.
11.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде РБ в соответствии с законодательством РФ.
11.6. Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего контракта:
1. Приложение «Ведомость объемов работ»;
2. Приложение «Локальный сметный расчёт на установку дорожного знак 2-го типоразмера без стоек на существующие стойки и опоры освещения» (составляется по итогам запроса котировок на основании локального сметного расчета, предусмотренного извещением о проведении запроса котировок);
3. Приложение «Локальный сметный расчет на установку дорожного знака 2-го типоразмера на металлических стойках» (составляется по итогам запроса котировок на основании локального сметного расчета, предусмотренного извещением о проведении запроса котировок) ;
4. Приложение «Требования, предъявляемые к работам и применяемым материалам».
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик | Подрядчик |
МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ» г. Улан-Удэ, ул. Тел.//
ИНН//
р/с в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
|
|
______________________ / / м. п. | ______________________ / / м. п. |
Приложение к муниципальному контракту №___ от «__»_____2011г. |
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| |||||||||||
по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Улан-Удэ |
| |||||||||||
| ||||||||||||
№ | Наименование товаров, работ и услуг | ед. изм. | кол-во* | цена за ед., руб. | стоимость руб. | Срок выполнения работ | ||||||
1 | Установка дорожных знаков со стойкой | шт. | 35 | июль | август | |||||||
С момента заключения контракта | До 31 августа 2011г. | |||||||||||
2 | Установка дорожных знаков без стойки | шт. | 215 | июль | август | |||||||
С момента заключения контракта | До 31 августа 2011г. | |||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Приложение к муниципальному контракту №__ от «__»____2011г.
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К РАБОТАМ И ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
13. Установка и содержание дорожных знаков осуществляется на основании актов инвентаризации дорожных знаков по районам города, предписаний, технических заданий ГИБДД, Заказчика, администраций городских районов в соответствии с календарным планом в пределах предусмотренных средств. Установка новых дорожных знаков производится на основании технического задания согласованного с органами ГИБДД.
14. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков 5 лет.
15. Перед началом работ представить Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при изготовлении дорожных знаков.
16. Установка дорожных знаков производится на новые стойки или на существующие стойки, опоры освещения.
17. Глубина погружения стойки в грунт не менее 700 мм.
18. Высота дорожного знака (нижняя часть знака) над уровнем проезжей части должна быть не менее 2,0 м.
19. Обеспечить устройство фундамента из бетона под стойку дорожного знака не менее 0,10 м3.
20. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в гарантийный срок эксплуатации.
21. Требования предъявляемые к дорожным знакам, аншлагам, стойкам:
- дорожный знак должен быть 2-го типоразмера из оцинкованной стали с двойной отбортовкой, маска из пленки инженерного типа или аналог в соответствии с требованиями нормативов;
- размеры аншлагов в соответствии с требованиями нормативов;
- диаметр стоек должен составлять 76 мм;
- стойка должна быть окрашена в серый цвет;
22. При систематическом нарушении выполнения работ по установке знаков в соответствии с календарным планом, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, а также в случае выявления грубых нарушений предъявляемых требований применить финансово-экономические санкции согласно муниципальному контракту.
23. Документальное сопровождение работ:
11.3 Перед началом работ завести журнал проведения работ, в котором указывать дату, место и виды проводимых работ;
11.4 Журнал работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно у подрядчика и должен предъявляться по требованию Заказчика, органов ГИБДД. По письменному запросу судебных органов, юридических и физических лиц информация выдается в виде справки о дате проведения работ.
24. Сдача и приемка работ осуществляется за счет Подрядчика комиссией в составе представителей городских районных администраций (отдел планирования и развития территорий), ГИБДД (ОГИБДД районных ОВД, УГИБДД), МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
___________________ / / _____________________ / /
м. п. м. п.
