Выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома №19, квартал 1 на территории зато г. Радужный (стр. 7 )

___________________________________________________________________________

подпись О

Руководитель организации ___________________________ _________________________

М. П. подпись

Форма №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ ___________________________________________________

(указывается предмет аукциона)

__________________________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ___________________________________________________________________

согласны выполнить предусмотренные в аукционе функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Предмет муниципального заказа ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Технические характеристики и объемы выполняемых работ по муниципальному заказу

ВИДЫ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	ОБЪЕМ

3. Условия финансирования:

3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т. д.) ____________________________________

3.2. Порядок оплаты работ ________________________________________________________________

4. Сроки выполнения работ:

4.1. Срок начало работ – __________________________________________________________________

4.2 Срок окончание работ – _______________________________________________________________

5. Место выполнения работ: __________________________________________________________________

6. Качество работ:

6.1. Мероприятия по обеспечению качества _________________________________________________

6.2. Методы и технология выполнения работ ________________________________________________

6.3. Организационно-технологическая схема производства работ* _______________________________

6.4. Требования по безопасности __________________________________________________________

7. Гарантии качества работ:

7.1. Срок предоставления гарантии качества работ ________________________________________

7.2. Объем предоставления гарантии качества работ _______________________________________

7.3 .Условия послегарантийного обслуживания ____________________________________________

8. Обеспечение исполнения муниципальных контрактов:

В качестве способа обеспечения исполнения муниципального контракта выступает _______________

____________________________:

Руководитель организации ___________________________ _________________________

М. П. подпись

Главный бухгалтер организации ______________________ _________________________

подпись

* В случае выполнения работ с участием субподрядных организаций, указывается порядок их привлечения с учетом требований документации об аукционе

Форма №3

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

___________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________________________________________ ____________________________________________________ «____» _______________________________

представлять интересы _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе, на право заключить муниципальный контракта на ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись удостоверяем. ____________________ _________________ удостоверяю.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Подпись доверителя ________________________ ( ___________________ )

(должность, подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Форма №4

На бланке организации Дата, исх. Номер

Уполномоченному органу. Председателю МУ «КУМИ» ___________________________________ г.Радужный, 1 квартал, дом 55

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам, информационной карты и т. п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: ____________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель организации ___________________________ _________________________

подпись

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

« » __________ 2010г. ЗАТО г. Радужный

Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице. председателя , действующего на основании Устава, с одной стороны и______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _________ , с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « __» _________ 20 г. №____ и со ст.. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УТЕПЛЕНИЮ ТОРЦЕВОЙ СТЕНЫ ЖИЛОГО ДОМА №19, КВАРТАЛ 1 НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ»

1.2.Срок выполнения работ: до «_15_» сентября 2010 года.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

1.4.Место выполнения работ: 1 квартал, ж. д.№19, ЗАТО г. Радужный, 600910.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2. Цена контракта установлена _____руб. ( рублей)

в том числе: НДС 18%

в соответствии с протоколом аукциона от « »________ 20 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.права и обязанности СТОРОН

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими характеристиками и объемами выполняемых работ (приложение №1 к настоящему муниципальному контракту). Качество работ должно соответствовать действующей нормативно-технической базе: (СНиП 2.08.01.89 «Жилые здания (с изменениями)»; СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; правилами техники безопасности.

3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.

3.4.Срок гарантии на выполненные работы составляет __3__года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устраняет их течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.

3.5.Предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта по форме ________________________________________________________________________________________ .

Заказчик обязуется:

3.6.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.

3.7.Произвести расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.

4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по муниципальному контракту работ, в течение 5 дней организует приемку этих работ.

4.2.Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

4.3.Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ по ф. КС-2 , справкой о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС3, подписанными обеими сторонами, счетом и счетом-фактурой.

4.4.Подрядчик обязуется в случае проведения встречных проверок Контрольно-ревизионным отделом администрации ЗАТО г. Радужный предоставлять всю документацию, касающуюся исполнения настоящего муниципального контракта.

5.ОПЛАТА РАБОТ

5.1. Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета-фактуры после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежной документации Подрядчиком при целевом поступлении денежных средств на данный объект.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответствен - ность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка ( пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ по муниципальному контракту. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки ( пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц

6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей к оплате.

Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ при отсутствии на его лицевом счете целевых бюджетных средств (при несвоевременном поступлении целевых бюджетных средств на лицевой счет Заказчика), а также при невыполнении обязательств по вине третьих лиц.

6.2.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ ( народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.3.При наступлении указанных в п.6.2. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему муниципальному контракту. При прекращении указанных обязательств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту;

7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).

7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.3. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего муниципального контракта, либо его нарушения, прекращения или недействительности и не урегулированные сторонами, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» во Владимирской области (далее - Третейский суд). Спор передается согласно положению этого суда на рассмотрение судьей единолично, определяемым для рассмотрения спора, по усмотрению Председателя третейского суда.

8.4.Решение Третейского суда является обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства. Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо.

8.5.Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путем подачи заявления в компетентный суд, на территории которого принято решение Третейского суда.

8.6. Решение Третейского суда может быть оспорено лицами, участвующими в третейском разбирательстве, путем подачи заявления в Арбитражный суд Владимирской области об отмене решения Третейского суда.

8.7.Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы  города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;

- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

-за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Банк:ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир, УФК по Владимирской области (ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с ) БИК: Р/сч.

600910 Владимирская область, г. Радужный,1 квартал д.№55

тел.(8492бухгалтерия); тел/секретарь)

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Председатель МУ «ГКМХ»

__________________. ____________________