Ремонт основных дорог закрытого административно-территориального образования г. Радужный (стр. 5 )

2.1.6. В случае заключения победителем аукциона муниципального контракта - в течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

2.2. В указанных в пункте 2.1. случаях денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Участнику размещения заказа на банковский счет, указанный в разделе 5 настоящего договора.

2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае, если Участник размещения заказа признан победителем аукциона или Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта. Указанные денежные средства остаются в распоряжении Уполномоченного органа.

2.4. К обеспечению заявки на участие в аукционе не применяются правила неосновательного обогащения.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут решаться сторонами путем переговоров, а в случае невозможности переговоров – в суде по месту нахождения Уполномоченного органа.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Уполномоченный орган»: «Участник размещения заказа»:

_______________________________ ____________________________________

_______________________________ ____________________________________

_______________________________ ____________________________________

_______________________________ ____________________________________

Зам. Главы города, Руководитель организации

председатель КУМИ

______________ _______________________

(подпись) (Ф. И.О.)

На бланке организации Дата, исх. Номер

Уполномоченному органу. Председателю МУ «КУМИ» ___________________________________ г.Радужный, 1 квартал, дом 55

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам, информационной карты и т. п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: _______________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель организации ___________________________ _________________________

подпись

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_______________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан __________________________________________________ ____________________________________________________ «____» ___________________________

представлять интересы __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в аукционе, проводимом ________________________________________________________________.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, давать разъяснения, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись удостоверяем. ____________________ _________________

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф. И.О.)

М. П.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

______________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

№п/п	Наименование документа	Стр
В письменной форме на бумажном носителе:
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.
2.	Техническое предложение.
3.	Доверенность на участие в открытом аукционе № от
В электронной форме на электронном носителе:
№ п/п	Наименование документа
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)

Руководитель организации ___________________________ _________________________

М. П.

подпись

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

« » 2009г. ЗАТО г. Радужный

Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», Горбатюка Николая Петровича_, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « » 200 г. № и со ст.. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика или по его указанию для иного лица, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «Ремонт кольцевой дороги от ж. д.№16, квартал 1 до «Студии Загара» (1очередь – 4700м2)

1.2.Срок выполнения работ: до «30»__сентября__ 2009 года.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

1.4.Место выполнения работ: - от ж. д.№16 до «Студии Загара».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2. Цена контракта установлена _______рублей(__________________________________ рублей)

в том числе: НДС 18%

в соответствии с протоколом аукциона от « » 200 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.права и обязанности СТОРОН

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить весь комплекс работ по прилагаемым сметам, качество работ должно соответствовать (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги); ГЭСН Сборник 27. «Автомобильные дороги».

3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.

3.1.Выполнить работы в порядке и сроки, предусмотренные Приложением №1 (до « 30» сентября 2009 года).

3.2.Срок гарантии на выполненные работы составляет __4__года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устраняет их течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.

Заказчик обязуется:

3.3.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.

3.4.Произвести окончательный расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.

4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности сдаче результата выполненных по муниципальному контракту работ, в течение 5 дней организует приемку объекта.

4.2.Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

4.3.Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом КС-3, КС-2, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписи акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.ОПЛАТА РАБОТ

5.1. Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета после подписания акта сдачи-приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, при целевом поступлении денежных средств на данный объект.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере двух трехсотых действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.3.Наступление обстоятельств, указанных в п.6.2., должно быть документально подтверждено.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту;

7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).

7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.4.Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы  города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;

- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

- за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК : ПОДРЯДЧИК:

МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный

Банк:ГРКЦ ГУ банка России Влад. обл.

УФК по Владимирской области

(ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с )

БИК: Р/сч.Владимирская область

г. Радужный 1кв. д.55

тел.(8492бухгалтерия);

тел/секретарь.)

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Председатель МУ «ГКМХ»

__________________ ____________________

к муниципальному контракту

от «____»___________ 200 _ г. № _______

Председатель МУ «ГКМХ» _________________________________

ЗАТО г. Радужный ______ ___________________________

(должность Заказчика) (должность Подрядчика)