_____________________ _________________________________
(ф. и.о.) (ф. и.о.)
«____»____________________ 2009 г. «____»____________________ 2009 г.
М. П. М. П.
График производства работ
по муниципальному контракту
№ № п/п | Наименование работ | Полная стоимость заказа (тыс. руб.) | Объемы выполнения работ по кварталам (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд
« » 2009г. ЗАТО г. Радужный
Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», Горбатюка Николая Петровича_, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « » 200 г. № и со ст.. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика или по его указанию для иного лица, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «Ремонт кольцевой дороги от ж. д.№19, квартал 1 до здания почты (1853м2)
1.2.Срок выполнения работ: до «1»__августа__ 2009 года.
1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.
1.4.Место выполнения работ: - от ж. д.№19 до здания почты.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2. Цена контракта установлена _______рублей(__________________________________ рублей)
в том числе: НДС 18%
в соответствии с протоколом аукциона от « » 200 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.права и обязанности СТОРОН
Подрядчик обязуется:
3.1.Выполнить весь комплекс работ по прилагаемым сметам, качество работ должно соответствовать (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги); ГЭСН Сборник 27. «Автомобильные дороги».
3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.
3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.
3.1.Выполнить работы в порядке и сроки, предусмотренные Приложением №1 (до « 30» сентября 2009 года).
3.2.Срок гарантии на выполненные работы составляет __4__года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устраняет их течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.
Заказчик обязуется:
3.3.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.
3.4.Произвести окончательный расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.
4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
4.1.Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности сдаче результата выполненных по муниципальному контракту работ, в течение 5 дней организует приемку объекта.
4.2.Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.
4.3.Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом КС-3, КС-2, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписи акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
5.ОПЛАТА РАБОТ
5.1. Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета после подписания акта сдачи-приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и выставления счета-фактуры, при целевом поступлении денежных средств на данный объект.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка ( пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере двух трехсотых действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.3.Наступление обстоятельств, указанных в п.6.2., должно быть документально подтверждено.
7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту;
7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).
7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.
8.3.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.
8.4.Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:
- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;
- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;
- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;
- за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК : ПОДРЯДЧИК:
МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный
Банк:ГРКЦ ГУ банка России Влад. обл.
УФК по Владимирской области
(ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с )
БИК: Р/сч.Владимирская область
г. Радужный 1кв. д.55
тел.(8492бухгалтерия);
тел/секретарь.)
ПОДПИСИ:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Председатель МУ «ГКМХ»
__________________ ____________________
к муниципальному контракту
от «____»___________ 200 _ г. № _______
Председатель МУ «ГКМХ» _________________________________
ЗАТО г. Радужный ______ ___________________________
(должность Заказчика) (должность Подрядчика)
_____________________ _________________________________
(ф. и.о.) (ф. и.о.)
«____»____________________ 2009 г. «____»____________________ 2009 г.
М. П. М. П.
График производства работ
по муниципальному контракту
№ № п/п | Наименование работ | Полная стоимость заказа (тыс. руб.) | Объемы выполнения работ по кварталам (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
