Документация регламентирующая порядок размещения заказов на выполнение работ для государственных нужд (стр. 4 )

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить работы и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Предусмотреть мероприятия по защите и сохранности ранее выполненных

работ по устройству кровли на объекте. В случае повреждения кровельного покрытия, производство восстановительных работ по кровле выполняет Подрядчик за свой счет.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим нормативам, сертификационным и лицензионным требованиям, а также иным техническим нормативам, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недоработок, выявленных при сдаче - приемке выполненных работ, а также недостатков и дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на пригодность или качество результатов выполняемых работ, а также создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.5. Использовать для выполнения работ материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; по требованию Заказчика незамедлительно предоставить копии этих документов и сертификатов, заверенных печатью.

5.4.6. В течение 5 (пяти) дней информировать Заказчика об изменении реквизитов или адреса местонахождения.

5.4.7. В течение 5 (пяти) дней после исполнения Договора вывезти с объекта имущество.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что он обладает соответствующими правами и специальными разрешениями, необходимыми для выполнения работ по Договору.

6.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполнения работ действующими государственными стандартами, техническими условиями и нормативами для данного вида работ, а также требованиями, указанными в Техническом задании.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы – 5 лет, на материалы и оборудование – 5 лет с даты подписания Сторонами итогового акта сдачи - приемки выполненных работ по Договору.

6.4. Выявленные в период гарантийного срока недостатки или дефекты, Подрядчик обязан устранить за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами в соответствующем акте. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается на период их устранения.

6.5. Для составления акта о выявлении недостатков и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязуется направить своего представителя к Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от него соответствующего уведомления.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0.1 % от неуплаченной суммы по договору за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0.1% от общей стоимости работ по договору, подлежащих выполнению, за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ неустойка начисляется за период с момента их завершения, обозначенного в Календарном плане - графике, и по дату сдачи - приемки этих работ, указанную в соответствующем акте сдачи - приемки выполненных работ, если работы будут приняты Сторонами, в противном случае - по дату принятия судебного решения.

7.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

7.6. Подрядчик, в отношении своего персонала, гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, связанной со страхованием жизни персонала Исполнителя, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с ущербом, увечьем, несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.

7.7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемого для выполнения работ, а также риск случайной гибели или повреждения результатов работ до момента подписания Сторонами акта сдачи - приёмки выполненных работ по Договору.

7.8. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых субподрядчиков как за свои собственные.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет ________ рублей. Способ обеспечения исполнения договора - (безотзывная банковская гарантия или передача Заказчику в залог денежных средств).

9.2. Договор заключается только после предоставления победителем аукциона Заказчику обеспечение исполнения договора.

9.3. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты исполнения настоящего Договора.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплату штрафных санкций и других расходов связанных с неисполнением обязательств) за счет денежных средств, переданных в залог в качестве обеспечения Договора во внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных природных явлений (землетрясение, наводнение и пр.), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно, либо косвенно участвует Сторона по Договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе расторгнуть договор досрочно.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с применимым законодательством.

11.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами электронной версии Договора и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Электронный экземпляр Договор подписывается Сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).

12.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме, по почте, заказным письмом, по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Договора.

Уведомление считается полученным, в случае:

а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);

б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;

в) направления уведомления по факсу – спустя два часа после отправления с подтверждением получения;

г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.

13.2. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено, и любой документ, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Исполнителем в рамках настоящего Договора, могут быть предприняты или оформлены надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон в соответствии с законодательством

13.3 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Ответственными представителями Заказчика и Подрядчика для координации и приемки выполненных работ назначены:

Заказчик:

Адрес:	РФ, г. Волгоград, пр. Ленина, 28
Телефон, факс:
Контактное лицо:

Подрядчик:

Адрес:
Телефон, факс:
Контактное лицо:

Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение:

- Техническое задание - ___ л. (Приложение ).

- Календарный план - ___ л. (Приложение ).

- Проект производства работ _____л. (Приложение ).

- Локальный сметный расчет - ___ л. (Приложение ).

14. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Ленина, 28,

,

УФК по Волгоградской области (Волгоградский государственный технический университет л. сч.20296Х09660)

Р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской обл. г. Волгоград

ПОДРЯДЧИК

«____________»

Адрес юридический: г.____________

Адрес фактический (почтовый) г.____________

тел. ____________

ИНН__________________ КПП ____________

Р/счёт ____________

К/ счёт ____________

БИК ____________

Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№№ п/п	Наименование работ	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий исполнение
1.

Приложение

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ[1]

Приложение

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ[2]

за Заказчика Ректор

за Подрядчика Директор

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на общестроительные работы по капитальному строительству объекта

«Учебно-лабораторный корпус (II пусковой комплекс). Корректировка».

Волгоградского государственного технического университета

№ п/п	Общие данные
А	Место строительства – г. Волгоград, Центральный район, квартал 44, проспект им. ,.
Б	Вид строительства – Новое строительство
В	Сроки и очерёдность строительства – Одна очередь с г.
Г	Наименование подрядной организации – Определить на конкурсной основе
Д	Условия выполнения работ - В полном объеме технического задания с даты подписания договора по 30 ноября 2014 года.
Е	Гарантийные обязательства – 5 лет от даты подписания Акта сдачи-приемки законченных (по договору) выполненных работ, Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3.
	Источник финансирования - средства бюджетной организации ВолгГТУ
Ж	Оплата выполненных работ поэтапно на основании справки КС-3 и акта КС-2.
З	Полное наименование застройщика, адрес, фамилия, имя, отчество, ответственного лица и номер телефона: - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет» г. Волгоград, проспект им. , д.28; Проректор по капитальному строительству ВолгГТУ ; тел.(8-84
И	Разрешение на производство данных видов работ обязательно.
К	Максимальная стоимость работ – , 00 руб. в т. ч. НДС. (в ценах IV квартала 2011 года.)
Л	По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается Договор с Подрядчиком на производство строительно-монтажных работ. Цена договора включает в себя все расходы, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, затраты на транспортировку всех необходимых материалов и оборудования, транспортные расходы Подрядчика, в том числе на вывоз строительного мусора, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также иные сборы и обязательные платежи. Цена фиксируется на протяжении всего срока действия договора, корректировка цен не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Основные требования:

Участник открытого аукциона в электронной форме для детального изучения предмета аукциона должен:

- досконально изучить техническое задание данного аукциона, проанализировать особенности здания;

- подать заявку в полном объеме согласно действующего законодательства.

Исполнитель несет ответственность и обеспечивает выполнение работ своими силами и техническими средствами, исправным инструментом и оборудованием, с выполнением всех Норм и Правил производства работ и требований безопасности (технологической, пожарной безопасности, техники безопасности при выполнении данных работ, экологической и т. д.).

Исполнителем должно быть обеспечено:

1. Наличие специалистов и допусков по выполнению работ по предмету аукциона.

2. Наличие автотранспорта и специального технологического оборудования

для выполнения работ.

3. Производство работ на условиях своей Заявки.

4.Выдача Заказчику исполнительской и отчетной документации на объект, надлежащим образом оформленные, согласно требованиям Российского законодательства в области строительства.

Требования к описанию выполняемых работ.

Описание работ в заявках на участие в аукционе в электронной форме производится Участниками размещения заказа в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте, в «Информационной карте аукциона», а также в других разделах настоящей документации об аукционе.

Участник указывает полный объем работ и ведомость используемых материалов (согласно требований Технического задания), указанных в «Информационной карте аукциона» настоящей документации. При этом описание работ, а также условий гарантийного ремонта, содержащееся в предоставляемой Участником размещения заказа заявке на участие в аукционе, должно быть полным.

Отсутствие или неполное предоставление участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе сведений, перечисленных в Части III «Техническая часть» настоящей документации, является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе, как не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Требования к выполнению работ.

Технология и методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласно ФЕР, Техническим Заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ. Работы производятся только в отведённой зоне работ. Работы производятся техническими средствами и механизмами в исправном состоянии с минимальным шумовым эффектом. Это необходимо для сокращения шума, выброса пыли и загрязнений в окружающую среду. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и утилизация отходов.

Содержание и сроки выполнения работ.

Работы должны производиться на основании календарного плана, согласно графика производства работ, указанного в проекте производства работ (ППР) и в соответствии с ведомостью объемов работ.

Работы могут производиться в период рабочего времени с 8.00 до 17.00 по рабочим дням с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет график выполнения работ, исходя из следующего расчета:

- выполнение всего объема работ с даты подписания Договора по 30 ноября 2014 года составляет 100%.

Проект производства работ разрабатывается Подрядчиком.

Проект производства работ должен разрабатываться с учетом прогрессивных методов и способов организации строительного производства и включать:

- выполнение (до начала строительных работ) полного комплекса мероприятий по

подготовке производства;

- при производстве строительно-монтажных работ по отделке фасада необходимо

предусмотреть мероприятия по защите и сохранности ранее выполненных

работ по устройству кровли на объекте. В случае повреждения кровельного

покрытия, производство восстановительных работ по кровле выполняет Подряд-

чик за свой счет.

- соблюдение Правил охраны труда, а также взрыво - пожарной безопасности;

- выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.

Если Законодательством, иными правовыми Актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Договору, Подрядчик обязан выполнить работу, соблюдая эти требования. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен (в момент передачи заказчику) обладать свойствами, указанными в договоре или определенными (обычно предъявляемыми) требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования. А если такое использование договором не предусмотрено (для обычного использования результата работы такого рода) Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик должен выполнить работы в объеме и в сроки, установленные Техническим заданием и договором, и сдать законченный объект заказчику.

Подрядчик должен выполнять требования Заказчика и уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов, осуществляющих контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ на объекте.

Подрядчик обязан безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроки устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий договора, снизившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика и должны быть обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Допускается предоставление эквивалентно равноценного или превосходящего по

качеству материала и оборудования.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование.

В случае если Заказчик отклонил использование (предлагаемых Подрядчиком) материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, то Подрядчик обязан (за свой счет и своими силами) произвести их замену. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

Подрядчик обязан:

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

- при производстве демонтажных работ на объекте, выполнять утилизацию строительных отходов с оформлением необходимых документов.

- предоставить и согласовать с Заказчиком до начала производства работ ППР на ведение работ.

Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: определяется Графиком производства работ, который является неотъемлемой частью договора, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несут персональную ответственность лица подрядной организации, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, и сотрудников учреждения на всех этапах производства работ.

Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средств индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, монтажные пояса, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих.