КОНТРАКТ № ________
на выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы
автоматической пожарной сигнализации
для городская стоматологическая поликлиника»
г. Новосибирск «___»__________2011г.
_____________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора ______________________________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника», именуемый в дальнейшем "Заказчик", , с другой стороны, заключили настоящий контракт по результатам проведения запроса котировок __________, (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ____________ 2011г.)
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической пожарной сигнализации для (далее – Работы), определенные Сметой (Приложение ) по адресу Заказчика: г. Новосибирск, , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2. Условия выполнения и порядок приемки результата работ
2.1. Подрядчик обязан:
-выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со Сметой, строительными нормами и правилами, в сроки и на условиях, установленных контрактом;
- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка
- обеспечить уборку помещений на объекте;
- поставлять на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество;
- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;
2.2 Работы должны выполняться материалами и оборудованием Подрядчика, качество материалов и оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТов, подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества. Подрядчик предоставляет гарантию на свое оборудование, включенное в смонтированную систему, не менее одного года с даты подписания акта выполненных работ.:
2.3. Монтаж системы АПС проводится в нерабочее время (с 2000 до 0800, либо в субботу, воскресенье).
Требования к системе автоматической пожарной сигнализации:
- режим функционирования – круглосуточный непрерывный;
- система АПС должна быть устойчивой к внешним воздействиям электромагнитных полей, наведенных помех по цепям шлейфов, физических каналов передачи данных и электропитания;
- не должна допускать ложного срабатывания;
- должна быть устойчивой к отклонениям параметров контролируемого оборудования в аварийных ситуациях;
- должна иметь резервный источник питания.
Обязательно наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его использования, хранения и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.
2.4. Выполнение работ оформляется актом КС-2, КС-3, подписываемым Заказчиком, или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.
2.5. Работы по настоящему контракту считаются принятыми после подписания акта выполненных работ Заказчиком (его уполномоченным представителем) и Подрядчиком.
3. Цена контракта.
3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению обязательств, предусмотренных настоящим контрактом с учетом расходов на выполнение работ, расходов на материалы, страхование, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, доставку материалов и оборудования к месту выполнения работ, уплаты налогов, таможенных пошлин, иных обязательных платежей и другие расходы необходимые Подрядчику для выполнения обязательств по Контракту.
3.2. Общая цена контракта составляет __________ руб. __ коп (____________________.), в том числе НДС[1]- 18% _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.
3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2011г.
3.5. Оплата по контракту ___ за выполненные работы производится оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения работ на основании акта выполненных работах, подписанного сторонами, в течение 20-ти банковских дней.
3.6.Авансирование не предусмотрено.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ: в течение 14-ти календарных дней с даты подписания контракта.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10%от суммы, подлежащей оплате.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации цены Контракта.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.
6. Срок действия контракта и прочие условия.
6.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2011г.
6.2. Все вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Разрешение споров. Арбитраж
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.
7.4. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта
8.1. Приложение – Смета.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК
Директор |
г.Новосибирск,
Департамент финансов и налоговой политики мэрии Р/с л/с в УФК по Новосибирской области Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области л/с 017.03.064.1 в ДФ и НП мэрии Главный врач |
Согласовано:
Начальник финансового отдела
[1] В случае, когда участник размещения заказа не является плательщиком НДС, указывается только общая сумма договора.
