КОНТРАКТ №_____ ПРОЕКТ
на поставку молока и кисломолочной продукции
«___»__________201__ г. г. Новосибирск
Муниципальный заказчик – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 000 комбинированного вида «Тигрёнок», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, и ______________________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице________________________________________________, действующего на
(должность, ФИО)
основании ___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «____»__________20___ г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:
Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания (молоко и кисломолочная продукция) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.
1.2. Количество товара, его цена определяется согласно Спецификации на продукцию, подлежащую поставке (Приложение ) и не подлежат изменению.
1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с извещением о запросе котировок № ___ от «___»_________ 201__ г.
2. Цена товара и сумма контракта.
2.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена протоколом комиссии №____ от «____»_________201__ г. и включает стоимость товара, НДС, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, фасовку, доставку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей и остается неизменной в течение всего срока поставки.
2.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
2.3. Общая сумма поставки по настоящему контракту составляет ___________ рублей, в т. ч. НДС ________________ руб.).
3. Права и обязанности сторон.
3.1. В целях оплаты денежного обязательства заказчика - получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательства по перечислению неустойки (штрафа, пеней) по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на заказчика.
В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товаров (работ, услуг), содержащего сведения об исполнении обязательства исполнителем, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, заключенного по итогам размещения заказа, поставщиком (исполнителем, подрядчиком) уплата неустойки (штрафа, пеней) в объеме, установленном контрактом. Оплата контракта производится путем выплаты поставщику (исполнителю, подрядчику) контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов).
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Обеспечить оплату поставленного товара путем перечисления денежных средств на счет Поставщика.
3.1.2. Заказчик обязан своим приказом назначить ответственных должностных лиц Заказчика за приемку по качеству и количеству всех поставляемых Поставщиком товаров (продуктов питания).
3.1.3. Заказчик вправе произвести выборочную проверку (экспертизу) качества каждой партии поставляемого товара. При сомнении в качестве поставляемого товара проводится экспертиза на соответствие качества. Отбор и сдача проб для проведения проверки производится совместно с представителем Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика в течении 4-часов с момента извещения телефонограммой, Заказчик вправе произвести отбор проб без участия представителя Поставщика. Стоимость проводимой экспертизы оплачивает Поставщик. В случае выявления несоответствия или недостачи продуктов Заказчик должен незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Поставщика в течение одних суток.
3.2. Права и обязанности Поставщика:
3.2.1. Поставить в срок с момента заключения контракта по 30 марта 2014 года продукты питания (молоко и кисломолочная продукция) согласно Спецификации (Приложение 1) по ценам, определенным настоящим контрактом.
4. Качество и комплектность товара.
4.1.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать соответствующему _____________________________________________________,
(наименование ГОСТов, ТУ, ТО)
утвержденным Органом по сертификации продукции и услуг.
4.1.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику
относящиеся к товару документы (сопроводительные документы по качеству продукции).
5. Порядок приемки товара.
5.1. Поставщик обязан осуществить доставку товара по согласованной с Заказчиком заявке в следующем порядке: отгрузка товаров определенным видом транспорта, выборка, передача (вручение) товаров непосредственно Заказчику в месте его нахождения:
Поставка продуктов производится по адресу: Новосибирск, ул. а.
5.2. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.
5.3. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактуру, товарную накладную, приложение к счету-фактуре по качеству.
Счета-фактуры и товарные накладные подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры и товарной накладной, подписанные Заказчиком, передаются Поставщику.
5.4. Товары должны быть пригодными для питания детей.
5.5. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару документы (сопроводительные документы по качеству продукции)
5.6. В случае выявления несоответствия по качеству или недостачи товара Заказчик должен незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Поставщика.
5.7. В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик имеет право в течение одних суток с момента извещения его об этом Заказчиком заменить этот товар на товар надлежащего качества. Если Поставщик осуществил замену товара, то он не считается нарушившим условия настоящего контракта о качестве товара. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.
6. Источник финансирования.
6.1. Источником финансирования настоящего контракта является бюджет
г. Новосибирска на 2014 г.
Формы, сроки и порядок оплаты.
7.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара определяются в соответствии с извещением о запросе котировок: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту поставки на основании товарных накладных, подписанных Поставщиком и Заказчиком (возможна отсрочка платежа до 30 дней). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт Поставщика.
8. Срок исполнения контракта.
8.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 31 марта
2014 года.
9. Ответственность сторон.
9.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10. Расторжение контракта.
10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами.
11.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляра для ДФ и НП мэрии
г. Новосибирска.
11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.
12. Срок действия контракта.
12.1. Действие настоящего контракта распространяется на правоотношения, возникшие между сторонами с момента заключения контракта и действует до «31» декабря 2014 г. до момента надлежащего исполнения.
13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Поставщиком и Заказчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.
Заказчик: Поставщик:
МКДОУ д/с № 000
Юридический адрес:
г. Новосибирск
ул. а
л/счет 014.02.092.1
ДФ и НП мэрии
/
р/счет
л/счет в УФК по НСО
ГРКЦ ГУ Банка России по НСО
т. ,
Заведующий __________
М. П.
Начальник финансового отдела
Ленинского района
ДФ и НП мэрии г. Новосибирск
Начальник отдела образования
администрации Ленинского района
г. Новосибирск
Приложение к контракту № ____________ от ___________
Спецификация
на продукцию, подлежащую поставке
Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т. д.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего с НДС, руб. | Цена за ед. с учетом НДС, руб. | Сроки поставки |
Молоко | питьевое из натурального молока, 2,5% жир., т/п 1л. ГОСТ Р52090 | шт. | 09.01.14.-31.03.14. | |||||||
Сметана | 15% жир., т/п 0,5 л. ГОСТ Р 52092 | шт. | 09.01.14.-31.03.14. | |||||||
Творог | 5-9% жир. весовой ГОСТ Р 52096 | кг | 09.01.14.-31.03.14. | |||||||
Масло сливочное | фасованное 180 гр., фольга, 72,5% жир. ГОСТ Р 52253 | шт. | 09.01.14.-31.03.14. | |||||||
Сыр «Российский» | сычужный твердый 50% жир., 1кг. | кг | 09.01.14.-31.03.14. | |||||||
Молоко сгущенное | цельное с сахаром 8,5% жир., 380 гр. ГОСТ Р 53436 | шт. | 09.01.14.-31.03.14. | |||||||
Кефир | из нормализованного молока 2,5% жир., т/п 1 кг. ГОСТ 52093 | шт. | 09.01.14.-31.03.14. | |||||||
Снежок | из нормализованного молока 2,5% жир., т/п 0,5 кг | шт. | 09.01.14.-31.03.14. |
Всего: ________________________________________________________.
В том числе НДС: __________________________________________________
Заказчик: МКДОУ д/с № 000 Поставщик:
Заведующий
____________________
