Проект
КОНТРАКТ
на ремонт подвального помещения для установки дезинфекционной камеры в НОКВД, .
г. Нижний Новгород «____» ______________ 2007 г.
ГУЗ «Нижегородский Областной кожно-венерологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ __________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Контракт на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____________ от «____» ____________ 2007 года.
1. Предмет контракта
В соответствии с условиями настоящего контракта «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется произвести работы по ремонту подвального помещения для установки дезинфекционной камеры в НОКВД.
Состав работ определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта
2. Цена контракта
Цена контракта составляет ___________ рублей
3. Условия и сроки платежа
Расчет производится на основании актов выполненных работ.
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится «Заказчиком» не позднее 20 дней после полного завершения работ, включая устранение «Подрядчиком» выявленных дефектов.
4. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ: начало работ ____________
окончание работ ____________
5. Обязанности и ответственность «Подрядчика»
«Подрядчик» обязуется производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами.
«Подрядчик» обязуется выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение работниками «Подрядчика» техники безопасности и охраны труда согласно действующего законодательства.
«Подрядчик» дает гарантию два года на выполненные работы. По каждому факту обнаруженных дефектов составляется акт с перечнем претензий и их анализа с целью выявления истинной причины возникновения дефекта. В случае признания нарушения технологии работ со стороны «Подрядчика», последний обязуется за свой счет и своими силами произвести устранение дефекта.
«Подрядчик» обязуется обеспечить работы за счет своих средств необходимым инструментом и оборудованием.
6. Обязанности и ответственность «Заказчика»
«Заказчик» обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства предусмотренные в пунктах настоящего контракта, дополнительных соглашений и приложениях к нему.
«Заказчик» обязуется за счет собственных средств обеспечить работы бытовым помещением, водой, электропитанием 220В, 380 В и охрану имущества «Подрядчика» на объекте.
7. Срок действия договора
Настоящий договор действует с даты его подписания и до тех пор, пока стороны не завершат выполнение своих обязательств по настоящему договору.
8. Передача работ
Об окончании выполнения работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчика», после чего составляется акт сдачи-приемки работ, который рассматривается в течение трех дней, либо дается мотивированный отказ.
Если при приемке обнаружится несоответствие проведенной работы п. 1.1 настоящего контракта, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, которые устраиваются за счет «Подрядчика». Если доработки связаны с отличием от первоначального проекта, то они производятся по дополнительному соглашению.
9. Споры и разногласия
Стороны должны стремиться разрешить все споры и разногласия по вопросам выполнения условий контракта путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно к выполнению обеими сторонами.
Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Форс-мажор
«Подрядчик» не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны «Подрядчика», не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку грузов, а также изменения действующего законодательства).
При возникновении форс-мажорной ситуации, «Подрядчик» должен незамедлительно направить «Заказчику» письменное уведомление о случившемся. Если от «Заказчика» не поступает иных письменных инструкций, «Подрядчик» продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
Адреса и расчетные счета сторон:
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
ГУЗ «Нижегородский Областной
кожно-венерологический диспансер»
Адрес: 603001 г. Н.Новгород,
Тел. (83,
р/с
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Нижегородской обл. г. Н.Новгород
Главный врач НОКВД
_______________
М. П.
