Контракт (стр. 3 )

11.1.1.11.1.4. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % (Три процента) от Контрактной цены.

11.1.1.11.1.5. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ и/или в случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.

11.1.1.11.1.6. За задержку более чем на 3 (Три) календарных дня сроков устранения указанных в предписаниях Строительного контроля Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и/или недоделок, до даты их фактического устранения.

11.1.1.11.1.7. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Строительного контроля по устранению замечаний в части:

- отсутствия разрешительной документации на производство Работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного ответственным специалистом по Строительному контролю срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены;

- отсутствия исполнительной документации на выполнение Работ более 3 (трех) календарных дней (после определенного ответственным специалистом по Строительному контролю срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены;

- невыполнения требований Строительного контроля по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного ответственным специалистом по Строительному контролю срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены;

- невыполнения Подрядчиком требований Строительного контроля о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены.

11.1.8. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) за каждый допущенный дефект, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта.

11.1.9. Уплата штрафов производится Подрядчиком по каждому нарушению отдельно.

11.1.10. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований строительных норм и правил.

11.1.11. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

11.1.12. В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Контракта более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в Статье 9 Контракта или более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения к Контракту и/или безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств на Гарантийный период более чем на 10 (Десять) календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14), а также задержки предоставления оформленного Договора страхования Объекта более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней от даты, установленной в пункте 10.1 Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.

11.1.13. В случае непредставления или не своевременного предоставления Заказчику Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документацией, согласованной специалистом по Строительному контролю, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости месячного задания (определяемого на основании Приложения 3) за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от Контрактной цены.

11.1.14. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Месячного объема всех Видов работ в отчетном месяце согласно «Распределению Контрактной цены и Графику объемов финансирования» (Приложение 3), за каждый день просрочки.

11.1.15. В случае несвоевременного возврата Заказчику незачтенного аванса в соответствии с п. 4.5, Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно возвращенного аванса за каждый день просрочки.

11.1.16. Общая сумма штрафных санкций и неустоек, предъявленных к Подрядчику, не должна превышать 10 % (Десяти процентов) от Контрактной цены.

11.1.16.11.1.17. После остановки Работ Подрядчик должен разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. После их выполнения и уплаты штрафа Подрядчик может быть допущен к дальнейшему производству Работ.

11.1.16.11.1.18. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении авансового платежа, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы такого авансового платежа за каждый день просрочки.

11.2. Ответственность Заказчика:

В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст. 4 Контракта, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.

11.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

11.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий контрактных обязательств.

11.4.11.5. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.

11.6. В остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров или с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

12.1.12.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров или с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

13.1.13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении таких обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент их наступления.

13.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств, в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

13.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (или ее региональным подразделением) или иным компетентным органом власти.

13.5. Срок выполнения обязательств, выполнению которых препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

13.5.13.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

СТАТЬЯ 14. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

14.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

14.1.14.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

14.1.14.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.1.14.4. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему Контракту третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях:

- третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе с Подрядчиком:

- Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего Контракта.

14.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Подрядчиком в течение всего времени проведения Работ по настоящему Контракту и в течение 5-и лет после окончания этих Работ или расторжения Контракта.

СТАТЬЯ 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. По всем вопросам, не предусмотренным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Все изменения к Контракту оформляются путем заключений Дополнительных соглашений, которые подписываются полномочными представителями Сторон.

15.3. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

15.4. Для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков.

15.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничить их выполнение.

15.6. Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 11 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www. *****/html/spravka. zip) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 11 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

Если какие-либо поля формы Приложения № 11 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН) или юридических лиц (например, место жительства)) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Заказчик согласен на раскрытие Подрядчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения № 11 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 11 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены). Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

СТАТЬЯ 16. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

16.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

- когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 4) более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- когда Подрядчик:

· допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней сверх сроков, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 4) по причинам, не зависящим от Заказчика;

· допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование); и/или

· допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного Контрактом использования; и/или

· лишается лицензии/свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия); и/или

· допускает задержку предоставления Банковских гарантий и документов, подтверждающих заключение договоров страхования, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней сверх установленных Контрактом сроков; и/или

· при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т. д.

16.2. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Контрактом.

16.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 16.1, вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Контракта. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Контракта (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т. д. подписанные представителем Заказчика, представителем строительного контроля).

16.5. В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Контракта, обязан прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, возвратить незачтенный аванс, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту.

16.6. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 16.1, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

16.7. В случае, если до даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.

16.8. Заказчик, отказавшись от исполнения Контракта по основаниям, указанным в пункте 16.1, вправе с Даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.

СТАТЬЯ 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

17.1.17.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.

17.1.17.3. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту теряют силу, за исключением материалов заявки на участие в закупке, оформленной в соответствии с требованиями документации о закупке Подрядчика.

17.1.17.4. В случае обнаружения в процессе выполнения работ ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.1.17.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

17.1.17.6. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

17.1.17.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Контракта. В этом случае Контракт сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.

СТАТЬЯ 18. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

18.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

18.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.

18.2.18.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 19. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

19.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемыми частями.

19.1.19.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.

19.1.19.3. Перечень Приложений к Контракту:

Приложение 1. Состав Работ и услуг, входящих в комплекс работ и услуг по строительству Объекта;

Приложение 2. Калькуляция стоимости строительства 1 км (одного километра) Объекта;

Приложение 3. Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования;

Приложение 4. График выполнения Работ;

Приложение 5. Гарантия в обеспечение возврата аванса (Типовая форма).

Приложение 6. Гарантия выполнения условий Контракта (Типовая форма);

Приложение 7. Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Типовая форма);

Приложение 8. Перечень банков-гарантов;

Приложение 9. Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма);

Приложение 10. Задание на проектирование.

Приложение 11. Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей– физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика.

СТАТЬЯ 20. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИНН, КПП Адрес почтовый: Адрес юридический: Банковские реквизиты: р/с к/с БИК Тел., факс Генеральный директор _______________ м. п.

ПОДРЯДЧИК: ИНН, КПП Адрес почтовый: Адрес юридический: Банковские реквизиты: р/с к/с БИК Тел., факс Генеральный директор _______________ м. п.

Приложение

к Контракту №

от «_____» _______ 20__ г.

Состав работ,