Оперативная закупка № 000 от 01.01.2001

Оперативная закупка № 237 от 28.08.2012

Уважаемые господа!

1. Россия, Респ. Башкортостан, 1 проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи приглашает поставщиков подавать свои предложения (счет на оплату) по следующим услугам

Утилизация шлама от автомойки (г. Уфа)

( 24393 )

№ п/п	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Ориентировочное кол-во	Ед. изм.	Дата поставки	Место сбора
1.	Утилизация нефтешлама	Утилизация нефтешлама – шлама от автомойки – (по ФККО – отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции (шлам от мойки автотранспорта)	1,4	т.	III-IV кв. 2012 г.	/1, -транс»

2.Кроме вышеуказанного поставщик работ должен соответствовать следующим требованиям:

· наличие лицензии на деятельность по обезвоживанию и размещению отходов классов опасности со сроком действия не ранее 31.12.2012 г. (ксерокопию лицензии предоставить);

· необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), опытом и репутацией;

· гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии (разрешения) на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

· участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

· участник должен иметь разрешительную документацию на право проведения данных работ;

· квалификационный состав и характеристика выполняемых работ, уровень знаний конкретных работников Подрядчика должны соответствовать виду работ по данному лоту;

· гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3. Компаниям-нерезидентам необходимо предоставить информацию и приложить документы к коммерческому предложению:

- о связанных сторонах, конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) и лицах фактически контролирующих контрагента;

- юрисдикцию контрагента и банка, в котором открыты его банковские счета;

- наличие счетов в крупных международных банках;

- коды статистики компании-нерезидента.

4. Оплата поставленной продукции осуществляется по безналичному расчету в течение 30 календарных дней с момента ввода в эксплуатацию.

5. Работы осуществляется в течение 3-4 кв. 2012 года по мере возникновения необходимости после получения заявки от .

6. Срок действия коммерческого предложения (фиксация цены) до 31.12.2012 г.

7. Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.

8.Предложение должно быть оформлено в виде счета на оплату (отсканированный вариант оригинала с синей печатью). Предложение и анкета участника (Приложение 1) подается на сайт в раздел «Закупки новое».

9.Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

10. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

11. Предложение должно быть подано до 05.09.2012 путем размещения на сайте www.zakupki.bashkirenergo.ru в разделе «Оперативные закупки».

12. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

13. Заказчик в срок до 17.09.2012 года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.

14. В течение 3 дней после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор на оказание услуг на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения (счета на оплату) Победителя.

15. Для заключения договора с победителем оперативной закупки используется разработанная форма договора (Приложение 2).

16. Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

17. Для справок обращаться: специалист по техническим вопросам телефон 1-41, специалист , телефон 1-33, факс 1-33,адрес электронной почты.

Приложение 1

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Запрашиваемые данные	Данные о контрагенте
ФИО и должность инициатора информационного задания, контактный телефон, эл. почта, номер факса.
Предмет договора
Полное наименование контрагента
ИНН контрагента
ОГРН контрагента
Полное ФИО и должность лица, подписывающего договор (паспортные данные)
Полное ФИО генерального директора контрагента (паспортные данные)
Юридический адрес контрагента
Фактический адрес
Телефоны/факс контрагента, адрес электр. почты. Официальный сайт.
Предполагаемая сумма договорных отношений

Примечание: - все данные в карточке контрагента обязательны для заполнения.

Вариант карточки контрагента для заполнения НЕРЕЗИДЕНТА

Запрашиваемые данные	Данные о контрагенте
ФИО и должность инициатора информационного задания, контактный телефон, эл. почта, номер факса.
Предмет договора
Полное наименование контрагента
ИНН контрагента
ОГРН контрагента
Полное ФИО и должность лица, подписывающего договор (паспортные данные)
Полное ФИО генерального директора контрагента (паспортные данные)
Юридический адрес контрагента
Фактический адрес
Телефоны/факс контрагента, адрес электр. почты. Официальный сайт.
Предполагаемая сумма договорных отношений

Вариант карточки контрагента для заполнения физическому лицу

Запрашиваемые данные	Данные о контрагенте
ФИО и должность инициатора информационного задания, контактный телефон, эл. почта, номер факса
Предмет договора
ФИО физического лица (паспортные данные)
Место работы, должность Контактный телефон, адрес эл. почты.
Предполагаемая сумма договорных отношений

Примечание: - все данные обязательны к заполнению

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия и инициалы подписавшего, должность)

Приложение 2

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Уфа «__» _________ 2012года.

, именуемое далее «Заказчик», . Р., действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________, именуемое далее «Подрядчик», _______________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, в соответствии со сметной документацией, выполнить работы (оказать услуги) по _____________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить стоимость выполненных работ.

1.2. Стоимость работ составляет ______________ (_______________________________) рубля _____ коп., в том числе НДС 18% - ________ рубля _____ коп.

1.3. Работы производятся из материалов Подрядчика.

1.4. Оплата производится за фактически выполненный объем, но не более суммы, оговоренной в п.1.2.

1.5. Сроки выполнения работ: 3-4 квартал 2012г.

1.6 По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, выполненную Подрядчиком работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с проектом и сметной документацией (дефектной ведомостью и сметной документацией), определяющей объем и содержание работ, действующими нормами и правилами, другими требованиями настоящего договора, а также в соответствии с разделом 1.

2.2. Подрядчик обязан иметь Свидетельство о допуске к работам, (если требуется по действующему законодательству) на выполняемые работы, а также аттестованный персонал из ИТР и рабочих, копии соответствующих лицензий предоставляются Заказчику в период заключения договора.

2.3. Подрядчик обязан нести полную ответственность за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплине, а также за сохранность своего имущества. Обеспечить возмещение вреда причиненного здоровью своим рабочим и ИТР при производстве работ согласно действующему законодательству.

2.4. Подрядчик обязан обеспечивать своих работников, работающих на территории предприятия Заказчика, средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими на предприятии нормами и правилами по охране труда.

2.5. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ; ОСТ; маркам и другим характеристикам, предусмотренными сметой, проектом; подтверждаться паспортами качества завода-изготовителя.

2.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

2.7. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

2.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

2.9. Подрядчик обязан предъявлять к сдаче результат работы без недоделок. Обнаруженные при сдаче неисправности и дефекты, произошедшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счёт.

2.10. Подрядчик гарантирует, что работа, выполненная по п.1.1. настоящего договора является безошибочной и доброкачественной.

2.11. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц (субподрядчиков), в этом случае Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

2.12. В случае нарушения срока выполнения работ Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать оплаты штрафной неустойки, предусмотренной п.5.5. настоящего договора.

2.13. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего договора.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче работ.

3.2. Сдача работы и ее результата Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляются актом приёма-передачи работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка о причине отказа, и акт подписывается другой стороной.

3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения низкого качества выполнения работ, отступления от требований, предусмотренных проектно-сметной документацией (дефектной ведомостью и сметной документацией), а также в случае отсутствия исполнительной документации на выполненные работы.

3.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет _________, начиная с момента подписания акта приёма-передачи работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и дефектов и их последствий.

3.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектно-сметной документации (дефектной ведомости и сметной документации) и в иных обязательных нормах и правилах.

3.6. Заказчик вправе производить выборочную проверку качества выполненных работ с составлением акта, подписанного представителями обеих сторон.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость выполненных Подрядчиком работ составляет ________________ (_________) рубля ____ копеек.

4.2. Расчет по договору производится на основании актов выполненных работ и выставленных счетов-фактур, подписанных сторонами, в течение 30-ти дней после выполнения работ.

4.3. Заказчик имеет право приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до момента погашения Подрядчиком штрафных санкций, выставленных Заказчиком (либо снятия Заказчиком претензии) согласно п. п.5.5., 5.6. и 5.9. настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая условия договора, обязана возместить другой стороне причиненные данным нарушением убытки.

5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

5.3. Подрядчик, выполняющий работы с использованием собственных материалов и оборудования, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.5. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 % цены договора за каждый день просрочки с момента выставления претензии.

5.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности. Факт указанных обстоятельств должен быть подтвержден сертификатом ТПП по месту нахождения сторон по договору или иным соответствующим компетентным органом. Если они будут продолжаться более 40 дней, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. Любые изменения настоящего договора считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств по нему.

10.5. При изменении реквизитов, реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны в пятнадцатидневный срок известить в письменном виде другую сторону.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: РБ, г. Уфа, РБ, г. Уфа, /1, Р/с к/с в - Сибирский банк» г. Уфа ;

Подрядчик: